Тендер - Поставка технических газов в баллонах и жидкого азота №289453595

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 31, строение 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.01.2025 по 23.01.2025Место предоставления документации:https://zakupki.gov.ru/ Порядок предоставления документации:Документация о закупке и извещение об осуществлении закупки размещаются в единой информационной системе в сфере закупок и доступны для ознакомления без взимания платыОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_и_документация

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Всероссийский научно-исследовательский институт

минерального сырья им. Н.М. Федоровского»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

__________________ Д.С. Козловский

«23» января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (подрядчика, исполнителя ИЛИ ИНОГО КОНТРАГЕНТА) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА поставку технических газов в баллонах и жидкого азота

г. Москва,

2025 год

Извещение о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя или иного контрагента)

г. Москва «23» января 2025г.

1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя или иного контрагента)

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (ФГБУ «ВИМС»)

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 31

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 31

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Бочкарев Дмитрий Сергеевич

3. Предмет закупки (предмет договора) с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:

Предмет закупки (предмет договора): поставка технических газов в баллонах и жидкого азота

Количество (объем), сведения о цене за единицу товара, работы, услуги:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 31, строение 1

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек

6. Сведения о проведении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства или с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве субподрядчиков (соисполнителей):

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: да

(Принадлежность участника закупки к категории субъектов малого и среднего предпринимательства подтверждается сведениями о таком участнике закупки из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов)

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: нет

7. Размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора не требуется

8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: не установлено

9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. Данный способ закупки является неконкурентным

Документация о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя или иного контрагента)

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с проектом договора

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 31, строение 1

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: с даты подписания договора и по 31 марта 2025 г.; срок поставки партии товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения поставщиком заявки от заказчика

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в соответствии с проектом договора

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с проектом договора

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает в себя стоимость всех видов затрат, издержек и иных расходов, стоимость доставки товара до места поставки, а также оплату обязательных платежей (таможенные пошлины, налоги, сборы), которые поставщик может и/или должен понести в связи с исполнением договора, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены

9. Требования к участникам закупки:

9.1. К участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) Соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника;

4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя или иного контрагента) не принято;

5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица ‑ участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц ‑ участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества).

9.2. К участнику закупки предъявляются следующие дополнительные требования:

1) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Участник закупки не должен являться офшорной компанией

10. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: требование не установлено.

11. Сведения о проведении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства или с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве субподрядчиков (соисполнителей):

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: да

(Принадлежность участника закупки к категории субъектов малого и среднего предпринимательства подтверждается сведениями о таком участнике закупки из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов)

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: нет

12. Размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора не требуется

13. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются

14. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. Данный способ закупки является неконкурентным

15. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен

17. Порядок предоставления документации:

Документация о закупке и извещение об осуществлении закупки размещаются в единой информационной системе в сфере закупок и доступны для ознакомления без взимания платы

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ___________

на поставку технических газов в баллонах и жидкого азота

Москва «___» ____ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (сокращенное наименование ФГБУ «ВИМС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________________ (сокращенное наименование ______________________), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
а в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при способе закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя или иного контрагента) в соответствии с подпунктом 1 пункта 19.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно‑исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (утверждено приказом Федерального агентства по недропользованию от 26 декабря 2024 г. № 894) (далее – Положение о закупке), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Общие положения

Договор заключен в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).

К отношениям Сторон по Договору применяются нормы международных нормативных правовых актов, федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, действующих на момент его заключения.

• На основании положений абзаца восьмого пункта 4.4 Устава ФГБУ «ВИМС» заключение Договора не является для Заказчика крупной сделкой и не подлежит согласованию в установленном порядке с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения – Федерального агентства по недропользованию.
• Источник финансирования закупки: средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности.

Предмет Договора

Предметом Договора является поставка технических газов в баллонах и жидкого азота (далее – Товар) в соответствии с условиями Договора, Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). Поставщик обязуется поставлять Заказчику Товар в обусловленный Договором срок, а Заказчик принимать и оплачивать поставленный Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

Параметры, качество и технические характеристики поставляемого Товара должны отвечать требованиям качества и безопасности, которые установлены техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами, если такие требования обязательны для исполнения на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или международными нормативными правовыми актами.

На момент поставки Заказчику Товара Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, что поставляемый им Товар не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав на товарные знаки и объекты промышленной и/или интеллектуальной собственности, не заложен, не состоит в споре и/или не находится под арестом.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___ % / НДС не облагается, в соответствии ________________ (указывается причина освобождения от НДС).

(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, либо на других законных основаниях, НДС не указывается).

• • Стоимость Товара указана в Спецификации.
  • Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  • В случае если на момент окончания срока, предусмотренного пунктом 5.2 Договора, не выбран весь объем Товара, у Сторон не возникает обязательств по поставке (выборке) недовыбранного Товара и его оплате.
• Стоимость Товара включает в себя стоимость всех видов затрат, издержек и иных расходов, стоимость доставки Товара до места поставки, а также оплату обязательных платежей (таможенные пошлины, налоги, сборы), которые Поставщик может и/или должен понести в связи с исполнением Договора, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям.
• Предварительная оплата (авансовый платеж) по Договору не выплачивается.
• Оплата поставленного Товара производится по фактическому исполнению Поставщиком условий Договора в части поставки Товара путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре и в счете, выставленном Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, в соответствии с пунктом 6.3 Договора.
• В случае, если документы, имеющие отношение к поставке Товара (в т. ч. счет, счет-фактура (в случае если Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то требование о предоставлении счета-фактуры в Договор не включается), товарная накладная или универсальный передаточный документ и т. п.) не оформлены в соответствии с условиями Договора и/или действующего законодательства, и/или содержат неточности (ошибки) – Заказчик вправе не производить оплату Товара Поставщику до приведения документации в соответствие. При этом Заказчик не считается просрочившим исполнение своих обязательств по оплате поставленного Товара и обязуется уведомить Поставщика о выявленных нарушениях оформленных документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.
• Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами) не начисляются и не уплачиваются Сторонами.
• В случае изменения своих банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет, несет Поставщик.

Права и обязанности Сторон

Заказчик обязан:

Принимать и оплачивать поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.

Уведомлять Поставщика о недостатках поставленного Товара с использованием любых средств связи.

Определить ответственного уполномоченного представителя для осуществления контроля за надлежащим исполнением условий Договора (далее – Ответственное лицо со стороны Заказчика).

Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Заказчик имеет право:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

Требовать оплаты неустойки (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

Требовать от Поставщика информацию, непосредственно связанную с вопросами объема, качества и сроками поставки Товара.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям Договора потребовать от Поставщика безвозмездной замены Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Поставщику требования (претензии).

Извещать письменно Поставщика об обнаруженных недостатках Товара, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки.

Осуществлять контроль за исполнением условий и качества поставки Товара, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Поставщик обязан:

Осуществлять поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.

Незамедлительно поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению условий Договора относительно качества, порядка и сроков поставки Товара.

Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 6.2 Договора.

Определить ответственного уполномоченного представителя для осуществления контроля за надлежащим исполнением условий Договора (далее – Ответственное лицо со стороны Поставщика).

Гарантировать доступность связи с Ответственным лицом со Стороны Поставщика на весь срок исполнения Договора.

Гарантировать качество поставленного Товара, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям Договора заменить Товар за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Заказчиком требования (претензии).

Предоставлять по требованию Заказчика информацию, непосредственно связанную с вопросами объема, качества и сроками поставки Товара.

Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать использованию поставленных Товаров или ограничивать их использование.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки известить Заказчика по телефону о времени отгрузки Товара, о государственном номере транспортного средства, фамилии, имени, отчестве (при наличии) водителя и сопровождающих Товар лиц.

Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории Заказчика, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

• • Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
• Поставщик имеет право:
• Самостоятельно определять способ поставки Товара.
• Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, указанных в пункте 6.3 Договора.
• Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с исполненным объемом по Договору на основании подписанных Заказчиком документов, указанных в пункте 6.3 Договора.
• Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара по Договору.

Порядок поставки Товара

Товар поставляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам от Заказчика (далее – заявка) по мере возникновения потребности в Товаре с даты заключения Договора и по «31» марта 2025 г., с предварительным согласованием посредством электронной почты по адресам электронной почты, указанным в пунктах 14.9 и 14.10, с согласованием даты поставки с Заказчиком. Поставка Товара должна быть осуществлена в рабочий день (понедельник-четверг с 10:00 часов до 16:00 часов по московскому времени, пятница с 10:00 часов до 14:45 часов по московскому времени).

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 31, строение 1.

Срок поставки партии Товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика.

Передача Товара происходит с автомобильного транспорта Поставщика, путем спуска и поднятия обменных (пустых) баллонов Заказчика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, связанные с исполнением Договора, осуществляются Заказчиком собственными техническими средствами.

Обязательным условием Договора является поставка нового Товара и предоставление Поставщиком на него технической документации, а также предоставление необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, и иных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или страны-производителя Товара.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого Товара. Товар поставляется в многооборотной таре путем обмена пустых баллонов на полные, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. Упаковка (тара) Товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» (или другие обозначения, необходимые в зависимости от специфики Товара).

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Порядок приемки Товара

Приемка Заказчиком Товара осуществляется по завершении поставки партии Товара в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

Передача Товара Заказчику оформляется следующим комплектом документов: счет, счет-фактура (в случае если Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то требование о предоставлении счета-фактуры в Договор не включается), товарная накладная по форме ТОРГ-12 (либо универсальный передаточный документ по форме рекомендованной ФНС России, далее – универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах и документы, указанные в пункте 5.6 Договора.

Заказчик, получивший комплект документов, указанный в пункте 6.2 Договора, подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 (либо универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, если поставленный Товар соответствует условиями Договора, после чего возвращает подлежащий передаче другой Стороне экземпляр товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке поставленного Товара.

При приемке Товара Заказчик обязан осуществить его проверку на предмет соответствия Товара условиям Договора и приложениям к нему, при обнаружении несоответствия, отказаться от приемки партии товара и сообщить Поставщику в требовании (претензии) (в письменном виде) о замеченных в ходе приемки явных недостатках. В противном случае Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Заказчика об устранении явных недостатков, которые могли быть выявлены в ходе приемки Товара.

Если Заказчик обнаружит, что Товар не соответствует условиям Договора, то Заказчик информирует в требовании (претензии) об этом Поставщика. В случае получения от Заказчика требования (претензии) Поставщик в срок, установленный в требовании (претензии), обязан выполнить требования Заказчика, содержащиеся в ней, и затем передать Заказчику документы, предусмотренные пунктом 6.2 Договора. В случае возникновения споров о качестве Товара проводится экспертиза.

Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара в случае, если:

ассортимент и/или комплектация, и/или количество, и/или качество Товара не соответствуют Спецификации и/или Техническому заданию и/или заявке;

обнаружена непригодность по внешнему виду, явный брак, Товар передан без упаковки или в ненадлежащей упаковке (таре);

не предоставлены документы, указанные в пункте 6.2. Договора;

Товар поставлен вне установленного времени приемки, указанного в пункте 5.2 Договора.

Заказчик вправе отказать Поставщику в подписании товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа) в случае, если:

документы, указанные в пункте 6.2 Договора, оформлены, но их содержание не соответствует Спецификации;

документы, указанные в пункте 6.2 Договора, оформлены не надлежащим образом;

документы, указанные в пункте 6.2 Договора, представлены не в полном объеме.

В случае отказа Заказчика от приемки Товара, на основании пунктов 6.6.1 – 6.6.3 Договора, составляется акт, подписываемый представителем Поставщика, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа).

Некачественный (некомплектный Товар) считается не поставленным. Заказчик вправе, уведомив Поставщика отказаться от принятия некомплектного Товара.

Для проверки результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом № 223‑ФЗ и Положением о закупке.

В случае проведения экспертизы поставленного Товара, проводимой экспертной организацией более чем 5 (пять) рабочих дней, срок, указанный в пункте 6.3 Договора, продлевается соразмерно сроку, необходимому для проведения экспертизы привлекаемой экспертной организацией.

