Тендер - Поставка технических газов №270907325

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Информация_о_проекте_контракта

Информация о заключении контракта

В соответствии со ст. 7 и ст. 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", п. 1 ч. 2 ст. 51, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчиком принято решение о формировании проекта контракта с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчик по результатам закупки заключает структурированный (цифровой) контракт, сформированный с использованием единой информационной системы на основе структурированных сведений полученных из извещения, из заявки участника закупки, из протокола подведения итогов.

Положения контракта:

1. Номер контракта

2. Стороны контракта

2.1. Информация о заказчике

2.2. Информация о поставщике

2.3. Основание заключения контракта

3. Предмет контракта

3.1. Объект закупки

3.2. Предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Закона №44-ФЗ

4. Условия контракта

4.1. Сроки исполнения контракта

4.2. Этапы исполнения контракта

4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)

4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО

4.7. Прочие условия контракта

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ

5. Финансирование контракта

5.1. Источники финансирования

5.2. Цена контракта

5.3. Порядок расчетов

5.4. График платежей

5.5. Реквизиты счета заказчика

5.6. Реквизиты счета поставщика

сформированы Заказчиком в структурированном виде с использованием единой информационной системы на основе структурированных сведений полученных из извещения, из заявки участника закупки, из протокола подведения итогов.

Положения контракта сформированные без использования ЕИС указаны в Приложении № 1 к контракту - Условия контракта, сформированные без использования ЕИС

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 16.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000507

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 9000.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

90.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20726Х06160

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

Информация отсутствует

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (ФГБУ "НМИЦ ТО ИМ. Р.Р. ВРЕДЕНА" МИНЗДРАВА РОССИИ)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20726Х06160

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК 218-эа

Проект контракта

1 218-эа.ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (ЕИС)

2 Информация о проекте контракта

Описание объекта закупки

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 218-эа

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ, ИНСТРУКЦИЯ 218-эа

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ТРЕБОВАНИЯ_К_ЗАЯВКЕ,_ИНСТРУКЦИЯ_218-эа

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке согласно ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

В соответствии с ч. 5 ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ, подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с ч. 6 ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ, при проведении электронных процедур:

- подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

- при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

- не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях, установленных в статье 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

1. Для участия в конкурентном способе закупки заявка в соответствии со ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 настоящей части, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой, за исключением информации, предусмотренной пп. "в" п. 1 настоящей части. Такая информация направляется в составе заявки одновременно с документом, предусмотренным пп. "о" настоящей части.

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); (направляются оператором электронной площадки)

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; (направляются оператором электронной площадки)

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; (по 31.03.2022г. такая информация направляется участником закупки в составе заявки на участие в закупке одновременно с документом, предусмотренным подпунктом «о» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ)

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона; (направляются оператором электронной площадки)

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем); (направляются оператором электронной площадки)

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица); (направляются оператором электронной площадки)

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель); (направляются оператором электронной площадки)

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо); (направляются оператором электронной площадки)

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы и Заказчиком установлены такие требования); (направляются оператором электронной площадки)

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона (если участник закупки является такой организацией и Заказчиком установлены такие требования); (направляются оператором электронной площадки)

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ; (направляются оператором электронной площадки)

- Предоставляется, поскольку Заказчиком установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (при наличии таких требований), документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (при наличии таких требований);

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. "а" п. 2 Указа Президента Российской Федерации N 252 от 03.05.2022 года, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Соответствие участника закупки установленным требованиям Указа N 252, а также принятого в его реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 N 851 подтверждается сведениями, содержащимися в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой выписки (для юридического лица), выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копиях документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенном переводе на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копиях учредительных документов участника закупки (для юридического лица). (направляются оператором электронной площадки)

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 о Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (например, копия паспорта изделия, сертификат качества);

г) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4) (в случае проведения электронного конкурса);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) (в случае проведения электронного конкурса);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Инструкция по заполнению заявки

Настоящее извещение и описание объекта закупки размещено в структурированном виде (п.7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 с учетом изменений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 1946).

Участник подает предложение об объекте закупки посредством применения интерфейса электронной торговой площадки, функционирующего в соответствии с требованиями п. 31 Постановления правительства РФ от 31.10.2022 № 1946 («структурированная заявка») путем ручного ввода.

Сведения, указанные с использованием интерфейса электронной площадки не должны противоречить требованиям Заказчика, установленным в описании объекта закупки

Учитывая, что для данного извещения характеристики объекта закупки размещены
в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, формируются с учетом следующего:

-при формировании заявки на участие реализована работа с объектами закупки в структурированном виде и их экспорт в ЕИС в составе пакета протокола;

-характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, формируются участником закупки в соответствии с инструкцией электронной площадки по заполнению структурированной заявки. При этом значение характеристик указывается участником закупки в соответствии с Инструкцией, размещённой в разделе «Объект закупки» Извещения в ЕИС.

Требования к показателям изложены в форме максимальных и (или) минимальных значения таких показателей, а также в виде значений таких показателей, которые не могут изменяться, а также вариантов значений. Наличие требований к показателям в виде вариантов значений обусловлено тем, что нуждам Заказчика в определенных случаях могут удовлетворять товары (материалы) одного типа с альтернативными характеристиками.

Все товары, требования к которым установлены, являются элементами одной непрерывной технологической цепи лечебного учреждения. Товары в составе должны обеспечивать взаимную совместимость.

При установлении требований к конкретным показателям использованы стандартные показатели, прямо влияющие на качество товара. При установлении технических характеристик товара используются термины, соответствующие действующим в РФ нормам и правилам, а также наиболее часто используемые в специализированной научной литературе, общепринятых международных стандартах и исследованиях.

