Тендер - Поставка технических газов (Аргон, Азот) №294015811

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Закупка с фиксированной суммой контракта Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Заказчик закрыл доступ к информации о контрактах на ЕАТ Участники закупки - Посмотреть таблицу с данными ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙ_(МАКСИМАЛЬНОЙ)_ЦЕНЫ_КОНТРАКТА_(Поставка_газов) - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_(Поставка_технических_газов)_для_Екатеринбурга_1

КОНТРАКТ № 04/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКЗ:

г. Екатеринбург «____»_________ 2025 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Илькевича Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Диоксид", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице начальника отдела по работе с клиентами Кунгурцева Анатолия Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 4-ДИО-25 от 28.12.2024 г., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с п.4. ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Поставщик обязуется в обусловленный срок осуществить поставку технических газов (аргон, азот) в баллонах (далее - Товар) для нужд ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО». Наименование, количество и характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

1.2. Требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение N 1 к настоящему контракту).

2. Цена Контракта. Порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семьдесят девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в ст.34 и ст. 95 Закона №44-ФЗ, настоящим контрактом.

2.2. Цена каждого этапа исполнения контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренных настоящим контрактом в полном объеме, в том числе транспортные расходы, командировочные расходы, прочие накладные расходы, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин, отчислений и других обязательных платежей, подлежащих уплате Поставщиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в срок не более 10 рабочих дней с даты, подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования: Субсидия на выполнение государственного задания.

2.8. В случаях предусмотренных статьей 78.1 БК РФ по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3. Порядок поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23.

3.2. Поставщик письменно (по адресу электронной почты, указанному в Контракте) уведомляет Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч, пятница – с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

3.3. Приемка товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент выгрузки товара Заказчику.

3.4. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.5. Передачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика в месте поставки, указанном в п. 3.1 настоящего Контракта.

3.6. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара и подписания Заказчиком товаросопроводительных документов (Товарной накладной или УПД), подтверждающих приемку Товара по количеству.

3.7. На момент поставки Товара Поставщик представляет Заказчику товаросопроводительные документы на русском языке: счет-фактуру (в случае применения Поставщиком такой формы документа в своей хозяйственной деятельности); документ о приемке товара (товарную накладную и/или УПД, подписанный Поставщиком, иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством.

Все копии документов, представляемых Поставщиком, должны быть надлежащим образом заверены.

4. Порядок приемки товара

4.1. В Контракте под приемкой Товара понимаются следующие действия: проверка количества, ассортимента, объема, качества поставляемого Товара, осмотр Товара на предмет отсутствия внешних дефектов, проверка функциональных качеств Товара, проверка требуемых документов и т.д.

4.2. Участие представителя Поставщика при приемке Товара не является обязательным. Полномочные представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. О своем желании участвовать в приемке Поставщик письменно уведомляет Заказчика одновременно с уведомлением о готовности поставки. Полномочия Представителей Поставщика подтверждаются доверенностью. Возврат товара при выявлении недостатков производится представителям Поставщика, полномочия которых подтверждаются оформленной в установленном порядке доверенностью.

4.3. При приемке возможна фото и видео фиксация процедуры приемки Товара.

4.4. Приемка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. По решению Заказчика возможно осуществление приемки досрочно, непосредственно при поставке товара.

4.5. Если по итогам приемки Товара выявлены недостатки поставленного Товара по количеству, комплектности, объему, качеству, безопасности или несоответствие другим требованиям, установленным Техническим заданием и Контрактом, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара, либо претензию об устранении недостатков поставленного Товара (далее – Претензия).

4.6. Мотивированный отказ от приемки Товара (Претензия) составляется не менее чем в двух экземплярах, передается Поставщику или направляется ему по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Контракте.

4.8. Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком в Претензии срок.

4.9. В случае невыполнения Поставщиком требований Заказчика об устранении выявленных в ходе приемки недостатков Товара в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе отказаться от оплаты партии Товара, не соответствующей требованиям Технического задания.

4.10. Поставщик обязан за свой счет и своими силами в объеме, указанном в мотивированном отказе от приемки Товара, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 10 (рабочих) дней со дня получения Поставщиком мотивированного отказа от приемки Товара. Поставщик обязан произвести замену на товар надлежащего качества в срок, указанный в Мотивированном отказе. В случае отказа или уклонения Поставщика от принятия и (или) вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить ненадлежащий Товар в объеме, указанном в мотивированном отказе от приемки Товара, по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

4.11. При приемке партии Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку партии.

4.12. Если при приемке Товара будет установлено, что Поставщик передал Товар в меньшем объеме, чем определено в спецификации (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик вправе потребовать передать недостающий объем Товара в установленный Заказчиком срок.

4.13. Если Поставщик передал Заказчику Товар в объеме, превышающем указанный в Спецификации (приложение № 2 к Контракту), Заказчик извещает об этом Поставщика по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Контракте, и имеет право отказать в приёмке излишков Товара.

4.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарной накладной или УПД Заказчиком) несет Поставщик.

4.15. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемым Заказчиком мотивированным отказом (Претензией), Поставщик может самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

4.16. Факт не поставки товара подтверждается Актом о не поставке товара (далее - Акт). Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления срока исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Участие представителя Поставщика при составлении указанного Акта не является обязательным. Если Поставщик не присутствовал при приемке Товара, то Акт направляется Поставщику по почте или факсу, или электронной почте, указанным в Контракте.

4.17. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Сторонами.

5. Качество и комплектность Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

6. Гарантии качества

6.1. Характеристики поставляемого Товара, его качество должны соответствовать условиям Контракта, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.2. Если в процессе использования Товара обнаружатся недостатки Товара, то Заказчик незамедлительно сообщает Поставщику обо всех недостатках переданного Товара путем направления претензии. Претензии по товару направляются Поставщику по почте или факсу, или электронной почте, указанным в контракте.

6.3. Гарантийный срок на товар указан в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.4 В период гарантийного срока Поставщик осуществляет замену поставленного товара.

6.5 Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

6.6. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара, устранению неисправностей, возникших вследствие использования поставленного Товара, не может превышать 10 (Десять) дней с даты получения Поставщиком претензии от Заказчика о недостатках Товара.

6.7. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.8 Экспертиза товара (в случае необходимости подтверждения наличия выявленных недостатков в товаре и их производственный характер) проводится за счет Поставщика.

6.9. Вред имуществу учреждения, являющийся результатом поставки Товара ненадлежащего качества, возмещается Поставщиком в полном размере в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

7.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

7.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

7.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

7.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

7.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

7.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

7.2.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта;

7.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2015, № 29, ст. 4353).

7.3. Заказчик обязуется:

7.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

7.3.2 в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

7.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта;

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

7.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

7.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

7.4.4. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

7.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

7.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8. Изменение и расторжение контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Закона №44-ФЗ.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, такой отказ осуществляется в соответствии со статьёй 95 Закона №44-ФЗ.

8.3. Нарушение срока поставки рассматривается как существенное нарушение настоящего Контракта

8.4. В случаях, установленных ч.15 ст.95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Внесение изменений в условия контракта в соответствии с ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ осуществляется Сторонами с учётом положений ч.1.3 – 1.5 ст.95 Закона № 44-ФЗ.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Сроки по контракту

9.1. Срок поставки товара: Товар поставляется с даты подписания контракта отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 25 декабря 2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

10.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей: ________ руб. ____ коп.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

10.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.10. Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, диверсии, военных действий, гражданских волнений, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения и других стихийных бедствий, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также принятие (не принятие) вышестоящей организацией Заказчика акта, делающего невозможным надлежащее исполнение обязательств Заказчиком; других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона подвергшиеся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязаны немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

11.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

11.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 11.1. настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 11.2. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1-го месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

12. Разрешение споров

12. 1. Споры, вытекающие из контракта, разрешаются посредством переговоров Сторон.

12.2. При невозможности урегулирования споров Сторон в переговорном порядке, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.

12.3. Во всех остальных случаях, непредусмотренных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан электронной подписью лицами, уполномоченными на заключение договора.

11.2. В случае привлечения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для исполнения контракта третьих лиц, все риски, связанные с их действиями, несет Поставщик (подрядчик, исполнитель).

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):

• нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

• заказным письмом с уведомлением о вручении.

11.6. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

11.7. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

11.8. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

13.9. Все приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Спецификация.

14. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

№ 04/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

Объект закупки: Поставка технических газов (аргон, азот) в баллонах для нужд ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО».

1. Описание объекта закупки: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

2. Количество поставляемых товаров: согласно Таблице 1 п. 16 Технического задания.

3. Место поставки товаров: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23.

4. Сроки (периоды) поставки товаров: товар поставляется с даты подписания контракта отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.

Доставка товара осуществляется в рабочие дни: с 9:00 до 17:45 (в пятницу – до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

5. Порядок подачи и приема заявок на очередную партию товара:

5.1. Условия поставки очередной партии товара согласовываются Сторонами путем подачи Заказчиком заявки и принятия ее Поставщиком.

5.2. Заказчик направляет Поставщику заявку по электронной почте по мере возникновения потребности в товаре.

5.3. При подаче заявки указывается ассортимент товара, его количество, срок поставки и порядок поставки товара в адрес Заказчика.

5.4. Поставщик обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение одного рабочего дня с момента ее получения (посредством электронной почты).

5.5. Поставщик должен обеспечить техническую возможность получения заявки Заказчика по электронной почте.

5.6. В случае непредставления Поставщиком подтверждения получения заявки в установленный срок, Заказчик составляет соответствующий акт, который подписывают должностные лица Заказчика.

5.7. Заявка подается не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемого дня поставки. Предполагаемым в данном случае является день, указанный в заявке

6. Доставка баллонов производится специализированным автотранспортом Поставщика, исключающим возможность механических повреждений товара при перевозке.

7. Баллоны, в которых отпускается газ, являются обменной тарой, должны быть проверены специалистами Поставщика, полностью заправленными, герметически укупоренными.

8. Доставка Товара и все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и за свой счет.

9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик должен предоставить действующую лицензию на право предоставления услуг (на хранение, транспортировку, заправку и доставку газовых баллонов) и иметь специально обученный для выполнения этих работ персонал.

10. Товар считается поставленным с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

11. Общие требования к товарам: Товар должен быть новым, неиспользованным (не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

Поставщик обязан предоставить документы, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара (сертификат соответствия или протокол испытаний (протокол контроля качества), или паспорт качества, или иной документ), а также документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Контракта, государственным стандартам, техническим условиям, регламентам, иным нормативным актам, которые устанавливают требования к товару.

13. Порядок сдачи и приемки товаров: согласно условиям Контракта.

14. Требования к сроку гарантий качества: Гарантийный срок на поставляемый товар определяется исходя из обычно предъявляемых требований к гарантийному сроку на соответствующий вид товара. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

15. Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) .

16. Требования к номенклатуре, функциональным и качественным характеристикам товара: согласно Таблице 1.

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование Товара, технические характеристики (страна происхождения товара) указываются в соответствии с заявкой победителя электронного запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту

№ 04/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот ______________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*Наименование Товара указывается в соответствии с заявкой победителя электронного запроса котировок.

ИТОГО цена контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семьдесят девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%

- Посмотреть таблицу с данными