Тендер - Поставка товара (картриджи и пластик для 3D-принтера) №268449585

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_расчет_2024.pdf
• Техническое_задание_котир.сессия.docx

Приложение №1 к Контракту № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

1. Предмет закупки: поставка товара.

2. Цель закупки: оснащение (обновление) материально-технической базы специализированных центров компетенций

3. Количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Срок и место поставки товара: в течение 10 календарных дней с даты подписания Контракта по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр.91

5. Требования к характеристикам поставляемого товара

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем разделе.

5.2. Поставляемый товар должен включать совместимые, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга компоненты:

а) должно быть обеспечено наличие комплекта кабелей для коммутации компонентов оборудования, входящего в состав каждого поставляемого товара;

б) должна быть обеспечена совместимость разъемов компонентов оборудования;

5.3. Минимальные характеристики поставляемого оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

5.4. Общие требования к товару

5.4.1. Товар должен соответствовать следующим требованиям:

- товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлен не ранее 2023 года;

- товар по своим параметрам должен соответствовать техническим параметрам, которые приведены в настоящем Техническом задании;

- товар должен поставляться комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации (в случае, если он необходим).

- гарантийный срок на Товар должен быть не менее заявленным заводом-изготовителем, но в любом случае, не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки Товара.

5.4.2. Документация на товаре должна соответствовать следующим требованиям:

- должна быть написана на русском языке или иметь русскоязычный перевод;

- должна включать инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемые фирмой-производителем, в том числе паспорта, сведения о гарантийных обязательствах и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними, поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания поставляемого товаря и освоения принципов работы с ним.

5.4. Требования к поставляемым товарам по сертификации.

Все поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия государственным стандартам и (или) техническим регламентам.

Для всех единиц товаров, подлежащих сертификации, Поставщик передает грузополучателям вместе с товаром копии сертификатов соответствия товара техническим регламентам, положениям стандартов, сводов правил и условиям договоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. Требования к характеристикам поставляемого товара

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем разделе.

5.2. Поставляемый товар должен включать совместимые, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга компоненты:

а) должно быть обеспечено наличие комплекта кабелей для коммутации компонентов оборудования, входящего в состав каждого поставляемого товара;

б) должна быть обеспечена совместимость разъемов компонентов оборудования;

5.3. Минимальные характеристики поставляемого оборудования

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта

КОНТРАКТ № ______

г. Пермь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина" (ГБПОУ «ПТПИТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аспидова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о договорной системе) с ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется осуществить поставку товара (далее – Товар), согласно Техническому заданию (Спецификации) (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар по цене и на условиях, предусмотренных, настоящим Контрактом.

Датой подписания Контракта считается дата подписания электронными подписями Контракта обеими Сторонами.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет______________, в том числе НДС в сумме ________ рублей/НДС не облагается в соответствии с применяемой Поставщиком системой налогообложения.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта включает все расходы Поставщика на выполнение Контракта в полном объеме, а также складские расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, расходы по упаковке, маркировке, подготовке сопроводительной документации, прочие расходы, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.

2.4. Оплата Товара по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Аванс по Контракту не предусмотрен.

2.6. Расчет производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара после предоставления счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных или универсальных передаточных документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту. Наименование товара в документах Поставщика должно быть идентичным Спецификации Контракта (Приложение 1 к настоящему Контракту).

2.7. При исполнении Контракта по соглашению сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

2.8. При исполнении Контракта по соглашению сторон количество поставляемого товара, предусмотренного Контрактом, может быть уменьшено или увеличено не более чем на 10% по предложению заказчика.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.9. Источник финансирования: субсидии из бюджета Пермского края, выделенные на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма по Контракту, подлежащей уплате соответствующему лицу уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и так далее).

3.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом и Техническим заданием (Спецификацией) (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

3.3. Товар, комплектующие должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар не должен быть в употреблении и (или) восстановленным. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

3.5. Весь товар должен поставляться комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации (при необходимости). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара (пи наличии) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (на упаковке (таре) должны быть указаны название комплекта, общее количество единиц упаковок (тары) в комплекте, опись вложения или место ее нахождения).