Потребительские свойства товаров, значения которых не нормируются ГОСТ, но при этом влияют на качество, расход, возможности использования товаров установлены в документации на основе мониторинга рынка. Наименования показателей приняты в соответствии с общепринятой терминологией, используемой в документации производителями товаров, использованной для мониторинга рынка используемых товаров, либо в соответствии с ГОСТ «Система показателей качества продукции» для всех видов товаров, используемых в закупке. В тех случаях, когда Заказчик устанавливает строгое требование о соответствии объекта закупки на этапе размещения заказа техническим стандартам РФ и заранее информирует участника о таком соответствии путем прямого указания на стандарт, товары должны удовлетворять установленным нормативам, в том числе в части показателей качества материала изготовления, или комплектующих, или иных составляющих и элементов, если таковые влияют на качественные, эксплуатационные, технические и функциональные показатели объекта закупки, и технический стандарт содержит прямое указание на такую зависимость.

Характеристики товаров, попадающих в установленный Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Каталог товаров, работ, услуг (далее КТРУ) установлены в соответствии с описанием предусмотренным КТРУ. Для данных товаров указаны предусмотренные КТРУ наименование, единицы измерения количества товара, описание товара (при наличии такого описания в позиции).

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров потребностям заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях КТРУ.

При этом для каждой дополнительной характеристики, не учтенной КТРУ, Заказчиком указано дополнительное обоснование, объясняющее необходимость использования данной характеристики для удовлетворения нужд Заказчика. Обоснование может аргументировать уточнение (конкретизацию) и дополнение характеристик, содержащихся в КТРУ, но при этом не служит оправданием изменения таких характеристик.

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предоставляемые участником закупки наименования и характеристики предлагаемого товара, приведенному в составе извещения об осуществлении закупки, не должны сопровождаться словами «приблизительно», «около», «примерно», «возможно», «может быть», «не может быть», «должен», «должна», «аналог», «эквивалент», «достаточно», «должен быть», «быть», «будет», «теоретически», «ориентировочно», «примерно», «около», «ранее», «равно», «или», «либо», «требуется», «не более», «не менее», «менее», «более», «выше», «ниже», «свыше», «от», знаками: «≥», «≤», «>», «

Слова «до», «от», «не более», «не менее» «не выше», «не ниже», «не шире», «не уже» включают в себя, в том числе, граничное значение.

Слова «менее», «ниже», «уже» включают в себя показатель, имеющий значение меньше заявленного.

Слова «более», «выше», «свыше», «превышать», «шире» включают в себя показатель, превышающий такое значение.

Разъяснение знаков, которые могут применяться заказчиком при указании значений показателей товара:

«

«>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

Если товар является изделием медицинского назначения, наименование товара участник закупки указывает в заявке на участие в закупке в строгом соответствии с регистрационным удостоверением на изделие медицинского назначения. Не соблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки.

Под наименованием товара в регистрационном удостоверении понимается наименование конкретного медицинского изделия, предлагаемого к поставке, конкретная позиция из набора изделий (при указании в регистрационном удостоверении состава набора), вариант его исполнения (при наличии в регистрационном удостоверении), модификации (при наличии в регистрационном удостоверении), номер ТУ (при наличии в регистрационном удостоверении), артикул (при наличии в регистрационном удостоверении), каталожный номер (при наличии в регистрационном удостоверении), размер изделия.

!!!Рекомендуется указывать в заявке наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением отдельным файлом, если при заполнении заявки в структурированном виде отсутствует данное поле для заполнения.

!!!В случае закупки не медицинских изделий, рекомендуется указывать в заявке торговое наименование товара (модель, артикул, производителя) отдельным файлом, если при заполнении заявки в структурированном виде отсутствует данное поле для заполнения.

В случае предложения к поставке медицинского изделия значения показателей должны быть указаны в строгом соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя. Округления значений недопустимы.

Рекомендуется указывать в заявке номер и дату регистрационного удостоверения в отношении каждой предлагаемой товарной позиции.

Обязательно!!! при заполнении заявки на электронных площадках заполнять поля со значением НДС для возможности выгрузки в структурированный контракт!!!

В соответствии с абзацем 9 подпункта «з» пункта 10 Правил ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60) Заказчик обязан включать в реестр контрактов информацию о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе) и единице измерения товара.

На основании изложенного, обращаем внимание, что если участник закупки по одной позиции Описания объекта закупки предлагает два и более товара (наименований товаров) или два и более разрешительных документа, выданных на различные товары, то в своей заявке участнику закупки необходимо указать конкретное количество товара по каждому предлагаемому товару (наименованию товара), по каждому разрешительному документу (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе), суммарно равное количеству товара, указанному в такой позиции Описания объекта закупки.

В случае не указания участником закупки количества товара по каждому предлагаемому товару (наименованию товара), при условии признания такого участника закупки победителем, заказчик вправе самостоятельно определить в проекте контракта количество предложенных победителем товаров (наименований товаров), в том числе включить в проект контракта только один из предложенных товаров по соответствующей позиции Описания объекта закупки.

В случае если согласно эксплуатационной документации производителя значение показателя является диапазонным или конкретным в противоречие с установленными заказчиком требованиями, участник закупки указывает такое диапазонное или конкретное значение, сопроводив его формулировкой «согласно документации производителя». Отсутствие такой формулировки будет истолковано комиссией заказчика как несоответствие требованиям извещения о закупке, что может повлечь отклонение заявки участника закупки.

