Тендер - Поставка товара (моющее средство "Прогресс" для мытья кухонной посуды) №305793413

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта

КОНТРАКТ №

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Трехгорный « » июля 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 72 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ №72 ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Рычкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующей на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 По настоящему контракту поставщик обязуется передать товары в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) заказчику, а заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в установленных настоящим контрактом порядке, форме и размере.

ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет _______ руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Авансирование по настоящему контракту не предусматривается.

2.5.Оплата Заказчиком Товара осуществляются за счет средств бюджетных учреждений на 2025 год:

2.6. Оплата товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара с отсрочкой платежа, на основании счета/счета-фактуры, товарных накладных или универсального передаточного документа, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания документов о приемке товара.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1.Поставка Товара осуществляется Поставщиком собственными силами и транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Поставка товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком по адресу: Челябинская область г. Трехгорный, ул. К.Маркса, д.52 корпус 3, время сдачи-приемки товара согласовывается сторонами.

3.2. Срок (период) поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

3.3.Под датой поставки (передачи) Товара Стороны понимают дату подписания товарной накладной или товарно–транспортной накладной (в случае доставки Товара перевозчиком). С этого момента риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

3.4.Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) (2 экз.);

-товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со спецификацией к настоящему контракту (2 экз.);

- счет/счет-фактуру, выставленную Заказчику, с указанием Заказчика (2 экз.).

-регистрационное удостоверение на каждое наименование поставляемого Товара (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара);

- копию сертификата соответствия ГОСТ, заверенный печатью Поставщика, на каждое наименование поставляемого Товара (по 1 экз.) (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара);

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации, методические рекомендации и т.д.) Товара, если имеется необходимость, на русском языке в количестве, необходимом для эксплуатации Товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»№ П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»№ П-6 от 15 июня 1965 г.

4.2. Приемка товара заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки товара с проверкой качества товара, комплектности, а также с проверкой соответствия товара требованиям, установленным настоящим контрактом.

Заказчик имеет право осуществлять выборочную/ сплошную проверку качества поставляемого товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

Приемка товара, монтаж и наладка, обучение лиц Заказчика, осуществляющих исполнение и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара.

Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представитель поставщика вправе присутствовать при осуществлении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим контрактом. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

При возникновении между заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков в Товаре или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.

4.3. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.4. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.9. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы сертификатов, обязательных для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям контракта.

4.11. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.12. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.9 настоящего контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает товарно-транспортную накладную в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.13. Датой приемки оказанных Услуг считается дата утверждения Акта приемки товаров, работ, услуг (форма ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) руководителем Заказчика.

4.14. Подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) осуществляется Сторонами по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (ЭДО). При отсутствии технической возможности подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронном виде, допускается его оформление на бумажном носителе [1] .

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу.

5.2.2. Предоставлять по запросу экспертов для проведения экспертизы поставленного товара, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями настоящего контракта Заказчиком товарно-транспортной накладной по настоящему контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом.

5.4.3.Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.4.4. Предоставлять по запросу экспертов для проведения экспертизы поставленного товара, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и условиями настоящего контракта.

5.4.7. Обеспечить подписание сформированного Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (форма ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) [2] в день его получения от Заказчика.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, техническим характеристикам указанным в Приложении № 1 к контракту, соответствовать требованиям настоящего контракта и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, 2025 года выпуска, ранее не использовавшимся.

6.3. Срок предоставления гарантий качества товара – не менее 3 (трех) месяцев с момента поставки. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.4. При поставке Товара Поставщик дает гарантию качества в соответствии с документами Производителя на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.5. В случае возникновения необходимости замены Товара, сроки замены оговариваются сторонами дополнительно и оформляются в письменной форме. В случае замены части Товара гарантийный срок на такую часть не может быть меньше срока гарантии на Товар в комплекте.

6.6. Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты Товара (в том числе не несет гарантийных обязательств), возникшие в связи с ненадлежащим хранением Товара, использованием Товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям ТУ производителей Товара или инструкции по эксплуатации; его разборкой, обслуживанием и ремонтом лицами, не уполномоченными Поставщиком.

6.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или комплектности Заказчик обязан предъявить претензии Поставщику по недостаче и/или по несоответствию требованиям по качеству Товара. Поставщик обязан в течение 30 (Тридцати) дней с момента уведомления Заказчика (по качеству) и в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта комплектности (по некомплектности) за свой счет и своими силами поставить Товар надлежащего количества и комплектности.

6.8. Все расходы по замене Товара осуществляет поставщик своими силами за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 2.7. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4-7.5 Контракта.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая но не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением и любыми другими стихийными бедствиями, а также диверсию, военные действия, восстание, саботаж, блокаду, забастовки, локауты, объявление эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить на момент заключения настоящего контракта. Возникновение таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими уполномоченными органами.

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории и иными уполномоченными органами, расположенными на территории на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

8.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения, по соглашению Сторон, может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

8.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части контракта и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые контрактом договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 25.12.2025 года.

10.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

10.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, высылается в виде заказного письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

11.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

11.4. Настоящий Контракт изготовлен в двух экземплярах по одному для каждого из сторон. Один экземпляр находится у ПОСТАВЩИКА, и один – у ЗАКАЗЧИКА.

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.7. Стороны дают согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку следующих персональных данных для дальнейшего сотрудничества в целях исполнения контракта: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, должность, адреса регистрации, почтовые адреса руководителей, работников Сторон и иных лиц, указанных в контракте, корпоративных и первичных документах; банковские реквизиты Сторон.

11.8. Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных добросовестно, в соответствии с принципами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в целях, соответствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту, обеспечивать надлежащую защиту и конфиденциальность персональных данных. Настоящие условия действуют до прекращения контракта или до отзыва согласия на обработку персональных данных с последующим уничтожением персональных данных в срок не позднее 30 календарных дней с момента прекращения контракта или отзыва согласия.

11.9. Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего контракта: является добросовестным налогоплательщиком, уплачивает налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ, является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, внесённым в единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, лицо, подписывающее контракт от имени Поставщика, надлежащим образом уполномочено на заключение настоящего контракта.

11.10. Все документы: настоящий Контракт, Дополнительные соглашения, а также иные документы, связанные с использованием Контракта, переданные по факсимильной и электронной связи, имеют силу оригиналов до получения их подлинников. Подлинники документов должны быть предоставлены не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты их подписания и должны полностью соответствовать ранее переданным по факсимильной и электронной связи копиям.

11.11. Поставщик подтверждает, что соответствует единым требованиям к участникам закупок в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не является юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организации», либо является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

11.12. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 «Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населенных пунктов» город Трехгорный является закрытым административно-территориальным образованием, в котором действуют ограничения по въезду, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Трехгорного, по допуску или отказу в допуске на территорию города Трехгорного.

11.13. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Спецификация.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России

С.А. Рычков

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

Приложение № 1

к контракту №

от « » июля 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований: 1 (одна), на сумму руб. 00 копеек ( 00 рублей 00копеек), НДС не облагается.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является новым, 2025 года выпуска, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Товар сертифицирован. Одновременно с товаром заказчику передаются документы, подтверждающие качество товара (сертификаты (декларации) соответствия, и/или сертификаты качества, и/или регистрационные удостоверения).

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт 6 приложения № 5 к приказу Министерства финансов РФ от 15.04.2021 № 61н. ↑

Утверждена приказом Министерства финансов РФ от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее - приказ Министерства финансов РФ от 15.04.2021 № 61н). ↑