Тендер - Поставка ТМЦ №305898179

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиТФД_ЮЛ_поставка

Договор поставки № _______/____

ИКЗ __________________________________ (уточнять в ООиПТ)

г. Якутск «______» __________ 202__ г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании _______________________ (Устав для руководителя, доверенность для иных лиц), с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________________., с другой стороны, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику _________________________ (далее – Товар), согласно спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар согласно условиям Договора.

Срок и порядок поставки
2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара, предусмотренного в п. 1.1 договора, в течение ______ календарных (рабочих) дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара, предусмотренного в п. 1.1 договора, по адресу: _____________________________.
2.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставлен в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации и обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке.

Цена и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет __________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____%.
3.2. С момента подписания настоящего договора, цена Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора;
3.3. Указанная в п. 3.1 цена Товара включает в себя стоимость доставки, тары и упаковки Товара (если таковые имеются), и другие необходимые для исполнения Договора платежи, включая все предусмотренные налоги и сборы;
3.4. Оплата товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки товара, на основании оригиналов выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной (расходной) накладной (универсальный передаточный документ) подписанной сторонами.

Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик:
4.1.1. Обязуется осуществить доставку товара за свой счет, а также одновременно с передачей товара передать Заказчику все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ).
4.1.2. Обязуется выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.1.3. Вправе требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
4.1.4. Вправе требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договором.
4.1.5. Вправе по согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить Товар (часть товара).
4.2. Заказчик:
4.2.1. Обязуется принять товар, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту, количеству.
4.2.2. Обязуется оплатить стоимость товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.3. Вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.2.4. Вправе запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.
4.2.5. В случаях, начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, и невыплаты неустойки и (или) убытков Поставщиком в добровольном порядке, Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара (части товара) за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков.

Сдача-приемка Товара
5.1. Поставщик обязан осуществить передачу Товара Заказчику лично, либо обеспечить присутствие своего представителя при осуществлении сдачи-приемки товара Заказчику.
5.2. В случае если Товар доставляется Заказчику через третьих лиц (транспортно-экспедиционная компания, услуги различных перевозчиков и т.д.), и Поставщик не имеет возможности обеспечить присутствие своего представителя при осуществлении сдачи-приемки Товара в пункте назначения, Поставщик утрачивает свое право ссылаться на документы, свидетельствующие о передаче Товара Заказчику от третьих лиц, как на документы, подтверждающие надлежащую передачу Товара по качеству и количеству.
5.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим договором до пункта назначения. Принятый Товар должен быть осмотрен Заказчиком, проверено его количество, комплектация и качество в течение 7 календарных дней с момента прибытия Товара в пункт назначения.
5.4. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара составляется акт формы № ТОРГ-2 за подписями лиц, производивших приемку Товара.
5.5. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Обязанность Поставщика поставить Товар Заказчику считается исполненной с момента подписания Акта приема-передачи товара уполномоченными представителями сторон.
Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Акта приема-передачи товара уполномоченными представителями сторон.
5.6. На основании документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг Заказчиком дополнительно формируется и направляется Поставщику Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщик обязан подписать Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания.
В случае не подписания и/или необоснованного отказа от подписания (не получение), либо невозвращения Заказчику подписанного Акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), данный Акт считается подписанным Поставщиком в редакции Заказчику.

Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства, в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек (20 процентов цены Договора (этапа)).
6.5. Начисленная Заказчиком неустойка (штраф, пени) в соответствии с п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса РФ является штрафной, в связи с чем, в случае возникновения убытков в результате неправомерных действий Поставщика, такие убытки подлежат взысканию в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
6.7. В случае привлечения контрольными и надзорными органами Заказчика к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, вследствие несвоевременного оформления и предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) первичной документации, последний обязуется возместить сумму административного штрафа.

Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее трех дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Прочие условия
8.1. Разногласия, возникшие при исполнении договора, если они не могут быть урегулированы между сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Республика Саха (Якутия).
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть;
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12._______.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора;
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Пример заполнения для филиала

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДОГОВОРУ № ____________/___

г. Якутск «____» ___________ 202___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными