Описание тендера: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВОДНОГО ПРОМЫСЛА И АКВАКУЛЬТУРЫ" объявляет тендер: Поставка технических газов для нужд ИРЛ ФГБУ "НЦБРП" (с результатом) |
Сумма контракта: | 3 511 283,60 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 06.03.2024 |
Окончание: | 21.03.2024 10:00:00 |
Тендер №: | 267906303 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка технических газов для нужд ИРЛ ФГБУ "НЦБРП"
Цена контракта: 3 511 283,60 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11 Производство промышленных газов : Аргон газообразный высокой частоты, 1/50 л/10,46 м3 | - | - | 90 | Штука |
2 | 20.11 Производство промышленных газов : Азот высокой чистоты, 1/50 л/ 9,4 м3 | - | - | 12 | Штука |
3 | 20.11 Производство промышленных газов : Гелий высокой чистоты, марка «А», 1/50 л/8,9 м3 | - | - | 6 | Штука |
Отмена закупки № 32413358986.html | 2 КБ | 06.03.24 13:09 | Действующая (версия 1) |
Протокол подведения итогов № 32413361197-02 от 28.03.2024.pdf | 605 КБ | 29.03.24 12:37 | Действующая |
Протокол рассмотрения заявок № 32413361197-02 от 27.03.2024.pdf | 425 КБ | 28.03.24 16:17 | Действующая |
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ № 32413361197-01 от 27.03.2024.pdf | 430 КБ | 27.03.24 14:31 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413358986 (данные из ВСРЗ).html | 9 КБ | 06.03.24 12:10 | Действующая (версия 1) |
Извещение о проведении электронного аукциона ФЗ-223 от 05.03.2024.pdf | 5,8 МБ | 06.03.24 12:10 | Действующая |
Приложение № 1 Описание объекта закупки ФЗ-223.docx | 22 КБ | 19.03.24 10:45 | Действующая |
Приложение № 1 Описание объекта закупки ФЗ-223.docx | 22 КБ | 15.03.24 16:37 | Действующая |
Приложение № 1 Описание объекта закупки ФЗ-223.pdf | 804 КБ | 06.03.24 12:10 | Действующая |
Приложение № 2 Первая часть заявки ФЗ-223.docx | 18 КБ | 06.03.24 12:10 | Действующая |
Приложение № 3 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 223.pdf | 194 КБ | 06.03.24 12:10 | Действующая |
Приложение № 3 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 223.pdf | 196 КБ | 19.03.24 10:45 | Действующая |
Приложение № 4 Проект Договора.docx | 31 КБ | 06.03.24 12:10 | Действующая |
Приложение № 2
к извещению о проведении электронного аукциона
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
3.1.1 Объект закупки:
3.1.2 Комплектация товара (выполнение работ, оказание услуг):
3.1.3 Место поставки товара (выполнение работ, оказание услуг):
3.1.4 Срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг):
3.1.5 Требования к порядку поставки товара (выполнение работ, оказание услуг):
3.1.6 Гарантийный срок:
3.1.7 Техническое сервисное обслуживание:
3.1.8 Дополнительные требования:
3.2. Наименование, функциональные, качественные характеристики, (потребительские свойства) товара. Требуемое значение показателя технической или функциональной характеристики
Таблица 1.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Проект_ДоговораПриложение № 4
к извещению о проведении электронного аукциона
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
на поставку технических газов
для нужд испытательной-референс лаборатории ФГБУ «НЦБРП».
г. Москва «____» _____ 202__ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (далее - ФГБУ «НЦБРП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Муратова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «НЦБРП» от __.__.202_ г., на основании результатов Аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов от «__» _________ 202_ г. № _______________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить технические газы для нужд ИРЛ ФГБУ «НЦРБП» (далее – Товар), Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Общий объем и наименования Товара указано в Приложении № 1 к Договору.
1.2. Поставка газообразной продукции производится в многооборотной таре (баллонах) специализированным транспортом.
Отгрузка Товара в многооборотной таре (баллонах) производится путем:
• обмена (замены) многооборотной тары (баллонов) - в количестве равном поставленному;
• возврата многооборотной тары (баллонов) - в количестве равном поставленному.
1.3. Место поставки товара: г. Москва, Мурманский проезд, д. 22А.
2.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия Договора по мере возникновения потребности у Заказчика. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком по заявкам Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки Поставщиком в рабочее время Заказчика (Получателя), с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, пятница и предпраздничные дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, с 10:00 до 15:00 (время московское).
3.1. Общая стоимость Договора составляет: __________ руб. (____________________________), в т.ч. НДС 20% ___________ руб. (______________________________________).
3.2. Оплата каждой партии Товара производиться, в течении 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара, выставления счета, счета-фактуры и подписания Сторонами товарной накладной. Оплата производится Покупателем из средств от приносящей доход деятельности.
3.3. В стоимость Товара включены все налоги, сборы и пошлины, предусмотренные законодательством РФ, стоимость всех транспортных расходов по доставке Товара до места поставки, включая погрузку разгрузку специализированным транспортом (манипулятор), стоимость упаковки (тары), а также стоимость иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора.