Если участником закупки прилагаются документы, копии документов, подтверждающие факт регистрации (копии регистрационных удостоверений, свидетельств о государственной регистрации), страну происхождения (копии сертификатов СТ-1, заключения Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ), процентную долю стоимости использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции [акт ТПП РФ или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства — члена Евразийского экономического союза], такие документы, копии документов предоставляются в полном объеме со всеми страницами. Неисполнение данного требования является основанием для отклонения заявки.

Заявка должна содержать достоверные сведения о предлагаемом к поставке товаре, не допускающие двойного толкования.

Не указание всех показателей товара, не указание показателей в отношении каждого наименования товара, не указание значений показателей товара, не указание значений показателей товара в тех единицах измерения, в которых заказчиком установлены требования к товару в описании объекта закупки, будут расцениваться как несоответствие информации, представленной в составе заявки, требованиям извещения о закупке, что повлечет отклонение заявки.

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок,

условия независимой гарантии

Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок в соответствии с положениями ст. 44 Закона.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона.

Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,

условия независимой гарантии.

Исполнение обеспечения контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных средств, участник электронного конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму обеспечения исполнения контракта, на счет:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель платежа (плательщик): ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

л/с 20726Х06160

Банк получателя платежа (плательщика):

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор.счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении в поле "Назначение платежа" указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки, в обязательном порядке указывать код дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

НМЦК_218-эа - Посмотреть таблицу с данными218-эа.ПРИЛОЖЕНИЕ_№1_(ЕИС)

Приложение № 1

к контракту № 218-эа/2024

от «____»________2024 года

Условия контракта, сформированные без использования ЕИС

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику в обусловленный Контрактом срок технические газы (именуемые в дальнейшем - Товар), в порядке, предусмотренном Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар.

1.2. Номенклатура товара, количество, наименование, ассортимент, комплектность Товара определяются описанием структурированного объекта закупки (приложение № 1 к настоящему приложению).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет своих средств и сил с погрузкой и разгрузкой транспортного средства и доставкой товара на склад Заказчика в соответствии с Заявкой о получении Товара (приложение № 2 к настоящему приложению) в сроки, определенные условиями контракта для поставки Товара при получении Заявки о получении Товара Поставщиком, в следующем порядке:

1.3.1. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8, на склад ОМТС (далее – Место доставки).

1.3.2. Общий срок поставки товара по контракту в период с момента заключения контракта по 20.12.2024г. (включительно). Поставка товара осуществляется с 9.00 до 15.00 по рабочим дням.

1.3.3. Поставка Товара производится по заявкам Заказчика в соответствии с Заявкой о получении Товара (приложение № 2 к настоящему приложению).

Срок поставки по заявке Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем получения Заявки о получении Товара (приложение № 2 к настоящему приложению) от Заказчика.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

2.2. Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Контракте.

2.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, и другой нормативно-технической документации и подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия (качества) (при наличии), декларациями о соответствии (при наличии)), оформленными на русском языке и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отношении качества поставляемого товара должны отсутствовать претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям производителя товара.

2.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

2.5.Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и ранее не использовавшимся.

2.6. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему контракту, и связанные с ним услуги должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг. Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый товар.

2.7. Товар должен иметь дату изготовления.

2.7.1. Остаточный срок годности: не менее 10 месяцев с момента поставки.

2.8. Товар поставляется надлежащего качества.

2.9. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

2.10. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

2.11. Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты товара (в том числе не несет гарантийных обязательств), возникшие в связи с ненадлежащим хранением товара, использованием товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям нормативно-технической документации производителей товара.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта является твердой и неизменной до конца срока действия настоящего контракта за исключением случаев, предусмотренных разделом 15 настоящего приложения.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Цена контракта включает в себя расходы по стоимости товара, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочным работам, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС (при наличии).

3.4. Оплата по Контракту производится Заказчиком исходя из объема всего фактически поставленного товара или по факту поставки товара на основании Заявки о получении Товара (Приложение № 2 к настоящему приложению), но в размере, не превышающем цену контракта в соответствии с п. 3.1. настоящего приложения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке, на основании выставленного счета, счет-фактуры (при наличии).

Подписанный в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке принимается к учету Сторонами контракта в качестве первичного учетного документа и является основанием для оплаты.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу Контракта), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу Контракта) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

3.7. Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик имеет право:

4.1.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.1.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.1.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.1.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.1.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

4.1.6. привлекать к исполнению контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.) для оказания услуг, связанных с доставкой товара. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Третьи лица должны иметь доверенность от Поставщика, в которой указывается № контракта, по которому осуществляется поставка или копию договора с Поставщиком об оказании данных услуг.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Произвести поставку товара надлежащего качества, на условиях и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.2. Вместе с поставкой товара передать Заказчику относящиеся к нему копии документов, заверенные Поставщиком: техническую документацию на товар, составленную на русском языке, а именно паспорт качества, а также документы, удостоверяющие качество товара (декларацию о соответствии /сертификат соответствия (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации)) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для поставляемого Товара.

4.2.3. Обеспечить соответствие поставляемого товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, производство и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам, ассортименту, комплектности и качеству, на условиях, предусмотренных в контракте.

4.2.4. Отгрузить товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

4.2.5. Обеспечить, соответствие маркировки товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и возможности количественного учета поставленного товара.

4.2.6. Произвести за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.2.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта с использованием единой информационной системы формировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещать такое решение в единой информационной системе

4.2.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.2.9. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.2.10. Предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего контракта (допускается информация посредством факсимильной связи).

4.2.11. В случае окончания срока действия регистрационного удостоверения на медицинское изделие в период исполнения обязательств по Контракту представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации медицинского изделия, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.3.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего контракта.

4.3.3. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

4.3.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.3.5. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки товара.

4.4.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4.8. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях, установленных в контракте.

4.4.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.4.11. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в п. 4.4.2 контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.4.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта с использованием единой информационной системы сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе.

4.4.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.6. Провести экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4.7. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Поставляемый товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

5.2. Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара.

5.3. Условия хранения товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение кислорода технических газов, поставляемых в баллонах, должно осуществляться по ГОСТ 26460.

5.4.1. Цвет баллонов, в которых поставляются технические газы, должен соответствовать цвету, указанному в ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Место клеймения баллонов должно быть отмечено окантовкой желтого цвета. На месте клеймения баллона, должно быть указано рабочее давление, даты освидетельствования и даты следующего испытания. На баллонах не должно быть следов масляных, жировых и других загрязнений. Баллоны, в которых поставляются технические газы, должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в технически исправных и технически освидетельствованных баллонах, в соответствии с Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), на весь период использования продукции, а также вывоз использованных баллонов с территории ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии и на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего приложения, срок поставки товара по контракту по заявке Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем получения Заявки о получении Товара (приложение № 2 к настоящему приложению) от Заказчика.

6.2. Заказчик направляет Заявку о получении Товара (приложение № 2 к настоящему приложению) Поставщику с использованием электронных средств связи (электронная почта), указанных Поставщиком в структурированном контракте в ЕИС

При получении Заявки о получении Товара (приложение № 3 к настоящему приложению) по электронной почте Поставщик обязан подтвердить факт получения заявки Заказчика, сообщив Заказчику сведения о получении (регистрационный (входящий) номер, дату получения, данные лица, получившего документ).

Заявка на поставку считается полученной Поставщиком с момента получения Заказчиком по электронной почте информации о получении заявки с указанием регистрационного (входящего) номера, даты получения, данных лица, получившего документ.

Если Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем отправки Заказчиком заявки на электронную почту Поставщика, не выполнит обязанность о подтверждении факта получения Заявки о получении Товара, заявка считается полученной Поставщиком в момент отправки ее Заказчиком.

6.3. Поставщик вправе досрочно поставить товар только после получения согласования от Заказчика.

6.4. В случае пропуска Поставщиком срока поставки товара по заявке, установленного в п. 6.1 контракта, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в срок, установленный, при получении новой заявки о получении Товара (приложение № 2 к настоящему приложению) или получении повторной заявки о получении Товара (приложение № 2 к настоящему приложению) на тот же товар и его количество.

6.5. В случае пропуска Поставщиком сроков, установленных в п. 6.1 контракта, Заказчик вправе направить Поставщику уведомление об отказе в приемке товаров, поставка которых просрочена с использованием электронных средств связи (электронная почта), указанных Поставщиком в структурированном контракте в ЕИС. Уведомление об отказе в приемке товаров считается полученным Поставщиком в момент отправки его Заказчиком.

После направления уведомления об отказе в приемке Оборудования Заказчик вправе не принимать Оборудование и вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Поставка Оборудования после направления уведомления об отказе в приемке Оборудования без согласия Заказчика не допускается в связи с потерей Заказчика интереса к Оборудованию.

6.6. Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика с выполнением всех работ по погрузке и разгрузке товара на склад Заказчика.

6.6.1. Поставщик предоставляет Заказчику безвозмездно во временное пользование - баллоны, оснащенные интегрированным вентилем с остаточным давлением каждый. Баллоны не включены в стоимость товара и подлежат возврату Поставщику, после расхода газа содержащегося в этих баллонах. Доставку товара до места назначения Поставщик производит специализированным транспортом (с оборудованием и приспособлениями для разгрузки и погрузки тары - баллонов с газом). Товар поставляется в многооборотной возвратной таре, являющейся собственностью поставщика и предоставляется Заказчику на весь период использования продукции без дополнительной оплаты. Возврат многооборотной тары, по окончании использования продукции, осуществляется за счет и транспортом Поставщика по заявке Заказчика.

6.7. Поставка товара, в том числе погрузка и разгрузка транспортного средства, и его доставка на склад Заказчика, производится за счет средств и силами Поставщика.

В случае доставки товара Поставщиком своим транспортом, у водителя Поставщика для подтверждения передачи товара в наличии должна быть доверенность на передачу товара и акт передачи товара или транспортная накладная или документ, свидетельствующий о передаче товара. Заказчик при поставке товара транспортом Поставщика проверяет соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принимает товар только по количеству тарных мест и (или) весу брутто путем проставления соответствующей отметки в акте передачи товара или транспортной накладной или документе, свидетельствующем о передаче товара. Подписание вышеуказанного документа со стороны Заказчика не влечет за собой начала срока приемки товара Заказчиком.

Для оказания услуг, связанных перевозкой товара, Поставщик вправе привлекать к исполнению контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Третьи лица должны иметь доверенность от Поставщика, в которой указывается № контракта, по которому осуществляется перевозка и доставка товара или копию договора с Поставщиком об оказании услуг по перевозке товара, а также транспортную накладную или документ, свидетельствующий о передаче товара.

При не предоставлении третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) при поставке товара документов, удостоверяющих право перевозки товара от имени Поставщика, Заказчик не принимает товар и возвращает поставленный товар третьему лицу (транспортным компаниям, экспедиторам и др.).

Привлечение третьих лиц (транспортных компаний, экспедитора) не влечет изменение цены контракта по настоящему контракту.

Поставщик обязан уведомить Заказчика по телефону, электронной почте о привлечении третьих лиц (транспортных компаний, экспедитора и др.) для оказания услуг, связанных перевозкой товара и сообщить о времени доставки товара.

В случае не уведомления Поставщиком Заказчика о доставке товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) и времени доставки товара, Заказчик вправе не принимать товар от третьих лиц (транспортных компаний, экспедиторов и др.) до момента выполнения Поставщиком данной обязанности.

В случае доставки товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.), Заказчик проверяет соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принимает товар только по количеству тарных мест и (или) весу брутто с соблюдением установленных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность транспорта, путем проставления соответствующей отметки в транспортной накладной или сопроводительных документах.

В случае передачи товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) в поврежденной упаковке Заказчик фиксирует факт повреждения тары (упаковки), путем проставления соответствующей отметки в транспортной накладной или сопроводительных документах, и возвращает поврежденный товар третьему лицу (транспортным компаниям, экспедиторам и др.).

В случае доставки товара третьими лицами (транспортными компаниями, экспедиторами и др.) погрузка и разгрузка товара на склад Заказчика производится за счет средств и силами перевозчика (транспортной компанией).

Подписание транспортной накладной или сопроводительных документов на товар со стороны Заказчика не влечет за собой начала срока приемки товара Заказчиком.

6.8. При поставке товара Поставщик одновременно с товаром обязан передать Заказчику копии документов, заверенных Поставщиком и относящиеся к товару: техническую документацию на товар, составленную на русском языке, а также документы, удостоверяющие качество товара (декларацию о соответствии /сертификат соответствия (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации)) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для поставляемого Товара.

Если Поставщик не представит документы, относящиеся к товару, он обязан их предоставить в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика. Уведомление об отсутствии документов, Заказчик направляет Поставщику на электронную почту Поставщика, указанную в Контракте.

Уведомление Заказчика об отсутствии документов, относящихся к товару, считается полученным Поставщиком по истечении 3 (трех) календарных дней при отсутствии получения Заказчиком ответа от Поставщика о получении уведомления об отсутствии документов, относящихся к товару.

Если документы, относящиеся к товару, не будут переданы Поставщиком, в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе отказаться от поставленного товара.

В случае неисполнения Поставщиком обязанности, по предоставлению документов, относящихся к товару, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере, установленном в пункте 9.11 настоящего приложения.

Обязанность по оплате товара возникает у Заказчика только после получения от Поставщика документов, относящихся к товару.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Приемка товара и обмен электронными документами при приемке товара осуществляться между Поставщиком и Заказчиком с использованием функционала Единой информационной системы в сфере закупок.

Поставщик, в срок, установленный для поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке.

7.2. Датой поступления Заказчику структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком в единой информационной системе, считается дата размещения Поставщиком такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.3. К структурированному документу о приемке, сформированному Поставщиком в единой информационной системе, для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним, Поставщик обязан приложить скан-копию в формате pdf, оформленного надлежащим образом, счета на оплату товара.

7.4. После получения Заказчиком структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком в единой информационной системе, Заказчик направляет Поставщику извещение о получении структурированного документа о приемке.

7.5. В сроки, установленные для приемки товара, Заказчик проверяет, приложенный, в формате pdf, к структурированному документу о приемке в единой информационной системе, счет на оплату товара, на соответствие условиям контракта и установленным требованиям законодательства для его оформления и правильность оформления всех строк, граф и вкладок, поступившего Заказчику документа о приемке в единой информационной системе, на установленные законодательством требования к его заполнению.

7.6. При обнаружении ошибок при проверке приложенного скана счета на оплату и структурированного документа о приемке в единой информационной системе или при отсутствии скан-копии в формате pdf счета на оплату товара, Заказчик отправляет в единой информационной системе Поставщику уведомление об уточнении с указанием выявленных ошибок.

7.7. Получив в единой информационной системе уведомление об уточнении, Поставщик вносит изменения в структурированный документ о приемке и направляет Заказчику новую версию структурированного документа о приемке в единой информационной системе.

7.8. В случае, если Поставщиком, структурированный документ о приемке в единой информационной системе, направлен с нарушением сроков, установленных для приемки товара, не устранены обнаруженные Заказчиком ошибки в оформлении структурированного документа о приемки в единой информационной системе, в сроки, установленные для приемки товара, товар считается принятым Заказчиком с нарушением сроков поставки и Заказчик направляет требование о взыскании неустойки за просрочку поставки товара, рассчитанной, в соответствии с п. 9.8 контракта.

7.9. Если Поставщиком, структурированный документ о приемке в единой информационной системе не будет направлен, в сроки, установленные для приемки товара, Заказчик вправе отказаться от поставленного товара.

7.10. Обязанность по оплате товара возникает у Заказчика только после подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе.

7.11. При правильном оформлении структурированного документа о приемке в единой информационной системе и наличия правильно оформленной скан-копии счета на оплату товара Заказчик приступает к приемке товара.

7.12. Срок приемки товара Заказчиком начинается со дня, следующего за днем поступления структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком в единой информационной системе в личный кабинет Заказчика и составляет 20 (двадцать) рабочих дня.

7.13. Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, на наличие и соответствие документов, относящихся к товару, на наличие и соответствие документов, указанных в п. 7.3 настоящего приложения, на соответствие характеристик товара требованиям, установленным в контракте и соответствующим требованиям законодательства. Заказчик вскрывает упаковку и осматривает весь товар на предмет его качества и количества.

