Тендер - Поставка ТМЦ (тосол) №294171011

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Документация/Анкета_участника.docx

Анкета участника (прикладывается в редактируемом виде)

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация/_Приложение №1 договор поставки (до 10 млн.).docx

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

приказом АО «Газпром

газораспределение Тамбов»

от «__» _________20___года №____

образец

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Тамбов [ ]

дата заключения договора

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и

АО «Газпром газораспределение Тамбов», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ __________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю (далее именуемые вместе – Покупатель) Товар, указанный в Спецификации (Приложение к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

(Для договоров поставки товаров, в которых точный объем закупаемого товара не определен и допускается расширение его ассортимента, дополнительно включается в договор абзац следующего содержания):

Поставка товара осуществляется партиями в течение срока действия Договора исходя из потребности Покупателя в товаре и на основании его заявки (Приложение №___ к договору). В заявке указывается, в том числе, цена, количество, ассортимент.

• Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара, его стоимость, наименование Грузополучателя, сроки и условия поставки, условия оплаты устанавливаются в Спецификации.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами на русском языке.

2.1.1. В случае, если предметом поставки по Договору является Товар, подлежащий прослеживаемости в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Товар, подлежащий прослеживаемости), Поставщик гарантирует наличие у него технической возможности электронного документооборота (далее - ЭДО), а также направляет документы в отношении Товара, подлежащего прослеживаемости, в электронном виде через оператора ЭДО, содержащие реквизиты прослеживаемости в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

• Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов, свободными от любых прав третьих лиц.
• Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком Покупателю вместе с поставляемым Товаром.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями, согласованными Сторонами в Спецификации. Поставщик имеет право произвести досрочную поставку Товара по согласованию с Покупателем.

Приемка Товара Покупателем осуществляется по документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (акт приемки-передачи, унифицированная форма товарной накладной ТОРГ-12, универсальный передаточный документ (включающий счёт-фактуру и передаточный документ (акт, накладную) одновременно (далее - УПД) или иные документы, соответствующие требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Документы о приемке Товара должны быть оформлены в полном соответствии с Приложением № 1 к Спецификации с указанием, в том числе, технических характеристик Товара. В отношении Товара, подлежащего прослеживаемости, Поставщик направляет документы в электронном виде через оператора ЭДО, содержащие реквизиты прослеживаемости в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

В противном случае Покупатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.

Моментом поставки Товара является дата подписания Покупателем указанных в настоящем пункте документов.

Счет-фактуру Поставщик предоставляет Покупателю в течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара.

• Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем в соответствии с п.3.1. Договора. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента перехода права собственности на Товар.
• Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю эксплуатационную и монтажную документацию, паспорта (сертификаты) и иную документацию на Товар в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Если в заявке на участие в закупке, по результатам которой заключен Договор, Поставщик предложил к поставке Товар, сертифицированный в системе добровольной сертификации «Газсерт»/«Интергазсерт», Поставщик обязан одновременно с Товаром передать копии сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации системы добровольной сертификации «Газсерт»/«Интергазсерт», на поставляемый Товар. В противном случае Покупатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.
• Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям действующего законодательства и обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки. В противном случае Покупатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.
• Покупатель организовывает приемку и проверку Товара по количеству в течение 5 рабочих дней с момента поставки Товара, а проверку по качеству в течение гарантийного срока.
• При обнаружении недопоставки Товара по количеству Покупатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования. Расходы по допоставке Товара (включая транспортные расходы, расходы по пересылке и прочие) несет Поставщик.

Приемка допоставленного Товара Покупателем осуществляется в порядке, установленном п. 3.1 Договора.

• При обнаружении недостатков Товара по качеству (в том числе которое не могло быть установлено в момент приемки Товара) и (или) несоответствия его технических характеристик заявленным, а также в случае поставки некомплектного Товара Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту нахождения Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Покупателя, Покупатель составляют односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара, который считается принятым Поставщиком без разногласий и является основанием для предъявления Покупателем требований Поставщику (по своему выбору и усмотрению): об устранении выявленных недостатков Товара или замене Товара на новый качественный надлежащий Товар.