3.4. Цена Договора остаётся фиксированной на весь срок исполнения Договора поставки.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается выполненным со дня зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика.
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать: требованиям Описания объекта закупки, условиям Договора, действующего законодательства РФ.
4.2. В случае подтверждения факта поставки некачественного Товара Заказчику, а также факта повреждения оборудования Заказчика по причине заправки некачественного Товара, Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы. Размер ущерба и стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально подтверждёнными.
4.3. Заказчик обязан вести внутренний учет полученного товара на основании накладных. Претензии по поводу расхождения данных внутреннего учета Заказчика с данными счета-фактуры, полученного от Поставщика, должны быть заявлены в письменном виде и подлежат рассмотрению Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент поставки Товара на основании подписанных сторонами документов: УПД, Торг-12 и счет-фактуры (при наличие).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Соблюдать установленный Договором порядок и условия получения Товара.
5.2.2. Производить оплату полученного Товара в соответствии с условиями Договора.
5.2.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.4. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с
условиями настоящего Договором.
5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Поставить по заявке Заказчика в срок, предусмотренный п. 2.2. настоящего Договора Товар, качество которого соответствует государственному стандарту и подтвердить его соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.
5.4.2. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий настоящего Договора в случае действия «непреодолимой силы» (форс-мажор), а именно: военные действия, стихийные бедствия, пожары, аварии на транспорте, забастовки, гражданские беспорядки и иные действия, которые стороны не могли предвидеть и (или) предотвратить.
7.1. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение условий Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Положением о закупке товаров, работ и услуг ФГБУ «НЦБРП».
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они:
7.3. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению по месту нахождению ответчика.
7.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.5. По соглашению сторон Договор может быть составлен и подписан на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7.6. При изменении почтовых и банковских реквизитов стороны обязаны информировать друг друга в 5-дневный срок.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обеспечение исполнения договора установлено: 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,18 (сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб., 18 коп.
8.2. Обеспечение исполнения договора и обеспечение гарантийных обязательств может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется подрядчиком самостоятельно.
8.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется заказчику до заключения договора.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
8.5. Денежные средства, внесенные подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора, возвращаются заказчиком подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, расторжения договора по соглашению сторон или внесения подрядчиком нового обеспечения исполнения договора, путём направления официального письма в адрес Заказчика на возврат денежных средств.
8.6. Обеспечение исполнения договора распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по договору.
8.7. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся на реквизиты: УФК по г. Москве (ФГБУ «НЦБРП» л/с 20736U96670), где U английская
Банковские реквизиты:
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
УФК по г. Москве (ФГБУ «НЦБРП», л/с 20736U96670)
ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88
ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5770
ОКВЭД 71.20.1
ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора № ____/обеспечение гарантийных обязательств по договору №_________.
Банковское сопровождение договора не предусмотрено.
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком /Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.2. Заказчик/Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по настоящему договору.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 20.12.2024 года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.
11.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Договору № _________
от «____» ______ 2024г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку технических газов
для нужд ИРЛ ФГБУ «НЦБРП»
- Посмотреть таблицу с даннымиОбщая стоимость Договора составляет: _____________ руб. (__________________________), в т.ч. НДС 20% ___________ руб. (______________________________________________________)
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта_223Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_ФЗ-223
Извещение_о_проведении_электронного_аукциона_ФЗ-223_от_05.03.2024
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#272163676 |
8 дней
06.05.2024 30.05.2024 |
||
Запрос цен
#272592236 |
6 дней
15.05.2024 27.05.2024 |
||
Запрос предложений
#272730673 |
15 часов
16.05.2024 22.05.2024 |
||
Запрос предложений
#272730677 |
15 часов
16.05.2024 22.05.2024 |
||
Тендер №272892364
мониторинг цен в электронной форме на Приобретение углеаммонийной соли
|
Анализ цен
#272892364 |
8 дней
20.05.2024 29.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Единственный поставщик
#267906254 |
5 070 000
|
срок истек
06.03.2024 06.03.2024 |
|
Единственный поставщик
#267906198 |
295 000
|
срок истек
06.03.2024 06.03.2024 |
|
Тендер №267906110
Поставка реактивов (с результатом)
|
Электронный аукцион
#267906110 |
17 600
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
06.03.2024 15.03.2024 |
Конкурс
#267905769 |
срок истек
06.03.2024 07.03.2024 |
||
Запрос котировок
#267905613 |
106 824
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
06.03.2024 15.03.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Единственный поставщик
#267906294 |
3 500 000
|
срок истек
06.03.2024 06.03.2024 |
|
Электронный аукцион
#267906290 |
2 966 813
|
срок истек
06.03.2024 14.03.2024 |
|
Электронный аукцион
#267906281 |
2 740 000
|
срок истек
06.03.2024 14.03.2024 |
|
Электронный аукцион
#267906278 |
2 863 000
|
срок истек
06.03.2024 14.03.2024 |
|
Единственный поставщик
#267906276 |
254 181
|
срок истек
06.03.2024 - |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |