Тендер - Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.: Поставка технических жидкостей №316278000

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.doc
• Проект_ГПД.doc

Расчет_НМЦК_тех._жидкости - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки на поставку технических жидкостей

- Посмотреть таблицу с данными

Проект. Гражданско-правовой договор №_______________

на поставку технических жидкостей

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Уфа "____"______________2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Насртдинова Руслана Гаязовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить технические жидкости согласно Спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товаров, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки входит в цену Контракта.

1.5. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставщик обязуется поставить Товар единовременно в соответствии со Спецификацией с момента заключения Контракта в течение 30 календарных дней.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком на складе по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 21. Государственное бюджетное учреждение Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан (далее – Место поставки).

Доставка Товара до места поставки производится за счет Поставщика. О дате поставки Товара Поставщик не менее чем за 2 дня до поставки уведомляет Заказчика.

Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром счёт на оплату и оригинал универсального передаточного документа (Приложение№2) на поставляемый Товар – в 2 (двух) экземплярах. Вышеуказанные документы должны быть получены на месте поставки представителем Заказчика в день поставки Товара.

Доставка Товара Заказчику до места поставки должна осуществляться Поставщиком в рабочие дни в рабочее время с 9:00 до 16:00.

Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения универсального передаточного документа подписывает ее либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

Риск случайной гибели или утраты Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара к месту поставки. В случае недостачи Товара, либо поставки некачественного Товара составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара. Замена или допоставка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет, включая транспортные расходы, в 30-дневный срок с момента подписания акта.

Заказчик имеет право на проведение технического контроля и/или испытаний Товара с целью подтверждения их соответствия условиям Контракта, Техническим требованиям.
Если Товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет в 10-дневный срок со дня получения протокола технического контроля или испытаний заменить забракованный Товар на аналогичный новый, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата, но не более срока, указанного в уведомлении о возврате Товара, направленного Заказчиком на электронный почтовый ящик, указанный в настоящем Контракте. Дата уведомления считается дата получения Заказчиком уведомления о доставке письма об уведомлении Поставщика о возврате Товара.

Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с хранением Товара и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. За сохранность Товара, не вывезенного в срок, указанный в уведомлении, Заказчик ответственности не несет.

ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Цена настоящего Контракта составляет: ________руб. ___коп. (_________ руб.______коп.), в том числе НДС в размере 20%, что составляет ______,__ (сумма прописью) рублей. (либо НДС не облагается).
3.2. На основании и со дня подписания Сторонами универсального передаточного документа, в течение 7 рабочих дней Заказчик осуществляет платеж в размере 100% цены Контракта.
3.3. Оплата выполненных работ производится в безналичной форме Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
3.4. Источник финансирования: средства субсидий из бюджета Республики Башкортостан.
3.5. При формировании цены Контракта и расчётов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации - рубль.
3.6. В цену Контракта входят все затраты, издержки и иные расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы за доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.7. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.8. Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.
4.1.2. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара по Контракту по количеству, качеству, ассортименту в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта.
4.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
4.3. Поставщик обязан:
4.3.1. Поставить Товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.2. Доставить Товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к Товару (документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).
4.3.3. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации.
По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.
4.3.4. Присутствовать при осуществлении приемки Товара и подписать универсальный передаточный документ при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.
4.3.5. По телефону известить Заказчика о готовности к получению Товара не позднее, чем за два дня до момента поставки.
4.3.6. Предоставить срок гарантии на поставляемый Товар в соответствии с гарантийными сроками, указанными в Спецификации.
4.4. Поставщик вправе:
4.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара (части товара) в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.3 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.8. Заказчик имеет право удерживать сумму неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с п.2 ч.14 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
6.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
6.4. На Товар предоставляется гарантия, установленная заводом-изготовителем, условия которой указаны в руководстве по гарантийному обслуживанию Товара (или гарантийный сертификат или сервисная книжка) передаваемом Заказчику при передаче Товара.
6.5. Срок гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантий завода-изготовителя. Гарантийный срок на каждый товар указывается в Спецификации.
6.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в спецификации, обнаружатся скрытые дефекты Товара или ее несоответствие условиям Контракта, Поставщик принимает на себя обязательство устранить дефекты или заменить Товар бесплатно с доставкой его Заказчику за свой счет в течение 30 дней со дня предъявления претензии при соблюдении Заказчиком требований Инструкций и паспортов при использовании.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
7.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается возможность изменения условий контракта по соглашению сторон в следующих случаях:
7.2. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. В случае возникновения споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.
8.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан, г. Уфа.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.2. К обстоятельствам, указанным в п. 9.1. Контракта, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Контракта, и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

9.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

9.4 Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.5. Наступление обстоятельств, предусмотренных п. 9.2. настоящего Контракта, при условии соблюдения требований п. 9.3. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения контрактных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3.Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.

10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.2. Настоящий Контракт подписан сторонами усиленными цифровыми подписями и заключен в форме электронного документа.
11.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Спецификация.
- Приложение № 2 – Форма универсального передаточного документа.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Документ подписывается электронной квалифицированной цифровой подписью

к Контракту № ________ от «___»__________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Документ подписывается электронной квалифицированной цифровой подписью

Приложение № 2

к Контракту № _______ от « ___ » ____________2025 г.

Образец

Приложение к распоряжению Правительства Республики Башкортостан

от 27 октября 2020 г. № 1075-р (в редакции распоряжения Правительства

Республики Башкортостан от 27 августа 2021 г.№ 795- р)

- Посмотреть таблицу с данными