Стороны, по мере необходимости, осуществляют сверку расчетов за поставленный Товар.

Акт сверки взаиморасчетов составляется заинтересованной Стороной в 2 (двух) экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя оригиналы акта сверки взаиморасчетов курьером, заказным письмом, иным способом, позволяющим подтвердить его получение.

В течение 10 (десяти) дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки взаиморасчетов в адрес Стороны-инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации.

В случае если в течение 10 (десяти) дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов Сторона-получатель не направляет в адрес Стороны‑инициатора подписанный акт сверки взаиморасчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в ней информации, акт сверки взаиморасчетов считается признанным Стороной-получателем без расхождений в редакции Стороны-инициатора.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «30» апреля 2025 г. включительно, либо до достижения предельного количества Товара или цены Договора, предусмотренных Договором и приложениями к нему, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

«01» мая 2025 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, обязательств по приемке и оплате поставленного Товара.

• Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Гарантийные обязательства

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, ранее не использованным. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, в течение гарантийного срока использования не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны конечного назначения.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения


Поставщиком обязательств до дня полного исполнения обязательств Поставщика, установленных Договором.

В случае нарушения сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком в соответствии с пунктом 6.5 Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения выявленных недостатков, в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости неисполненного в срок обязательства.

Поставщик несет ответственность за ассортимент, количество и качество Товара. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям Договора (ненадлежащего качества, недоукомплектованного Товара или Товара, несоответствующего ассортимента, который указан в Договоре), Заказчик вправе не принимать Товар и обязательства Поставщика по Договору считать неисполненными. Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа за отказ от Договора в одностороннем порядке по основанию, не связанному с существенным нарушением Договора Заказчиком, а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора. Неустойка в виде штрафа установлена в размере 5 % (пяти процентов) от цены Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одиннадцать тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 50 копеек.

Общий размер неустойки в виде штрафа не может превышать 10 % (десяти процентов) от цены Договора.

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара до дня полного исполнения обязательств Заказчика, установленных Договором.
• Общий размер неустойки в виде пени не может превышать 10 % (тридцати процентов) от цены Договора.
• Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.
• В случае если Поставщик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, то Поставщик освобождается от уплаты неустойки.
• В случае если Заказчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика, то Заказчик освобождается от уплаты неустойки.

Конфиденциальность

Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия Договора, разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, не подлежит разглашению и/или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется при исполнении Договора соблюдать исключительно интересы Заказчика, не использовать предоставляемую Заказчиком информацию, а также иные фактические обязательства, которым Заказчик желал бы придать конфиденциальный характер, в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое частичное или полное неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются любые обстоятельства, указанные в законодательных актах, постановлениях или иных письменных директивах, исходящих от правительственного органа Российской Федерации, препятствующие исполнению Договора, а также любые беспорядки, военные действия, война, эмбарго, пожары, наводнения, другие действия сил природы, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие разумному контролю Сторонами и препятствующие исполнению Договора.

Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 11.2 Договора, в десятидневный срок в письменной форме информирует другую Сторону о начале и предполагаемых сроках прекращения действия таких обстоятельств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, если только сами обстоятельства препятствовали известить другую Сторону об их наступлении.

• Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
• Срок исполнения обязательств по Договору переносится на срок, в течение которого существуют обстоятельства непреодолимой силы.
• Если обстоятельства, указанные в пункте 11.2 Договора, будут длиться более 1 (одного) календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Порядок разрешения споров

Стороны будут стремиться разрешать все возникшие споры и разногласия по Договору путем переговоров и/или путем направления другой Стороне требования (претензии) в письменной форме.

Требование (претензия) должно содержать:

заголовок «Требование (претензия)»;

наименование Стороны, которой адресовано требование (претензия), наименование Стороны, которая выставила требование (претензию);

номер требования (претензии) и его дата;

перечисленные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений и нормы законодательства Российской Федерации;

перечень приложенных документов, обосновывающих претензионные требования (при необходимости);

требование об устранении нарушений, указанных в Требовании (претензии) в соответствии с пунктом 12.2.4 Договора (при необходимости);

денежные требования (сумма и ее расчет) (при необходимости).

Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров и разногласий является обязательным для Сторон.

Срок ответа на требование (претензию) не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения Стороной.

К требованию (претензии) также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование (претензию), на право действовать от имени Стороны по Договору.

В случае денежного требования к требованию (претензии) также прикладывается счет на оплату.

Отправление требований (претензий) и ответов на них осуществляется Сторонами заказными письмами с уведомлением, либо курьером (с обязательным условием отметки о получении требования (претензии) и/или ответа на него Стороной) в соответствии с данными, указанными в Договоре. Стороны так же согласовали, что в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора Стороны признают надлежащей отправкой направление претензии по адресу электронной почты Стороны Договора:

для Заказчика: _____________________;

для Поставщика: ____________________.

• В случаях, когда взаимоприемлемые решения между Сторонами не будут достигнуты, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Изменение и прекращение Договора

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к Договору путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде.

Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу с даты их подписания, если в тексте таких соглашений не предусмотрено иное.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае отказа Стороны Договора от его исполнения в одностороннем порядке.

Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения Договора, одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

• При расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.4 Договора Стороны составляют двухсторонний акт сверки взаиморасчетов, который служит основанием для окончательного расчета.

Окончательный расчет производится на основании акта сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет Стороны, указанный в разделе 15 Договора.

• При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением, которое подписывается Стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, и должно содержать:
• реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и адрес электронный почты;
• указание на предмет Договора;
• указание на действия (бездействия) Заказчика либо Поставщика, связанные с исполнением Договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения;
• к уведомлению также прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления.
• Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляет другой Стороне по Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом с уведомлением, либо курьером (с обязательным условием отметки о получении уведомления) по адресам, указанным в Договоре.

К уведомлению прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору.

В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

• Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по Договору, принятых до даты расторжения такого Договора.
• При исполнении Договора изменение существенных условий Договора, а также цены Договора или единицы Товара, количества Товара, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий оплаты, гарантийных условий, ответственности Сторон, на которых заключается Договор, по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 13.10 и 13.11 Договора.
• При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не уступают по качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого Товара, указанного в Договоре. При этом стоимость нового Товара с учетом его новых характеристик должна быть обоснована Заказчиком и являться приложением к Договору.
• Продление срока исполнения (действия) Договора допускается в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по Договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств Поставщиком, на срок, в течение которого Поставщик был лишен возможности исполнять свои обязательства по Договору.
• По соглашению Сторон в Договор могут быть внесены любые изменения, дополнения, касающиеся:
• тех его условий, возможность изменения которых предусмотрена Договором, Положением о закупке, за исключением случаев, когда такие изменения прямо не допускаются законодательством Российской Федерации;
• дополнения процедур исполнения обязательств любой из Сторон или процедур взаимодействия Сторон при исполнении Договора, не изменяющие условий Договора о наименовании и стоимости поставляемого Товара;
• иных условий, возможность изменения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации.
• Изменения и дополнения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 13.10–13.12 Договора, оформляются соответствующими дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями Договора.
• Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

Заключительные положения

Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора.

Вся переписка в рамках Договора ведется Сторонами с обязательной ссылкой на номер Договора.

Все документы, направленные посредством электронной почты (сканированные документы) по электронным адресам, указанным в пунктах 14.9 и 14.10 Договора, имеют юридическую силу до момента взаимного обмена оригиналами по почте, курьером или в соответствии с пунктами 14.3.1 – 14.3.6 Договора. Оригиналы указанных документов направляются передающей Стороной почтой не позднее 15 (пятнадцати) дней после направления электронной копии. В случае нарушения одной из Сторон обязанности по своевременному предоставлению оригиналов документов, документы, переданные посредством электронной почты по адресам электронной почты, указанным в пунктах 14.9 и 14.10 Договора, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Стороны также согласовали, что вся электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках исполнения Договора по электронной почте, адрес, которой указан в Договоре, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

Стороны подтверждают взаимное согласие на осуществление документооборота между Сторонами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронная подпись).