В случае передачи товара в поврежденной упаковке Заказчик уведомляет Поставщика о факте поставки товара в поврежденной упаковке и не принимает товар до его замены Поставщиком.

Если поставленные товары (полностью или частично) не соответствуют количеству, ассортименту или комплектности товаров, установленному в Заявке о получении Товара (Приложение № 2 к настоящему приложению), Заказчик отказывается от принятия всего поставленного товара до его замены Поставщиком.

По решению Заказчика приемка поставленного товара может производиться приемочной комиссией Заказчика.

По результатам приемки товара, в случае отсутствия замечаний к поставленному товару при проведении приемки товара, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке.

7.14. При обнаружении недостатков у поставленного товара, отсутствия или не соответствия предоставленных документов, требованиям, установленным контрактом и соответствующим требования законодательства для их оформления, не соответствия поставленного товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, характеристикам товара, установленным в контракте, Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков для устранения выявленных недостатков, в срок, установленный для приемки товара.

В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, указанные в таком мотивированном отказе, и в сроки, установленные таким отказом, направить Заказчику документ о приемке в порядке, установленном контрактом.

В случае поставки некачественного товара, нарушения срока для устранения выявленных недостатков товара, недопоставки товара Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в пункте 9.10 настоящего приложения, за каждый установленный факт неисполнения указанных обязанностей Поставщиком.

Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, если Поставщик существенно нарушил требования к качеству товара.

Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, если Поставщиком поставлен товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком в мотивированном отказе срок для устранения недостатков.

Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, если Поставщиком неоднократно нарушены сроки поставки товара.

7.15. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Если Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, то документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика, является оформленный Заказчиком структурированный документ о приемке, прикрепленный в единой информационной системе с отметкой о проведении экспертизы, в случае отсутствия замечаний, выявленных при приемке товара или мотивированный отказ от подписания документа о приемке, при наличии замечаний при приемке товара.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза проводится Заказчиком в срок, установленный для приемки товара.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы товара экспертов или экспертных организаций, экспертиза проводится в срок, установленный договором, заключенным между Заказчиком и экспертной организацией (экспертом).

7.16. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче товара, и товар считается переданным Поставщиком Заказчику только с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе структурированного документа о приемке Заказчиком.

7.17. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обеспечивает сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

7.18. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе структурированного документа о приемке Заказчиком.

7.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товаров, условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров, и устранено Поставщиком.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

8.ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8.1. При передаче товара, обремененными правами третьих лиц, Заказчик имеет право потребовать расторжения настоящего контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на товар.

8.2. При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи товара, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в том числе возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение товара у другого Поставщика, возместить упущенную выгоду и т.д. Поставщик освобождается от этой обязанности, если докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии оснований для изъятия товара.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПостановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______________ руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПостановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______________ руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.12. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 10.11 настоящего приложения, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.11 настоящего приложения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.15. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. В целях исполнения контракта Поставщик до заключения контракта обязан внести обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 10% от цены контракта.

10.2. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Поставщиком (участником закупки), предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления Поставщиком (участником закупки) обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

10.3. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и Поставщиком (участником закупки), с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления Поставщиком (участником закупки) обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника (информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), при этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки), с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки. Информация, подтверждающая добросовестность предоставляется при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

10.4. Обеспечение, указанное в пунктах 10.2 и 10.3 настоящего приложения, предоставляется до заключения контракта.

10.5. Поставщик (участник закупки), предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными пунктами 10.2 и 10.3 настоящего приложения, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. Обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара предоставляется до заключения контракта.

10.6. В случае проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе в соответствии с пунктами 10.2. и 10.3 настоящего приложения, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

10.7. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением:

- независимой гарантией, выданной банком, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", фондом содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) или Евразийским банком развития и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

10.7.1. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных средств, Поставщик перечисляет сумму обеспечения исполнения контракта, на счет:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель платежа (плательщик):

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России л/с 20726Х06160

Банк получателя платежа (плательщика):

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург

счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор. счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении в поле "Назначение платежа" указывается номер контракта, предмет контракта, в обязательном порядке указывать код дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10.8. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановления Правительства РФ от 08.11.2013г. № 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.9. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в соответствии с п. 10.9.2. и п. 10.9.3. настоящего приложения.

10.9.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения контракта размер обеспечения подлежит уменьшению в соответствии с п. 10.9.2. и п. 10.9.3. настоящего приложения.

10.9.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в срок, установленный в п. 10.11. настоящего приложения и в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

10.9.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.9.4. Уменьшение в соответствии с п. 10.9. и 10.9.1. настоящего приложения размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информации в реестр контрактов.

10.10. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения в соответствии с п. 10.2., п. 10.3, п. 10.5 настоящего приложения к такому участнику не применяются.

10.11. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту. Возврат таких денежных средств производится Заказчиком в течение 15 календарных дней с даты полного и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту на счет, указанный Поставщиком.

10.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.13. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по контракту.

10.14. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с пунктами 10.9.-10.9.3. настоящего приложения.

10.15. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 10.9.-10.9.3, 10.13. настоящего приложения возврат банковской гарантии Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

11.2. Для исполнения контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

11.3. В случае возникновения у стороны контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения контрактных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

11.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по контракту соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

11.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением контракта пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное или непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом спор выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего контракта, Стороны разрешают до направления в Арбитражный суд в претензионном порядке.

13.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

13.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

13.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.5. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком (Сторонами контракта) условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон контракта с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Срок ответа на такое уведомление может быть указан в самом уведомлении. Если не указан конкретный срок, то ответ обязателен не позднее 7 (семи) календарных дней. Оставление претензии (электронного уведомления) без ответа в единой информационной системы в установленный срок означает признание требований претензии.

13.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

14.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение основного обязательства Поставщика - поставки товара.

15. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

15.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

15.2. Предусмотренные п. 15.1 настоящего приложения изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и, если при определении поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено контрактом. При этом:

а) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных п. п. 10.6.2. и п. 10.6.3 настоящего приложения;

б) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

в) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

г) если при увеличении цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

15.3. В случае уменьшения цены контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

15.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

16. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

ПО УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА

16.1. Заявка о получении Товара (Приложение № 2 к настоящему приложению), уведомления, указанные в контракте, претензии о начисленных неустойках, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Контракте, либо содержащие любую иную информацию, имеющую в рамках Контракта правовое значение для любой из Сторон, в том числе все документы, касающиеся исполнения Контракта, направляются одной Стороной (направляющей Стороной – адресантом) другой Стороне (получающей Стороне – адресату) посредством электронной почты, путем направления документов в электронном виде с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов) направляющей Стороны, указанного(ых) в Контракте, на указанный в Контракте электронный(ые) почтовый(ые) ящик(ки) получающей Стороны.

16.2. Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, могут направляться в форме электронного документа (документа, созданного в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе) или электронного образа документа (электронной копии документа, изготовленной на бумажном носителе).

Электронные образы документов, прикладываемые в виде файлов к электронному сообщению (прикрепляемые во вложении к электронному сообщению) могут быть созданы (исполнены) в формате в формате «.rtf», либо в формате «», либо в формате «», либо в формате «.pdf», либо в формате «.jpeg», либо в формате «.bmp», либо в ином широко используемом формате, для чтения которого не требуется приобретение специального платного дополнительного программного обеспечения, а также могут быть направлены в виде информации в электронной форме, содержащейся в простом текстовом электронном сообщении (простой текст электронного сообщения, который может быть набран в «теле» электронного сообщения при его отправке).

16.3. При направлении юридически значимых сообщений посредством электронной почты, ключом простой электронной подписи считается пароль к электронному почтовому ящику, который известен только соответствующей Стороне, её уполномоченным работникам и (или) представителям, а ключом проверки простой электронной подписи – адрес электронной почты, указанный в контракте.

Сторона, создающая и (или) использующая ключ простой электронной подписи, обязана соблюдать его конфиденциальность.

16.4. Направление юридически значимых сообщений, указанных в п. 16.1 настоящего приложения и других сообщений с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в Контракте признают надлежащим согласованием всех текущих рабочих вопросов, связанных с исполнением контракта. При отсутствии доказательств фальсификации такая переписка признается юридически значимой и является надлежащим доказательством при судебном споре.

16.5. Получение или отправка Стороной юридически значимых сообщений с использованием электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в Контракте, достоверно свидетельствует о совершении этих действий соответствующей Стороной (уполномоченным Стороной лицом).

Юридически значимые сообщения, направленные или полученные посредством электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в Контракте, допускаются в качестве письменных доказательств, в случае если они были направлены с соблюдением порядка и требований, предусмотренных контрактом. При этом днем получения Стороной юридически значимых сообщений, направленных посредством электронной почты, Стороны признают день отправки таких сообщений направляющей Стороной по электронному(ым) почтовому(ым) ящику(ам), указанному(ых) в Контракте получающей Стороны.

16.6. Направление юридически значимого сообщения по иному адресу электронной почты не может считаться надлежащим, если Сторона, направившая сообщение, не знала и не должна была знать о том, что адрес электронной почты получающей Стороны, указанный в контракте, является недостоверным.

17. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА, ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ

17.1. Дополнительные соглашения к контракту, и при соглашении Сторон соглашение о расторжении контракта могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), сертификат ключа проверки, которой был изготовлен удостоверяющим центром, выпускающим квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи (далее – Сертификат ЭП).

17.2. В случае подписания дополнительных соглашений к контракту, и при соглашении Сторон соглашения о расторжении контракта с использованием ЭП их подписание осуществляется Сторонами на электронной торговой площадке, на которой Заказчиком проводилась закупка в соответствии с извещением о проведении закупки или с использованием системы электронного документооборота «СБИС», «ДИАДОК», либо иной системы электронного документооборота, предоставляющей возможность осуществления электронного документооборота с системой «СБИС», «ДИАДОК».

17.3. Подписанные с использованием вышеуказанной ЭП дополнительные соглашения к контракту, и при соглашении Сторон соглашение о расторжении контракта признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон по контракту и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

а) подтверждена действительность Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

б) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ.

17.4. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа одной Стороной в том числе является квалифицированная ЭП ее уполномоченного лица с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного другой Стороной.

17.5. В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное.

17.6. В случае подписания дополнительных соглашений к контракту, и при соглашении Сторон соглашения о расторжении контракта с использованием ЭП экземпляры дополнительных соглашений и соглашения о расторжении контракта в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных документов хранятся в системе электронного документооборота или на электронной торговой площадке с возможностью доступа к электронному документу каждой из Сторон.

17.7. Заключение дополнительных соглашений к контракту, и при соглашении Сторон соглашения о расторжении контракта в виде электронного документа с использованием ЭП, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к контракту и соглашения о расторжении контракта на бумажном носителе собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

17.8. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами ЭП в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

17.9. При использовании ЭП Стороны обязаны принимать необходимые организационные и технические меры обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в том числе (включая, но не ограничиваясь): использовать специализированные программные и программно-аппаратные средства защиты информации, средства антивирусной защиты, лицензионное программное обеспечение, не допускать к компьютерам посторонних лиц, обеспечивать надежность хранения ключей ЭП, имен и паролей, используемых при работе с ними, соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ, а также документами, регламентирующими вопросы обеспечения информационной безопасности при работе.

17.10. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить удостоверяющий центр, выдавший Сертификат ЭП, другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.

17.11. Использование ЭП, владельцем которой является уполномоченное лицо Стороны договора, с нарушением конфиденциальности соответствующего ключа (компрометации ключа ЭП) не освобождает Сторону договора от ответственности за неблагоприятные последствия, наступившие в результате такого использования.

17.12. Квалифицированная ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:

17.12.1. Сертификат ЭП создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата.

17.12.2. Сертификат ЭП действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата ЭП, если момент подписания электронного документа не определен.

17.12.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с использованием Сертификата ЭП лица, подписавшего электронный документ.

17.12.4. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате ЭП лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

17.13. Сторона несет ответственность за ущерб, возникший у другой Стороны вследствие использования ЭП, владельцем которой являются уполномоченные лица первой Стороны, неуполномоченными лицами, вследствие несоблюдения первой Стороной мер обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП).

17.14. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

17.15. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011.

18. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в простой письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

18.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

18.4. Расторжение контракта допускается

-по соглашению Сторон,

- по решению суда,

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

18.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в соответствии с условиями настоящего контракта.

18.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

18.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе

Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения Заказчиком такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. Поступление Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. В случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта, при направлении Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе, контракт считается расторгнутым с даты направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 18.9 контракта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

18.10. Информация о Поставщике, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

18.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

18.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.13. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

18.14. При исполнении Контракта не допускается:

18.14.1. замена товара или страны его происхождения, в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии со ст. 14 Федерального закона №44-ФЗ;

18.14.2. замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза, в случае применения условий, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

18.15. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих Сторон.

18.16. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Условия контракта, сформированные без использования ЕИС:

Приложение №1 к настоящему Приложению. Сведения о товаре, сформированные без использования ЕИС

Приложение №2 к настоящему Приложению - Заявка на поставку товара.

18.17. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение контракта и контроль исполнения его условий:

- Служба Медгазоснабжения: Валетов Александр Васильевич

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложение №1

к приложению № 1 к контракту

№ 218-эа/2024 от «___»___________2024 г.

Сведения о товаре, сформированные без использования ЕИС

Заполняется в соответствии с поданной заявкой

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к приложению № 1 к контракту

№ 218-эа/2024 от «___»___________2024 г.

Заявка на поставку товара

В рамках контракта № _________ от «____» ____ 20_____ г. просим осуществить поставку товара в следующем количестве и ассортименте:

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные условия поставки/получения Товара: ________ (указываются при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата отправки заявки: ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_218-эа ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

2.Место поставки: по адресу Заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8, литера А., главный корпус, склад ОМТС, с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо рабочим дням.

3. Сроки (периоды) поставки: с момента заключения контракта по 20 декабря 2024 г по заявкам Заказчика, срок поставки по заявке Заказчика - в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством факсимильной, либо электронной связи

4. Остаточный срок годности поставляемой продукции не менее 10 месяцев с момента поставки.

5. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение кислорода технических газов, поставляемых в баллонах, должно осуществляться по ГОСТ 26460

6.Цвет баллонов, в которых поставляются технические газы, должен соответствовать цвету, указанному в ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Место клеймения баллонов должно быть отмечено окантовкой желтого цвета. На месте клеймения баллона, должно быть указано рабочее давление, даты освидетельствования и даты следующего испытания. На баллонах не должно быть следов масляных, жировых и других загрязнений. Баллоны, в которых поставляются технические газы, должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.Поставщик обеспечивает поставку продукции в технически исправных и технически освидетельствованных баллонах, в соответствии с Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), на весь период использования продукции, а также вывоз использованных баллонов с территории ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России.

8.Поставщик предоставляет Заказчику безвозмездно во временное пользование - баллоны, оснащенные интегрированным вентилем с остаточным давлением каждый. Баллоны не включены в стоимость товара и подлежат возврату Поставщику, после расхода газа содержащегося в этих баллонах.

9.Доставку и разгрузку товара Поставщик производит своими силами и за свой счет. Риск утраты или порчи товара в процессе его доставки несет Поставщик.

10.Доставку товара до места назначения Поставщик производит специализированным транспортом (с оборудованием и приспособлениями для разгрузки и погрузки тары - баллонов с газом).

11.Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификат соответствия (или копию), паспорт качества на поставляемую продукцию.

12.Товар поставляется в многооборотной возвратной таре, являющейся собственностью поставщика и предоставляется Заказчику на весь период использования продукции без дополнительной оплаты.

13.Возврат многооборотной тары, по окончании использования продукции, осуществляется за счет и транспортом Поставщика по заявке Заказчика.

14.В цену поставляемого товара включаются расходы по стоимости товара, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочным работам, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

15. Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

*Шт. равна 1 баллону емкостью 40 литров

Описание объекта закупки размещено в структурированном виде в единой информационной системе (п.7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 с учетом изменений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 1946).

Данный файл носит ознакомительный характер, характеристики товара заполняются через площадку в структурированном виде

11. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг: Требования не установлены.