Поставщик обязан удовлетворить названное в настоящем пункте Договора требование Покупателя в течение 10 (десяти) дней с момента его предъявления. Расходы по замене некачественного Товара, устранению выявленных недостатков Товара (включая транспортные расходы, расходы по пересылке и прочие) несет Поставщик.

Приемка Покупателем Товара, поставленного Поставщиком взамен возращенного Товара (или Товара с устраненными недостатками), осуществляется в порядке, установленном п. 3.1 Договора.

• В случае возникновения спора по поводу качества Товара проводится независимая экспертиза. Экспертиза проводится Поставщиком, за его счет и после выполнения обязательств, предусмотренных п. 3.7 Договора. По результатам экспертизы расходы по ее проведению возлагаются на Покупателя в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и на Поставщика – если в соответствии с результатами экспертизы требования Покупателя будут признаны обоснованными.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость за единицу Товара и общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, указываются в Спецификации.

Поставляемый Товар, соответствующий характеристикам, установленным в Спецификации, оплачивается по указанной в Спецификации цене за единицу Товара.

В случае несоответствия поставленного Товара (его части) характеристикам, установленным в Спецификации, Товар (его часть) не подлежит оплате. В этом случае Стороны руководствуются условиями Договора, предусмотренными п. 3.6 и п. 3.7.

4.3. Оплата по Договору производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки и по цене, указанным в Спецификации. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.4. Стоимость тары, упаковки, маркировки, сборки, а также стоимость доставки Товара Покупателю входят в стоимость Товара.

4.5. Стороны ежеквартально осуществляют сверку расчетов за истекший квартал, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Невозвращение Стороной согласованных актов сверки расчетов, либо обоснованных разногласий к ним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения вышеуказанных документов, рассматривается другой Стороной как согласие Стороны с данными документами в редакции направившей их Стороны.

4.6. Стоимость товара составляет ________ (____) руб. ____ коп., НДС не облагается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость товара является окончательной и не подлежит изменению в случае утраты Поставщиком освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ или неправомерного его применения. [1]

4.7. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку совокупная стоимость поставляемого товара не превышает 10 (десять) миллионов рублей, включая НДС.

4.8. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, определенный в Спецификации, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 50% (пятидесяти процентов) от стоимости не поставленного Товара. Поставщик обязан оплатить неустойку в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Поставщиком требования Покупателя о допоставке недопоставленного Товара (в соответствии с п. 3.6 Договора):

- Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере __ % (______ процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательств. Поставщик обязан оплатить неустойку в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования,

- Покупатель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора (полностью или в части недопоставленного Товара) и потребовать возврата уплаченной за Товар (часть недопоставленного Товара) денежной суммы.

• В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Поставщиком требования Покупателя о замене Товара (его части) или устранении выявленных недостатков Товара (его части) (в соответствии с п. 3.7 Договора):

- Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере __ % (______ процента) от стоимости Товара (его части), требующего замены или устранения недостатков, за каждый день просрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательств. Поставщик обязан оплатить неустойку в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования,

- Покупатель праве по своему выбору отказаться от оплаты Товара (его части), а если такой Товар (его часть) оплачен - потребовать возврата уплаченной за Товар (часть Товара) денежной суммы или отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора (полностью или в части).

• При нарушении Поставщиком обязательств о допоставке недопоставленного Товара, предусмотренных п. 3.6 Договора, о замене (доукомплектовании) Товара или устранении выявленных недостатков Товара, предусмотренных п. 3.7 Договора, Покупатель вправе приобрести непоставленный (незамененный, недоукмоплектованный) Товар у других лиц с предъявлением Поставщику требования о возмещении всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Поставщик обязан возместить Покупателю указанные расходы в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Покупателем требования.
• В случае поставки Поставщиком контрафактного Товара, в том числе с нарушением авторских и иных охраняемых законом прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Покупатель имеет право предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 30 % от стоимости контрафактного Товара и о его замене на надлежащий за счет Поставщика. Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф, а также произвести замену Товара другим новым качественным надлежащим Товаром в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления Покупателем требования. Расходы по замене (включая транспортные расходы, расходы по пересылке и прочие) несет Поставщик.

В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Поставщиком указанного в настоящем пункте Договора требования Покупателя, последний вправе по своему выбору отказаться от оплаты Товара (или его части), указанного в настоящем пункте Договора, а если такой Товар (или его часть) оплачен - потребовать возврата уплаченной за Товар (часть Товара) денежной суммы или отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора (полностью или в части).

• Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается изготовителем в случае, если иной срок не был указан в Спецификации. Требования по гарантии могут быть предъявлены Покупателем как к изготовителю Товара (в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем), так и к Поставщику.
• Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.
• Поставщик несет ответственность за правильность оформления первичных учетных документов в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и счета-фактуры в соответствии с НК РФ. В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и (или) отказе в предоставлении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) на основании неверно оформленных первичных документов и (или) счетов-фактур Поставщик возмещает Покупателю сумму непринятых расходов и (или) не предоставленного вычета по НДС.
• Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени). Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре. Уплата штрафных и других санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все уведомления, сообщения, претензии по исполнению настоящего Договора Стороны должны направлять в письменной форме. Сообщения будут считаться совершенными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены нарочно по адресам Сторон, указанным в Договоре. При не уведомлении одной из Сторон другой Стороны об изменении ее адреса (юридического, почтового, электронного), номера факса информация (уведомления, сообщения, и прочее) считается направленной надлежащим образом, а Сторона считается, соответственно, надлежаще уведомленной при направлении указанной информации по адресу Стороны, указанному в Договоре.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, разрешаются путём проведения переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникающих при заключении, изменении, исполнении, нарушении, расторжении, прекращении и связанных с недействительностью настоящего договора, обязателен. Претензии направляются в порядке, установленном в п. 6.1. настоящего Договора. Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий ответа на них – 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии.

6.3. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть урегулированы в претензионном порядке, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Покупателя.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его заключения, действует до «______» _______________ 20____ г., а в части применения мер ответственности (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств и проч.) - до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.

Стороны вправе продлить срок действия договора путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

• Договор составлен по итогам /на условиях закупочной процедуры (протокол № ______ от ________________) и направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты ________ / посредством программно-аппаратных средств электронной площадки ________ (выбрать необходимое) __________ (дата)

(«по итогам» - в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры.)

(«на условиях» - в случае заключения договора у единственного поставщика).

• Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или Документацией о закупке (заполняется в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры, в остальных случаях исключается).
• В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания Договора, установленных Извещением или Документацией о закупке, Договор считается незаключенным, а Поставщик – уклонившимся от заключения Договора (заполняется в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры, в остальных случаях исключается).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Передача и использование сторонами по настоящему договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенными между сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

• При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
• Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

• В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
• В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
• Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
• В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и об исполнительных органах Поставщика по адресу электронной почты _______________ с подтверждением соответствующими документами (далее – Информация).
• В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней после таких изменений предоставить соответствующую информацию с подтверждением соответствующими документами Покупателю по адресу электронной почты_______________.

В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно п. 8.8 настоящего пункта Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления о прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

• В случае предоставления Информации не в полном объеме Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления о прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
• Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

• Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ [2]

9.1. Стороны пришли к соглашению о том, что в рамках исполнения настоящего договора, отчетные документы по договору (товарные накладные, универсальные передаточные документы, акты об оказанных услугах, счета, счета-фактуры и прочие), а также иные документы, связанные с исполнением договора, могут быть выставлены Поставщиком в адрес Покупателя посредством электронного документооборота (далее - именуется «ЭДО») с использованием квалифицированной электронной подписи через оператора ЭДО.

Оператором ЭДО Покупателя выступает _____________________________________________________________ (идентификатор абонента _____________________________________________).

Оператором ЭДО Поставщика выступает _____________________________________________________________ (идентификатор абонента ________________________________________________).

9.2. Датой выставления Поставщиком документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления от Поставщика файлов документов к оператору ЭДО Покупателя, указанная в подтверждении данного оператора ЭДО.

9.3. Покупатель обязуется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения документов посредством ЭДО, подписать электронной подписью Покупателя соответствующее извещение оператора ЭДО о получении документов.

Покупатель осуществляет подписание выставленных Поставщиком отчетных документов квалифицированной электронной подписью либо предоставляет Поставщику мотивированные возражения относительно их подписания в сроки, установленные соответствующим договором, в рамках исполнения которого Поставщиком производится выставление отчетных документов.

9.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего оператора ЭДО, идентификатора абонента, иных обстоятельствах, имеющих значение для осуществления электронного документооборота, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня таких изменений.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Ни одна из Сторон Договора не несет ответственности перед другой Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору в случае, если их невыполнение обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, пандемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, оползни и другие стихийные бедствия.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы известить другую Сторону о препятствии и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, в том числе в случае, если названные обстоятельства являются общеизвестными.

10.3. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности и целесообразности дальнейшего действия Договора.

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.5. После подписания Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу.

10.6. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Договора будут осуществлять постоянную связь (в том числе направление Покупателем заявок Поставщику, требований, претензий, уведомлений и прочих писем) посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса/заявки с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос/заявку (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения;

- почтовым направлением.

10.7. Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в разделе 11 Договора.

10.8. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

10.9. Риски неполучения сообщений и уведомлений вышеуказанными способами лежат на получающей стороне при наличии подтверждения отправки. При неуведомлении одной из Сторон другой Стороны об изменении ее адреса (юридического, почтового, электронного), номера факса информация (уведомления, сообщения и прочее) считается направленной надлежащим образом, а Сторона считается, соответственно, надлежаще уведомленной при направлении указанной информации по адресу (телефону) Стороны, указанному в Договоре.

10.10. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения Договора, переданные по факсимильной или электронной связи в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу до получения подлинников, при этом Стороны обязуются направлять подлинники этих документов другой Стороне в течение 5 (пять) рабочих дней или предоставлять нарочно (лично) в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней. Документы, указанные в п.3.1. Договора, не допускается подписывать факсимильным воспроизведением подписей уполномоченных лиц.

10.11. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.12. При заключении договора на бумажном носителе договор составляется в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Поставщика, _________ экземпляр (а, ов) – у Покупателя (пункт подлежит исключению в случае подписания договора в электронном виде).

10.13. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложения:

- Спецификация;

- Заявка на поставку партии (указывается в случае заключения договора поставки, в которых точный объем товара не определен и допускается расширение его ассортимента);

- Перечень лиц на подписание заявок (указывается в случае заключения договора поставки, в которых точный объем товара не определен и допускается расширение его ассортимента);

- Акт приема-передачи (указывается в случае, заключения договора поставки транспортных средств);

- Налоговая оговорка [3] .

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № _______ от «_______» __________________20______г.

(для договоров поставки, в которых объем

закупаемого товара определен)

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________ (_________________________________) руб. ______ коп.,

в том числе НДС - ___________ (___________________________________) руб. __________ коп. (если Договор заключается на поставку Продукции, операции по реализации которого подлежат налогообложению НДС по ставке 0%, или с контрагентом, применяющим систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, то столбцы «Ставка НДС, %» и «Сумма НДС» таблицы и слова вне таблицы «в том числе НДС - ________ (______________________________) руб. ______ коп.» не заполняются)

Место (адрес) поставки Товара: ___________________________________________________________________________________________________.

2. Цены, указанные в п.1 настоящей Спецификации, являются твердыми, изменению не подлежат и включают в себя все расходы, понесенные Поставщиком по Договору, в том числе, транспортные (доставка Товара до адреса, указанного Покупателем), погрузочно-разгрузочные, налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству. В случае, если цена установлена в зависимости от веса Товара, она определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором.

- Посмотреть таблицу с данными

* в случае, если Товар по Договору поставляется на основании заявок Покупателя, то последние вправе выставлять Поставщику не более одной заявки в течение________________ (месяц/квартал).

- Посмотреть таблицу с данными

5. При приемке Товара допускается отклонение количества Товара на 10% в большую или меньшую сторону. Данное условие применяется только в отношении Товара, количество которого определяется мерой длины, объема или веса (метр, килограмм, тонна и т.д.).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № _______ от «_______» __________________20______г.

(для договоров поставки, в которых объем

закупаемого товара не определен)

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________ (_________________________________) руб. ______ коп.,

в том числе НДС - ___________ (___________________________________) руб. __________ коп. (если Договор заключается на поставку Продукции, операции по реализации которого подлежат налогообложению НДС по ставке 0%, или с контрагентом, применяющим систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, то столбцы «Ставка НДС, %» и «Сумма НДС» таблицы и слова вне таблицы «в том числе НДС - ________ (______________________________) руб. ______ коп.» не заполняются)

Место (адрес) поставки Товара: ___________________________________________________________________________________________________.

2. Цены, указанные в п.1 настоящей Спецификации, являются твердыми, изменению не подлежат и включают в себя все расходы, понесенные Поставщиком по Договору, в том числе, транспортные (доставка Товара до адреса, указанного Покупателем), погрузочно-разгрузочные, налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству. В случае, если цена установлена в зависимости от веса Товара, она определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором.

- Посмотреть таблицу с данными

* в случае, если Товар по Договору поставляется на основании заявок Покупателя, то последние вправе выставлять Поставщику не более одной заявки в течение________________ (месяц/квартал).

- Посмотреть таблицу с данными

5. При приемке Товара допускается отклонение количества Товара на 10% в большую или меньшую сторону. Данное условие применяется только в отношении Товара, количество которого определяется мерой длины, объема или веса (метр, килограмм, тонна и т.д.).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Спецификации № ___ к договору № ___от _______

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №__

к договору поставки № _______ от «_______» __________________20______г.

(для договоров поставки, в которых объем

закупаемого товара не определен)

Форма

Заявка на поставку партии Товара № __________ от __________

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №__

к договору поставки № _______ от «_______» __________________20______г.

(для договоров поставки, в которых объем

закупаемого товара не определен)

Форма

Лица, уполномоченные Покупателем подавать Заявки на поставку партии Товара Поставщику со стороны Покупателя:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №__

к договору поставки № _______ от «_______» __________________20______г.

(для договоров поставки транспортных средств)

Форма

АКТ

приема-передачи автотранспортного средства

город __________ 2023г.

_________, в лице _____________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и

___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора поставки № ________________ от ____________ 2022г. Поставщик передал, а Покупатель принял следующее автотранспортное средство:

1.1. VIN

1.2. Марка, Модель

1.3. Наименование (тип ТС)

1.4. Категория ТС

1.5. Год изготовления ТС

1.6. Модель, № двигателя

1.7. Шасси (рама) №

1.8. Кузов (кабина, прицеп) №

1.9. Цвет кузова (кабины, прицепа)

1.10. Мощность двигателя, л.с. (кВт)

1.11. Рабочий объем двигателя, куб. см.

1.12. Тип двигателя

1.13. Разрешенная максимальная масса, кг.

1.14. Масса без нагрузки, кг.

1.15. ЭПТС Серия от __________, выдан _______________________________________

2. Вместе с автотранспортным средством Поставщик передал Покупателю:

- Договор поставки;

- ЭПТС (Электронный паспорт транспортного средства);

- Сервисную книжку;

- Руководство по эксплуатации автотранспортного средства (на русском языке);

- Ключи от автотранспортного средства;

- Товарную накладную;

Цена автотранспортного средства:

Вариант №1: применяется, если операции с работами по Договору не освобождаются от НДС:

___________ руб. (________________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% _______________ руб. (____________________________ рубля 00 копеек).

Вариант №2: применяется, если договор заключается с плательщиком упрощенной системы налогообложения (УСН), освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со статьей 145НК РФ.:

- ___ ( ___ ) рублей ___ копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость услуги является окончательной и не подлежит изменению в случае утраты Исполнителем освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ или неправомерного его применения.

