Тендер - Поставка ТМЦ №286468467

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "АЛЬКОР И КО" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Образец_Контракта_ТМЦ_35_24

№

«Поставка ТМЦ»

- Посмотреть таблицу с данными

Государственная инспекция труда в Чукотском автономном округе, в лицеруководителяПахомова Юрия Павловича, действующего на основании Положения,утвержденного Приказом Федеральной службы по труду и занятости № 170 от 31 марта 2017 г.именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице

,с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществитьпоставкутоварно-материальных ценностей(далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта в количестве и ассортименте, указанном в «Спецификации поставляемого товара» (Приложение № 1 к Контракту) и Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту), являющимисянеотъемлемой частью Контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Место поставки Товара: Чукотский АО,г. Анадырь,ул. Отке, д.46.

Дата и время поставки Товара согласовывается Поставщиком с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется в полном объёме.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленном Контрактом порядке.

Сроки поставки

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты заключения Контракта и действует до 25 декабря 2024 года.

2.2. Срок поставки товара: 7 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

2.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон.

Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ХХХХрублей00копеек.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара по Контракту. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон
без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. Изменение условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета
за счет средств федерального бюджета, выделенных Государственной инспекции труда в Чукотском автономном округе на 2024год.

В случае изменения реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счетПоставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта.

3.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товарасогласно представленным платежным документам: счетуи товарной накладной.

3.7. В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком таким лицам, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок приемки товаров

4.1.Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Контракта.

4.2.Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.3.Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4.Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в «Техническом задании» (Приложение № 3 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в «Техническом задании» (Приложение № 3 к Контракту). В этом случае изменение Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 8.2 Контракта.

4.5.Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

4.6.Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.

4.7.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.8.Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.9.Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика.

4.10.В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарной накладной, счети Акт приемки-передачи товара, составленный по форме Приложения № 2 к Контракту, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательствомРоссийскойФедерации.

4.11. В течение 5 (пяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.10 Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением Заключения и Экспертного заключения (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций). Экспертиза поставленного товара по Контракту может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления Заключения и Экспертного заключения (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций) передает Поставщику подписанный со своей стороны Акт приемки-передачи товара по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки.

4.12. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки ТовараСторонамисоставляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых устранений недостатков и сроков их выполнения без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены. Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в течение трёх рабочих дней с даты принятия Заказчиком решения об отказе в приёмке Товара.

4.13. Гарантийный срок производителя на Товар, все его комплектующие, составные части и принадлежности должен составлять не менее 12 месяцев. При этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует действующим ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам и отвечает требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Если в течение действия гарантийного срока на поставляемый Товар возникнут недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации поставляемого Товара, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счёт, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Срок действия гарантии Поставщика на данный Товар должен быть не менее чем срок действии гарантии производителя данного товара и должен составлять не менее 12 месяцев. За нарушение гарантийных обязательств Поставщик несет ответственностьв соответствии с законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.10 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом№ 44-ФЗ.

5.1.6.Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числев части количества, качества, ассортимента этого Товара.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1.Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, качества, ассортимента и стоимости поставленного Товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.10 Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товара по Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 3 Контракта.

5.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Контракту.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товарв соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и (или) документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек. [1]

6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в сумме ХХХ () рублей 00 копеек. [2]

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек. [3]

6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (федеральный бюджет) возложено на Поставщика.

6.5. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не соответствующих требованиям к качеству, объему товара, работ, услуг установленных Контрактом.

6.8. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.

6.9. В случае неперечисления Поставщиком неустойки в срок, указанный в п. 6.8. Контракта, Заказчик вправе осуществить расчеты с Поставщиком по настоящему Контракту за вычетом суммы в размере неустойки или удовлетворить свои требования за счет денежных средств, предназначенных для обеспечения исполнения Контракта, без обращения в суд.

Оплата по Контракту осуществляется на основании Акт приемки-передачи Товара, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма подлежащая оплате Поставщику по Контракту. В таком случае, исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возлагается на Заказчика.

6.10. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.11. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.12. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Извещение о наступлении указанного обстоятельства должно быть направлено другой Стороне в письменной форме с указанием характера наступившего обстоятельства и его причин в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.1 Контракта, то она обязана возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящего раздела, срок исполнения Стороной обязательств изменяется соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия, но не более чем до истечения срока действия Контракта.

Разрешение споров

8.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3.До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чукотского автономного округа Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2.В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.3.3.Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.4.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4.В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чукотского автономного округа.

Порядок расторжения Контракта

9.1.Контракт может быть расторгнут:

-по соглашению Сторон;

-по решению суда;

- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3.Расторжение Контракта влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

9.4.Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.5.Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.6.В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товара, переданного Поставщиком.

Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 12 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. Вслучае направления уведомленийс использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Ответственное должностное лицо Заказчика по управлению Контрактом заместитель руководителя - Шемчук Максим Владимирович, которое с даты заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения настоящего Контракта, а также осуществлять контроль за ходом выполнения Контракта.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения

11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение № 1 «Спецификация поставляемого товара», Приложение № 2 «Форма Акта приемки-передачи товара», Приложение № 3 «Техническое задание».

Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

от «_____» __________20__ г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

В стоимость Товара включены затраты, связанные с его поставкой на условиях DDP, а также все затраты, связанные с доставкой, разгрузкой, уплатой налогов и обязательных платежей.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту

от «_____» _________ 20__ г. №

(ФОРМА)

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по государственному контракту от __ _______ ____ г. № __-

«»

г. Анадырь «____» __________ 20____г.

Государственная инспекция труда в Чукотском автономном округе, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лицеруководителя Пахомова Юрия Павловича, действующего на основанииПоложения от 31 марта 2017 г. № 170 с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что «Поставщик» выполнил обязательства по государственному контракту от «__» _________ ____ г. № __-:произвелПоставку_______,именуемых в дальнейшем «Товар».

Цена поставленного Товара составляет __________ (_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) – ________ (_________________) рублей ___ копеек. В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»

- Посмотреть таблицу с данными

*В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».

Итого следует к перечислению за поставленный Товар«Заказчиком» на расчетный счет

«Поставщика» __________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) – ________ (_________) рублей __ копеек.

Претензий по объему, качеству и срокам поставки товара________________(не имеется/имеется) [4] .

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к контракту

от «_____» _________ 20__ г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«»

Заказчик – Государственная инспекция труда в Чукотском автономном округе

Поставщик –

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Место поставки Товара: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке 46.

Дата и время поставки товара согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

Сроки поставки Товара: 7 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

Характеристики и объем (содержание) поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок производителя на Товар, все его комплектующие, составные части и принадлежности должен составлять не менее 12 месяцев. При этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует действующим ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам и отвечает требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Если в течение действия гарантийного срока на поставляемый Товар возникнут недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации поставляемого Товара, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счёт, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Срок действия гарантии Поставщика на данный Товар должен быть не менее чем срок действии гарантии производителя данного товара и должен составлять не менее 12 месяцев. За нарушение гарантийных обязательств Поставщик несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). ↑

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 10% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. ↑

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. ↑

При наличии претензий по объему, качеству и (или) срокам поставки товара оформляется приложение к Акту приемки-передачи Товара с указанием всех претензий. ↑

12_12_2024_л

ООО "Алькор и КО"

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование

Товара

Ед.

изм.

Количество

Цена за единицу

товара, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

FELCE AZZURRA Освежитель

воздуха - спрей "Лаванда и Ирис"

шт

4

293

1 172,00

CAFÉ MIMI Super Food Жидкое

мыло для рук СУПЕР ФЕЙХОА

шт

1

198

198,00

Итого 1 370,00