Упаковка (тара) не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для Товара специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Контрактом, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия, а также вправе отказаться от оплаты Товара. Если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Грузополучателю лежит на Поставщике.

3.7. В ходе исполнения Контракта по согласованию с поставщиком может быть поставлен Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте.

3.8. Гарантийный срок на товар начинает исчисляться с момента подписания акта приема-передачи Товара по количеству и качеству. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев.

3.9. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставленных товаров в течение гарантийного срока.

3.10. Гарантийное обслуживание включает в себя, по необходимости, устранение возможных дефектов, ремонт и замену дефектных деталей, при невозможности ремонта - замену оборудования.

3.11. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставленных товаров в сервисных центрах на территории города Перми, которые указаны в паспорте. В паспорте должны быть указаны условия гарантийного обслуживания, адрес ближайшего сервисного центра и номер контактного телефона.

4. СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки Товара: согласно Техническому заданию (Спецификации) (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.2. Место поставки Товара: поставщик осуществляет поставку, отгрузку (передачу) Товара Заказчику (Грузополучателю): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский техникум промышленных и информационных технологий", по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 91.

Ответственное лицо Грузополучателя: Зайцева Марина Васильевна,
тел. рабочий ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3. О дате начала отгрузки (передачи) Товара Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее чем за один календарный день до начала отгрузки (передачи) Товара. Заказчик обеспечивает начало приемки товара Грузополучателями в указанную Поставщиком дату отгрузки (передачи) Товара.

Приемка Товара начинается со вскрытия коробки (пакета), к которой Поставщиком должны прилагаться:

­ товарная накладная или универсальный передаточный документ установленной формы (в 2-х экз.).

Поставщик передает Грузополучателю комплект сопроводительных документов на Товары, удостоверяющих их качество (сертификаты соответствия, удостоверение о качестве и (или) иные документы, обязательные для данного вида Товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

На основании Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) должна проверяться номенклатура и количество поступившего Товара. Если поступившее номенклатура и количество Товара совпадают с указанными в Спецификации, тогда по окончании приемки, но не позднее трех календарных дней со дня начала приемки, Грузополучателем подписываются и скрепляются гербовой печатью (с указанием должности и расшифровкой подписи) Товарные накладные или универсальные передаточные документы. Один экземпляр Товарной накладной или универсального передаточного документа передаётся Поставщику.

При приемке Товара проводится проверка наличия комплекта сопроводительных документов на Товары, удостоверяющих их качество (сертификаты соответствия, удостоверение о качестве и (или) иные документы, обязательные для данного вида Товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). Далее осуществляется проверка качества Товаров на соответствие требованиям Контракта и нормативно-технической документации на Товары.

В случае, если при приемке Товара будут обнаружены расхождения по номенклатуре или количеству поступившего Товара (некомплектность), либо Товар пришел в негодность (нерабочее состояние) при транспортировке, либо качество Товара не соответствует требованиям, то Грузополучатель должен приостановить дальнейшую приемку Товара, обеспечить его сохранность, составить соответствующий акт за подписями лиц, производивших приемку, и передать указанный акт лицам, осуществляющим отгрузку (передачу) Товара от Грузополучателя.

Поставщик обязан в течение 3-х календарных дней со дня получения указанного акта рассмотреть отраженные в акте замечания и в течение 5-ти календарных дней осуществить меры по их устранению (доукомплектованию или замене Товара). Повторная приемка товара после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной приемки товара. Товарная накладная или универсальный передаточный документ подписываются Грузополучателем только после устранения Поставщиком всех замечаний по номенклатуре, количеству, качеству поставленного Товара.

В случае не устранения Поставщиком в указанный срок отмеченных в акте замечаний Заказчик может предъявить претензии и санкции к Поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.4. Поставщик предоставляет Заказчику по итогам поставки Товара отчетные документы:

- счет;

- акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту;

4.5. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту должен включать следующие сведения:

- название документа;

- наименования организаций Поставщика и Грузополучателя;

- информация о лицах, которые передают (от Поставщика) и принимают (для Грузополучателя) товар, с указанием фамилий, имен, отчеств;

- дата и регистрационный номер Контракта, на основании которого составляется документ;

- полный перечень передаваемых товаров, который включает ассортимент, а также их количество;

- информация об отсутствии или наличии претензий одной стороны к другой касательно состава, количества, качества передаваемого товара и передаваемых документов к товару;

- общая стоимость передаваемого товара;

- подпись Поставщика;

- подпись Грузополучателя;

- оттиски печатей организаций;

- сведения о фактических сроках поставки товара.

4.6. Заказчик осуществляет проверку отчетных документов, предоставленных Поставщиком по итогам поставки Товара. Не позднее 10 рабочих дней после получения отчетных документов Заказчик в случае отсутствия замечаний к отчетным документам подписывает акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту, а в случае наличия замечаний информирует об этом Поставщика, направляя ему акт замечаний к отчетным документам. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней со дня получения акта замечаний к отчетным документам осуществить меры по устранению выявленных замечаний. В случае не устранения Поставщиком в указанный срок замечаний, указанных в акте замечаний к отчетным документам, Заказчик может предъявить претензии и санкции к Поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.7. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

• обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта;
• для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу;
• оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом;
• передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.2. Заказчик вправе:

• требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту;
• требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств;
• при обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.3. Заказчик вправе привлекать в целях оценки соответствия фактического исполнения Контракта Поставщиком условиям настоящего Контракта и приложений к нему экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества товара. Такие лица могут быть привлечены Заказчиком как на этапе приемки поставляемого по настоящему Контракту Товара, так и по завершении приемки Товара, в том числе после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту. В случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, указанные в настоящем пункте Контракта лица могут быть привлечены Заказчиком до начала приемки Товара. Письменные мотивированные заключения привлеченных Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Контракта лиц признаются сторонами как надлежащие доказательства степени соответствия исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту условиям Контракта и приложений к нему.

5.4. Заказчик вправе с целью проверки качества товара в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта направить Поставщику письменное требование о предоставлении Заказчику в установленный в таком письменном требовании срок (такой срок не может быть менее двух рабочих дней) пробной партии товара. Под пробной партией товара понимается одна единица товара из перечня наименований товаров, подлежащих поставке. Пробная партия товара в виде единицы каждого товара, подлежащего поставке, или единицы товаров, в отношении которых Заказчиком было направлено письменное требование, запрашивается для экспертной оценки соответствия подлежащего поставке товара условиям настоящего Контракта и приложений к нему. Экспертная оценка (экспертиза) пробной партии товара проводится с привлечением экспертов, экспертной организации.

По итогам проведения такой экспертной оценки пробной партии товара Заказчик на основании полученного письменного объективного, обоснованного и соответствующего действующему законодательству Российской Федерации экспертного заключения вправе сделать один из следующих выводов: 1) о несоответствии пробной партии товара условиям настоящего Контракта и приложений к нему (при наличии в товаре существенных недостатков) с распространением данного вывода на весь товар, подлежащий поставке по Контракту; либо 2) о соответствии пробной партии товара условиям настоящего Контракта и приложений к нему. Сделанный Заказчиком по итогам проверки качества пробной партии товара вывод о соответствии качества пробной партии товара условиям Контракта и приложений к нему не влечет автоматического признания качества всего поставляемого по Контракту товара соответствующим условиям Контракта и приложений к нему о качестве поставляемого товара. После проведения экспертной оценки (экспертизы) с привлечением экспертов в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта полученные от Поставщика единицы товара возвращаются Поставщику.

5.5. В случае, если в ходе реализации предусмотренного пунктом 5.4 Контракта права Заказчика на проверку качества товара Заказчик придет к выводу о несоответствии пробной партии товара условиям настоящего Контракта и приложений к нему, Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта и приложений к нему о качестве поставляемого Товара. Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется им в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Поставщик обязан:

• своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара предусмотренные Контрактом;
• произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту);
• подписать акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту с Заказчиком;
• обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Техническом задании (Спецификации) (Приложение №1 к настоящему Контракту);
• заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 8 (восьми) дней со дня уведомления Заказчиком (Грузополучателем);
• незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;
• обеспечить гарантийный срок на Товар с момента подписания акта приема-передачи Товара по количеству и качеству, не меньше срока действия гарантии производителя, а в случае ее отсутствия – не менее 12 месяцев.

5.7. Поставщик вправе:

• требовать надлежащего выполнения обязательств Заказчиком по настоящему Контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.1.1. Поставщик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате поставки некачественного Товара по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки выявлены после завершения Контракта), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СанПиН, ГОСТ, рекомендации).

6.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

6.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой, как 10 процентов цены Контракта.

6.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.2.7. При формировании каждого акта рекламаций/претензии Заказчик имеет право налагать на Поставщика штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.2.8. За несвоевременное предоставление сопроводительных документов (в т.ч. счёта/счёта-фактуры/товарной накладной) или за замену данных документов Заказчик имеет право налагать на поставщика штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3. Ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.3.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.5. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных, так и краткосрочных как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

7.1.В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия.

7.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7.3. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 15-дневный срок с даты получения претензии и (или) удовлетворить требования, предъявляемые другой Стороной в этот же срок, если настоящим Контрактом, законом, или самим требованием не установлен более длительный период времени. При неполучении ответа на претензию, выставленную Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки, обязанность о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается исполненной. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует по 31 мая 2024 года, а в части исполнения принятых на себя обязательств – до полного их исполнения.

8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

9.2.1. несоблюдение Поставщиком сроков исполнения Контракта;

9.2.2. нарушение Поставщиком существенных условий Контракта.

9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

9.3.1. нарушение Заказчиком срока оплаты Товара более чем на 21 (двадцать один) день;

9.3.2. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или их уполномоченными представителями.

10.3. Настоящий Контракт заключен в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон.

Весь документооборот между сторонами в рамках Контракта может осуществляться в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной подписи.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

• Приложение 1 к Контракту – Техническое задание (Спецификация).

11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Используемый метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Объект закупки

Количество,

шт.

1

Картридж NetProduct (N-CE285A) для HP LJ Pro

P1102/P1120W/M1212nf/M1132MFP/Canon 725, 1,6K

2

8

Картридж NetProduct (N-ML-1710D3) для Samsung ML1510/1710/Xerox Ph3120/PE16, Универс., 3K

2

Комплект цветных оригинальных картриджей Xerox SC2020

1

Тонер картридж NetProduct (N TK 1170) для Kyocera

M2040dn/M2540dn 7,2K, с чипом

10

Тонер-картридж TK▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 стр. для

M3145idn/M3645idn

3

PETG пластик LIDER-3D Classic для 3D принтера

10

Основные

характеристики

объекта закупки

Количество

источников

ценовой

информации

3

4

3

3

3

3

3

3

Итого:

КП № 1

Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков)

за единицу товара (работы, услуги), рублей

КП № 2

КП № 3

5

980,00

6

1 078,00

1 450,00

1 595,00

1 522,00

28 800,00

31 680,00

30 240,00

900,00

990,00

945,00

12 570,00

13 827,00

13 198,00

2 620,00

2 882,00

2 751,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Специалист по закупкам ГБПОУ "ПТПИТ"

(должность)

7

Коэффициент

вариации

РК № …

8

1 029,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

9

10

4,76%

8 232,00

1 029,00

4,76%

3 044,67

1 522,33

4,76%

30 240,00

30 240,00

4,76%

9 450,00

945,00

4,76%

39 595,00

13 198,33

4,76%

27 510,00

2 751,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67

Н.А. Булатова

(подпись)

Расчет НМЦК Расчет НМЦК за

(ЦКЕП)

единицу товара

(работы, услуги),

рублей

11