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Обмен юридически значимыми документами (включая документы, являющиеся основанием для оплаты Заказчиком) производится по взаимному согласию Сторон и при наличии у них совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих документов.

Для подтверждения факта взаимного согласия Сторон об электронном документообороте, предусмотренном пунктами 14.3.1 – 14.3.3 Договора, Стороны подписывают соответствующее соглашение в письменной электронной форме по телекоммуникационным каналам через оператора электронного документооборота или на бумажном носителе. Правила работы в системе электронного документооборота определяются в соглашении.

Так же подтверждением согласия на использование в работе электронного документооборота является специально направленное письмо другой Стороне, обмен документами или выполнение иных действий, свидетельствующих о таком согласии

Электронный документооборот ФГБУ «ВИМС» осуществляется по телекоммуникационным каналам через следующих операторов электронного документооборота:

• АО «ПФ «СКБ Контур» – Диадок (https://www.diadoc.ru/);
• ООО «Компания «Тензор» – СБИС (https://sbis.ru/).
• Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Сторонами в ходе реализации Договора, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
• Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять другую Сторону об изменении реквизитов, указанных в Договоре. При отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) дней с даты отправки курьерской почтой и 15 (пятнадцати) дней – почтовой связью общего пользования.
• Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
• Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
• В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Ответственное лицо со стороны Заказчика:

ФИО __________

e-mail: ______________

телефон: ____________.

• Ответственное лицо со стороны Поставщика:

ФИО __________

e-mail: ______________

телефон: ____________.

Приложения:

Приложение № 1. Спецификация.

Приложение № 2. Техническое задание.

Адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____

от «__» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___ % / НДС не облагается, в соответствии ________________ (указывается причина освобождения от НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____

от «__» _______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку технических газов в баллонах и жидкого азота

Наименование предмета закупки: поставка технических газов в баллонах и жидкого азота (далее – Товар).

Перечень и количество поставляемого Товара:

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставляемому Товару (далее – перечень поставки):

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Место, условия и сроки поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам Заказчика по мере возникновения потребности в Товаре (далее – Заявка) с даты подписания Договора и по 31 марта 2025 г.

Количество и перечень Товаров в 1 (одной) партии может меняться в зависимости от потребности Заказчика.

Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-четверг с 10:00 часов до 16:00 часов по московскому времени, пятница с 10:00 часов до 14:45 часов по московскому времени).

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 31, строение 1.

Заказчик направляет Заявки на электронную почту ответственного лица со стороны Поставщика.

Заявка должна содержать: дату, наименование Товара, количество Товара, контактное лицо и его телефон.

Срок поставки партии Товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком Заявки от Заказчика. Дата и время поставки должны быть согласованы с Заказчиком.

Поставщик обязан за 1 (один) рабочий день до даты поставки известить Заказчика в ответ на письменно отправленную заявку о дате и времени отгрузки Товара, в день отгрузки, о государственном номере транспортного средства, фамилии, имени, отчестве (при наличии) водителя и сопровождающих товар лиц.

Доставка Товара осуществляется специализированным транспортом Поставщика.

Поставка Товара осуществляется в многооборотной обменной таре – баллонах для наполнения сжиженными, растворёнными и сжатыми газами. Товар должен поставляться Заказчику в исправных, прошедших в установленном порядке освидетельствование баллонах, согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Р(р)

Стороны в срок не позднее 31 марта 2025 г. совершают возврат многооборотных обменных тар.

Пункт 6 перечня поставки: Товар в жидкой фазе, поставляется в транспортировочной емкости Поставщика. Перекачка Товара из транспортировочной емкости Поставщика в емкость для хранения Заказчика производится на территории Заказчика силами подготовленного специалиста Поставщика. Заказчик обязуется организовать беспрепятственный подъезд машины к месту перекачки и организовать перекачку в сроки, не превышающие норматив поставщика кратный 30 минутам на перелив

Требования к качеству и безопасности Товара:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 3 настоящего Технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Каждая партия Товара должна сопровождаться документом о качестве, содержащим данные, согласно соответствующему стандарту для каждой позиции из перечня поставки. Документ о качестве должен быть заверен печатью Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ)

- Посмотреть таблицу с данными