3. Проверка качества и комплектности автотранспортного средства Покупателем осуществлена. Автотранспортное средство принято в исправном состоянии. Покупатель никаких претензий не имеет.

4. Правила эксплуатации автотранспортного средства, гарантийного обслуживания, поддержания его в надлежащем состоянии и прохождения периодических технических осмотров разъяснены.

5. Дополнительные отметки ______________________________________________________ .

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

Приложение __

к договору поставки №________ от «___» _______20__ г.

Налоговая оговорка

Заверения и гарантии Сторон

Каждая из Сторон заверяет, что:

Является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Договора [6] .

Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом.

Совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

Соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов.

Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения.

Поставщик стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи.

Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Поставщиком получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся Стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению Соисполнителей будут оформлены документально, соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и Соисполнителей, привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения настоящего Договора.

Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию Покупателя, органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора.

Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

Возмещение имущественных потерь и (или) убытков

Поставщик в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возместит Покупателю полностью все имущественные потери и (или) убытки (Покупателя), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком и (или) Соисполнителями, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Покупателя в независимости от факта его обжалования.

Каждая из Сторон в случае поступления соответствующего запроса другой Стороны оказывает обратившейся Стороне содействие в реализации права на участие в процессе обжалования Акта государственного органа, вынесенного в отношении Стороны договора, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Сторон договора и (или) Соисполнителей.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь и (или) убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в вычете которых Покупателю было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначислений налогов, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке, и суммы соответствующих штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов, предъявленных налоговыми органами.

• Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и (или) убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 2.1. Налоговой оговорки. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.
• Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Поставщику.

Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков подлежит возврату Покупателем, без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке.

Общество возвращает денежные средства Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п. 3.1 Налоговой оговорки.

Прочие условия.

Стороны признают, что положения Налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящей Налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящей Налоговой оговорки сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

Каждая из Сторон обязуется незамедлительно известить другую Сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении.

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт 4.6. подлежит включению в случае заключения договора с плательщиком упрощенной системы налогообложения (УСН), освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со статьей 145НК РФ. ↑

раздел включается в договор при условии применения контрагентом ЭДО ↑

Налоговая оговорка подлежит включению в договоры, заключаемые с юридическими лицами, не входящими в группу Газпром и группу Газпром межрегионгаз. ↑

в случае неконкурентной закупки квотируемых товаров ↑

в случае неконкурентной закупки квотируемых товаров ↑

________________________________________________

Здесь и далее по тексту наименование документа «Договор» заменить на «Соглашение»/«Контракт» в зависимости от того, каким образом именуется документ, неотъемлемой частью которого является данное Приложение. ↑

Документация/требования к участникам закупки и критерии оценки.docx

1. При проведении закупок устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1.1. Соответствие требованиям к право- и дееспособности участника закупки.

1.2. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Отсутствие процесса ликвидации участника закупки – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения договора.

1.4. Отсутствие сведений об участниках закупки и их соисполнителях (субподрядчиках) в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Критерии оценки:

Стоимостной критерий.

- Посмотреть таблицу с данными

При подготовке и осуществлении закупки с использованием функционала Торгового портала Заказчик и участники закупки руководствуются следующим:

Заказчик размещает Заявку и осуществляет выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) из числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных на Торговом портале и разместивших на нем свои прайс-листы, уведомившего о готовности исполнить Заявку (далее – Уведомление);

Правила регистрации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Торговом портале размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

зарегистрированный поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан своевременно вносить изменения в данные, представленные им при регистрации на Торговом портале, в том числе о его статусе как субъекта малого и среднего предпринимательства, в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений;

правила работы на Торговом портале (регламент), в том числе формы прайс-листов, содержащих сведения о стоимости товаров (работ, услуг) поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Протокол при проведении закупок с использованием Торгового портала не составляется.

Документация/Форма коммерческого предложения с 16.06.xlsx - Посмотреть таблицу с данными