Тендер - Поставка технических масел №270039289

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, ул. Молодежная, д. 7, склады УМП "ЖКУ"
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.04.2024 по 05.04.2024Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:безвозмездноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_поставки_технических_масел_и_жидкостей_2_квартал_2024_года ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Экземпляр УМП «ЖКУ»

ДОГОВОР № __________

на поставку технических масел и жидкости

«____» апреля 2024 г. г. Краснокаменск

Унитарное муниципальное предприятие городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края «Жилищно – коммунальное управление» (сокращенно - УМП «ЖКУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора – Вершинина Аркадия Александровича, действующего на основании Устава и прав по должности с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Горбунов Алексей Александрович (сокращенно – ИП Горбунов А.А.), действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации от 28 сентября 2000 года № И-4671 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть500078, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые стороны, руководствуясь Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг в действующей редакции (п.2.1.3 раздела 2 главы 11 Положения о закупке товаров, работ, услуг), заключили настоящий Договор, как с единственным поставщиком, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется осуществить поставку технических масел и жидкости – далее Товара в количестве и в соответствии с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, в обусловленном количестве, до места поставки, указанного в пункте 3.3. настоящего Договора.

1.3. Заказчик обязуется принять Товар и уплатить, обусловленную настоящим Договором цену, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 85 копеек, НДС не начисляется.

Цена Договора включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, в том числе НДС, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку до терминала). Тара и упаковка возвращению не подлежат.

Цена Договора является фиксированной в течение всего срока действия Договора.

2.2. Оплата Товара производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств, в российских рублях, на счет Поставщика в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется одной партией в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Заказчик принимает Товар по количеству согласно Спецификации.

3.3. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, улица Молодёжная 7, склады УМП ЖКУ.

3.4. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Покупателю после подписания товарной накладной или УПД (универсально-передаточного документа). Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к поставщику в момент подписания товарной накладной или УПД (универсально-передаточного документа).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик обязуется:

- произвести поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

- поставить Товар, соответствующий характеристикам и объемам, указанным в Приложении № 1 «Спецификация» к настоящему Договору;

- передать Заказчику, документы, подтверждающие качество Товара.

-заменить Товар в случае выявления недостатков при ее приемке либо в пределах гарантийного срока.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Получить оплату за поставленный Товар в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, потребовать уплату неустойки и штрафа за не надлежащее исполнение обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. В рамках настоящего Договора Заказчик обязуется:

- принять и оплатить Товар, поставленный по настоящему Договору Поставщиком.

5.2. Права Заказчика:

5.2.1. Требовать от Поставщика устранения недостатков или замены Товара, в котором выявлены недостатки, в указанный Заказчиком срок, или отказаться от приемки Товара, в котором выявлены недостатки.

5.2.2. Требовать замены Товара, в котором выявлены недостатки в период действия гарантийного срока.

5.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, потребовать уплату неустойки и штрафа за не надлежащее исполнение обязательств.

6. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ

6.1. В своей деятельности Заказчик и Поставщик обязуются руководствоваться условиями настоящего Договора, Приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Договору являющиеся его неотъемлемой частью, действующим законодательством.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1 Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности Товара к отправке и после получения подтверждения о готовности принять Товар, доставляет его в адрес Заказчика.

7.2 Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется в сроки, указанные настоящим Договором.

7.3 Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение его на период доставки до приемки его Заказчиком, а также на период хранения.

7.4. Заказчик должен принять Товар и проверить его по количеству в день поставки, а по качеству не позднее 10 (десяти) дней с даты поставки.

7.5. При обнаружении недопоставки Товара Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2).

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 14 (четырнадцати) дней с даты обнаружении недопоставки.

7.6. При обнаружении ненадлежащего качества Товара Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) дней с даты обнаружении недостатков Товара.

Поставщик в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления от Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Заказчика для осмотра и составления акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2).

7.7. В случае споров о качестве поставленного Товара проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) дней с момента получения ее результатов.

В случае, если Поставщик не направит к Заказчику своего уполномоченного представителя в срок, установленный п.7.6. настоящего Договора, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу и уведомляет об этом Поставщика.

7.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) дней с даты обнаружения недостатков;

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

7.9. При предъявлении Заказчиком требования о замене Товара, не соответствующего условию о качестве, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней от даты предъявления требования.

7.10. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Поставщику Товара, определяются как сумма расходов Заказчика по его доставке, разгрузке, хранению, а также возврату его Поставщику.

7.11. Гарантийный срок определяется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

8.1. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения и/или неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения и/или неисполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России действующей на день уплаты неустойки от стоимости не оказанных в срок услуг, но не более 10% (десяти процентов) от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения и/или неисполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. В случае просрочки исполнения и/или неисполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения и/или неисполнения обязательства начиная, со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки от стоимости не выполненных в срок обязательств.

9.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 20 % (двадцать процентов) от стоимости Товара ненадлежащего качества.

9.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Неустойка (пеня, штраф) может быть удержана из сумм, подлежащих оплате Заказчиком по настоящему Договору или из суммы обеспечительного платежа.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.8. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от возмещения Заказчику убытков сверх неустойки. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

10.2. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров и в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или претензионном порядке любая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

10.3. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана направить другой Стороне, мотивированный ответ по существу претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

10.4. В случае если ответ по существу претензии не будет дан Стороной, получившей претензию, в указанный в пункте 10.3. настоящего Договора срок, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по требованию одной из Сторон судом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик и Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. При нарушении Поставщиком установленного настоящим Договором срока поставки товара более чем на 20 (двадцать) календарных дней Заказчик вправе потребовать расторжения Договора.

11.5. Изменение настоящего Договора, а также его расторжение по соглашению Сторон оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые вступают в силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

11.6. Каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случае существенного нарушения Договора другой Стороной.

11.7. Нарушение Заказчиком настоящего Договора признается существенным при просрочке исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

11.8. Нарушение Поставщиком настоящего Договора признается существенным при просрочке исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара в течение более чем на 10 (десять) дней.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует по 15 мая 2024 года, а в части неисполненных обязательств, принятых на себя Сторонами по настоящему Договору - до полного и надлежащего их исполнения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Если при исполнении настоящего Договора обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

13.2. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства.

13.3. Настоящий Договор составлен на 3 листах, 5 стр. в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр направляется Поставщику, два экземпляра - Заказчику.

13.4. Приложение № 1 «Спецификация» - на 1 листе, 1 стр., является неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

на поставку технических масел и жидкости

№ __________ от __ апреля 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Состав, общий объем, цена продукции по видам

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка Товара осуществляется одной партией: в течение 15 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

• Весь товар должен отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при каждой поставке товара.
• Весь товар должен быть новым;
• Весь товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни:

- действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- удостоверения качества товара, в которых указаны: номер и дата выдачи данного удостоверения, наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества, дата изготовления, условия хранения, срок годности, наименование нормативно-технической документации, в соответствии с которой выпускается продукция.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными