Тендер - Поставка тосола (№ 123418342) №307503019

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№3_Показатели_товара

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки[1] у единственного поставщика (по форме аукциона)[2]

1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Организация, осуществляющая закупку

- Посмотреть таблицу с данными

3. Информация о подаче заявок

- Посмотреть таблицу с данными

4. Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

5. Объект (объекты) закупки

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с данными

7. Прикрепленные документы

- Посмотреть таблицу с данными

[1] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[2] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) не является публичной офертой.

Приложение_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_Проект_контракта_(6)

КОНТРАКТ N ____

на поставку товара для нужд Заказчиков

г. Воронеж "__" _______ 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж «Комбинат благоустройства Железнодорожного района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Косых Вячеслава Валериевича, действующего на основании Устава и______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании _________, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства в сфере закупок, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется в соответствии с условиями Контракта передать (поставить) тосол, а Заказчик обязуется обеспечить оплату и приемку поставленного товара.

1.2.Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение№1).

1.3.Место поставки товара: г. Воронеж, пер. Серафимовича д. 1А, оф.1.

II. Основания заключения Контракта

2.1.Контракт заключен на основании ч.1 п.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ___________________________

III. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты

3.1.Цена Контракта составляет ______ руб. ___ коп. (_______________ руб. ___ коп.), в т.ч. НДС __% – ____ руб. __ коп. (_________ руб. ____ коп.), НДС не облагается.

3.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.3.Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение №1).

3.4. Источник финансирования Контракта – субсидии на выполнение муниципального задания. ПФХД на 2024 год. КОСГУ 343. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства городского округа» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

3.5.Код бюджетной классификации (Код классификации расходов):928.0409.24100S8660.244.343

3.6.Аванс не предусмотрен

3.7. В цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением Контракта, расходы на доставку (погрузо-разгрузочные работы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.8. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.9.Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.

3.10. Допускается изменение по соглашению сторон условий контракта при его исполнении в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3.11.Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) в размере, установленном Контрактом.

3.13. В случае, если оплата Контракта осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), Заказчик обязан перечислить в установленном порядке неустойку (штраф, пени) в доход бюджета городского округа город Воронеж.

IV. Условия и сроки поставки товара

4.1. Поставщик передает Заказчику Товар надлежащего качества в срок в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, единовременно, одной партией.

4.2.Датой поставки товара считается дата их доставки в адрес: г. Воронеж, пер. Серафимовича д. 1А, оф.1.

4.3.Доставка товара осуществляется: - путем получения товара в месте нахождения Заказчика силами поставщика.

V. Качество поставляемого товара

5.1.Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать обычно предъявляемым требованиям к данному виду товаров.

5.2.Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от притязания третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

5.3.Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции на весь период, установленный изготовителем.

5.4.Дополнительные гарантии качества продукции, предоставляемые Поставщиком: нет.

5.5. Монтаж и наладка товара не осуществляется Поставщиком.

5.6. Обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, не осуществляется Поставщиком.

5.7.При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обеспечивает устранение недостатков и дефектов товара, выявленных в процессе поставки и (или) ввода в эксплуатацию независимо от даты проведения планового гарантийного обслуживания.

Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение 3 дней с момента подписания товарно-транспортной накладной.

5.8.Поставка товара производится в таре Поставщика. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5.9.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

VI. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставленного товара

6.1.Приемка поставленного товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

6.2.Со стороны Заказчика уполномоченными лицами по приемке товара являются:

Зав. складом или лицо его замещающее.

6.3.При осуществлении приемки поставляемого товара Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, объем и качество требованиям, установленным документацией о закупке, Контрактом, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

6.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу.

6.5.Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, в том числе универсальным передаточным документом, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.6.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

6.7.При выявлении несоответствия или недостатков поставленного товара Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

6.8. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.9. Срок оформления результатов приемки составляет 5 дней.

6.10.Право собственности на товар, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Контракте, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

6.11.В случае если передача товара осуществляется в месте нахождения Поставщика или товара, риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента окончания осмотра передаваемых товара в месте передачи товара и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

VII. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. В течение 5 дней обеспечить приемку поставленного товара.

7.1.2.Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

7.1.3. Проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком.

7.1.4.Исполнять все условия Контракта.

7.1.5.Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1.В случае нарушения условий поставки товара (а именно: поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и/или количеству и/или качеству, истечением срока годности на момент поставки, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 7.4.4. Контракта), потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в 3-дневный срок. В этом случае Заказчик не подписывает товарно-транспортную накладную о приемке товара и иные документы о приемке и составляет акт, в котором указывает все несоответствия условий поставки товара заявке и/или условиям Контракта.

7.2.2.В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, в срок 3 рабочих дня.

7.2.3.В случае недопоставки товара потребовать доукомплектования товара в срок 3 рабочих дня.

7.4.Поставщик обязан:

7.4.1.Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в срок, установленный в пункте 4.1 настоящего Контракта, путем доставки.

7.4.2.Передать Заказчику товары в ассортименте, согласованном сторонами, если по Контракту передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент).

7.4.3.В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на товар надлежащего качества в 3-дневный срок.

7.4.4.Одновременно с передачей товара передать Заказчику технический паспорт, инструкцию по эксплуатации товара, сертификаты качества на товар, сертификаты соответствия, гарантийные документы.

7.4.5. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

7.4.6.В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.

7.4.7.Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

7.4.8.Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом.

7.4.9.Исполнять все условия Контракта.

7.5.Поставщик вправе:

7.5.1.Требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае, если это предусмотрено настоящим Контрактом.

VIII. Ответственность Сторон

8.1.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 1000 рублей, 00 коп. :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент от цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере ______ руб. ____ коп. (___________ руб. ____ коп.) :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент от цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 1000 рублей, 00 коп. :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент от цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.8. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

IX. Форс-мажорные обстоятельства

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2.Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

9.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

X. Срок действия и расторжение Контракта

10.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Перечень случаев одностороннего отказа от исполнения Контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

передача Поставщиком в нарушение Контракта покупателю меньшего количества товара, чем определено Контрактом (пункт 1 статьи 466 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10.2.Срок действия Контракта: с даты заключения контракта по «31» декабря 2025 г.

10.3. «01» января 2026 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

10.4.Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

ХI. Прочие условия

11.1. Предусмотрена возможность изменения условий Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

11.2. Изменения в Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр Контрактов.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Воронежской области.

11.6. Контракт приобретает силу при подписании уполномоченными представителями Сторон.

11.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон Контракта.

Юридические адреса, банковские реквизиты

и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Контракту

№ ____ от __.___.2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными