Тендер - Поставка теплоизоляционных материалов( реестровый номер 578.30ЭМ.25) №308585612

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Омская облМесто поставки (адрес):Согласно договора
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.09.2025 по 09.09.2025Место предоставления документации:не установленоПорядок предоставления документации:не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_закупки_у_ЕП_578.30ЭМ.25 Согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

на поставку теплоизоляционных материалов

Начальник ОЗ _____________ Е.А. Башков

Начальник ОМСТиХО _____________ С.Ю. Лепик

Исполнитель _____________ С. В. Точенина

Настоящая документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Тепловая компания» (далее – Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к документации о

закупке у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

На основании протокола № ПЭМ 578.30ЭМ.25 рассмотрения предложений на осуществление закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с использованием сервиса «Электронный магазин города Омска» и подведения итогов, цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 рублей, НДС не облагается.

Договор № _______________ на поставку товара

г. Омск «____» _____________ 2025 год

Акционерное общество «Тепловая компания» (АО «Тепловая компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны,

и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет договора:

Поставщик обязуется передать Заказчику теплоизоляционные материалы (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Наименование товара, характеристика товара, количество товара, цена за единицу товара, страна происхождения товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору).

При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Место и сроки поставки товара:

Место поставки товара – территории Заказчика, расположенные в городе Омске по адресам: ул. 24 Северная, 125А; ул. 36 Северная, 122; ул. Нефтезаводская, 50; ул. Ватутина, 25; Иртышская набережная 45А, ул. Масленникова, 144А.

2.2 Сроки (периоды) поставки товара – единовременно в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Обязанности и права Сторон:

Поставщик обязан:

Поставить Заказчику, в установленный настоящим договором срок, новый товар (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) надлежащего качества в соответствии со Спецификацией к настоящему договору.

При оформлении платежных документов (счет, счет-фактура) указывать номер и дату настоящего договора.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора.

Осуществлять замену некачественного (некомплектного) товара за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней.

Возместить затраты Заказчика на экспертизу товара, в случае выявления факта поставки некачественного товара, подтвержденного результатами экспертизы.

Доставлять товар, осуществлять погрузочные работы.

Поставщик обязан оплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), в случае включения его в цену настоящего договора.

Поставщик, в соответствии со статьей 406.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие:

в результате недостоверных заверений Поставщика и недобросовестного исполнения им своих налоговых обязательств на основании предъявленных Заказчику налоговым органом решений (требований) о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был указан Поставщиком в составе цены товара (работы, услуги), либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.

Заказчик обязан:

Принять поставленный товар.

Оплатить поставленный товар.

Цена договора и порядок расчетов:

Цена договора составляет _____________ (___________) рублей, в том числе НДС/ НДС не облагается.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Поставщик несёт все риски, связанные с повышением цены товара, поставляемого по настоящему договору.

Цена договора включает стоимость товара, упаковки, маркировки, расходов на доставку товара до места поставки, погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора.

Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором, количества товара и без изменения иных условий договора.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Финансирование поставки товара, по настоящему договору, осуществляется за счет средств Заказчика.

Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика или иным, согласованным Сторонами способом, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих передачу товара (партии товара) – товарной накладной, либо универсального передаточного документа (далее – УПД).

4.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе:

- увеличить, предусмотренные договором, количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов. При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение цены договора, но не более чем на двадцать процентов дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре (заявке на поставку товаров, работ, услуг) цены единицы товара, работы или услуги;

- изменить цену договора, но не более чем на десять процентов (первоначальной цены договора) при уменьшении, предусмотренных договором, количества товара, объема работы или услуги, Стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное уменьшение количество такого товара.

4.9. Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за вычетом пени и/или штрафа

за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором (п.п. 7.3. - 7.5.).

4.10. С момента передачи товара Заказчику и до его оплаты товар, проданный в кредит, не признается находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате товара.

Сдача-приемка товара:

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в месте доставки товара путем подписания УПД (товарной накладной) при поставке товара в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента такой поставки, либо Заказчиком, в тот же срок, направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания УПД (товарной накладной).

Для приемки представленных результатов исполнения договора, заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу результатов исполнения договора. Срок проведения экспертизы не более 3 (трёх) рабочих дней. Экспертиза результатов исполнения

договора проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результатам. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

При приемке товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара (товарной накладной/УПД). При приемке товара по качеству Заказчик проверяет соответствие характеристик поставляемого товара сведениям, указанным в Спецификации, надлежащий товарный вид товара, упаковку и маркировку, наличие документов, подтверждающих качественные характеристики товара. В случае выявления Заказчиком факта поставки товара, несоответствующего требованиям по количеству или качеству, об этом делается отметка в УПД (товарной накладной) и указывается количество товара, соответствующего требованиям по количеству или качеству.

Заказчик вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества и требовать его замены на товар надлежащего качества. Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания УПД (товарной накладной).

Обязательства Поставщика, по настоящему договору, считаются исполненными надлежащим образом при передаче Заказчику товара, указанного в Спецификации, в полном объеме и надлежащего качества.

Качество товара, упаковка и маркировка товара:

Поставщик обязан поставить товар, изготовленный в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики и показатели безопасности.

Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором.

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Гарантийный срок товара составляет не менее срока, установленного производителем товара с момента подписания Заказчиком УПД (товарной накладной).

6.5. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его перевозке и хранении.

6.6. Товар должен иметь маркировку, содержащую: наименование товара, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес фирмы-изготовителя, основные потребительские свойства или характеристики, дату выпуска и срок службы товара.

6.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются идентичными или улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается изменить условия, в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

Ответственность Сторон:

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором по оплате, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику уведомление о начислении пени и/или штрафа, с указанием на последующее удержание данных сумм при расчете с Поставщиком за поставленный товар.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (несоблюдение сроков поставки, количества товара и т.д.), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 3 (трёх) процентов цены договора за каждый допущенный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Уплата штрафа в соответствии с данным пунктом не освобождает Поставщика от уплаты пени в соответствии с подпунктом 7.3. пункта 7 настоящего договора за нарушение сроков поставки исходя из продолжительности такого нарушения.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Начисленные пени и штраф, в соответствии с п.п. 7.4. и 7.5. настоящего договора, удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар. О таком удержании Поставщик уведомляется в соответствии с п. 7.3. настоящего договора.

8. Обязательства Сторон в сфере противодействия коррупции:

8.1. Стороны обязуются не допускать совершения Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Сторон, их аффилированных лиц или бенефициаров.

8.2. Под «Коррупционными действиями» для целей настоящего обязательства понимаются следующие действия:

- обещание, предложение или предоставление финансовой, или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) одной из Сторон в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;

- обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах одной из Сторон лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения

имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;

- прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.

Заключительные положения:

Настоящий договор действует с момента его заключения по 30.12.2025 года, а в части расчетов по договору – до полного фактического исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Изменение условий договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
- однократной непоставки Поставщиком товара Заказчику в установленные договором и (или) Заявкой сроки (в случае единовременной поставки согласно п. 2.2. настоящего договора);
- отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 Гражданского Кодекса Российской Федерации);
- существенных нарушений Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 Гражданского Кодекса Российской Федерации);
- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 Гражданского Кодекса Российской Федерации);
- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товара (пункт 2 статьи 523 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Все споры, возникшие вследствие исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения спора путем переговоров, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых по настоящему договору, Сторона обязана направить другой стороне претензию. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. При отклонении претензии полностью или частично, или неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, Сторона, заявившая претензию, для разрешения спора может обратиться в Арбитражный суд Омской области.

Юридически значимые сообщения по вопросам исполнения и расторжения договора (в том числе претензии, уведомления о расторжении договора, и так далее) могут направляться по адресу (-ам) электронной почты контрагента, указанным в договоре. В случае отсутствия адреса электронной почты в договоре допускается использовать адрес, указанный на официальном сайте, бланке контрагента. Данные сообщения, со стороны АО «Тепловая компания», могут быть направлены с любого почтового адреса с доменным именем «mptk55.ru». Направленное и доставленное, данным способом, сообщение считается полученным контрагентом, независимо от его прочтения другой Стороной.
9.9. Настоящий договор заключён в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную, для Сторон, юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.10. Приложение: Спецификация (является неотъемлемой частью настоящего договора).

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ___ на поставку товара

от «___» _______ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными