Тендер - Поставка сувенирной продукции №295572860

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.04.2025 по 04.04.2025Место предоставления документации:Единая информационная системаПорядок предоставления документации:В электронном виде путем скачиванияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_xx

Извещение

о проведении закупки способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_ИПА_РАН_№_ПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_от_01.04.2025г._вар.2(правки_согласованы) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Задания на выполнение работы № ПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот .04.2025г.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и сдать Заказчику следующие вещи и/или оказать следующие услуги.

Цена Заказа:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок выполнения Заказа: до 17 апреля.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Документация

о проведении закупки способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на изготовление полиграфической и/или сувенирной продукции

- Посмотреть таблицу с данными

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПА РАН), далее именуемое "Заказчик", в лице Директора Иванова Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "ПОЛИГРАФИЯ", далее именуемое "Подрядчик", в лице Генерального директора Левиной В.К., действующего на основании Устава, с другой стороны на основании пункта 30 раздела 2 главы IV Положение о закупках товаров, работ, услуг ИПА РАН от 06.12.2024 г. заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика полиграфическую и/или сувенирную продукцию (далее - Заказ), а также иную продукцию, согласованную с Заказчиком, а Заказчик обязуется принять оплатить её. Согласование видов, количества продукции, а также объема выполняемых Подрядчиком работ производится сторонами в Приложениях к Договору («Заданиях на выполнение работы» (далее по тексту Договора – Задание)).

1.2 Заказ изготавливается Подрядчиком на основании согласованного сторонами Задания. Согласование может осуществляться посредством передачи по электронным каналам связи компьютерных файлов, утверждением оригинал – макетов, предоставлением образцов и иных приемлемых для Сторон способов. Форма Задания на изготовление и поставку Заказа является приложением к Договору.

1.3 Продукция, поименованная в Договоре и его приложениях, не предназначена для профессионального использования и решения задач, связанных с обеспечением безопасности и здоровья.

Качество работы

Качество выполненной работы должно соответствовать согласованным сторонами условиям.

В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, согласованный сторонами. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.

Цена работы и порядок оплаты

Цена работы, сроки выполнения, тип и наименование продукции, ее количество согласовывается Сторонами в Задании. В цену работы включены все налоги и сборы, установленные на дату подписания Задания, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Цена изменению не подлежит, в том случае, если Заказчик после выставления счета не будет вносить изменения в утвержденный оригинал-макет, образец, либо иной единичный вид продукции. В противном случае, Подрядчик формирует Задание с измененной ценой.

В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек и расходов Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Если иные условия не согласованы в Задании, Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 100 % за Заказ в течение трех рабочих дней на основании выставленного Подрядчиком счета.
Счет, выставленный заказчику действителен в течение трех рабочих дней. В случае если Заказчик не оплатил счет в течение указанного срока, Подрядчик по письменному запросу Заказчика выставляет новый счет.

Подрядчик не позднее следующего рабочего дня после утверждения Сторонами Задания направляет Заказчику счет на оплату в соответствии с п. 3.4 договора.

Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Подрядчиком.
Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных п. 1 ст. 317.1. ГК РФ, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты.

Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

Сроки и условия выполнения работы

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в сроки, указанные и согласованные Сторонами в Задании, но не ранее выполнения Заказчиком п. 3.4 настоящего Договора.

Срок выполнения работы исчисляется с момента согласования Заказчиком макета и получения Подрядчиком предоплаты, если иное не указано в соответствующем Задании.

Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы, если в Задании не указано иное.

Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие: своевременно совместно с направлением Задания предоставить необходимую текстовую информацию, графические материалы, фирменные знаки, логотипы, рисунки, фотографии, эскизы, прислать файлы, макеты, согласовать образцы, проверить и согласовать оригинал-макеты, совершить иные действия в разумные сроки, необходимые для своевременного исполнения Заказа.

При неисполнении Заказчиком обязанности по оказанию содействия, Подрядчик вправе перенести сроки исполнения Заказа на количество дней, равное периоду неоказания содействия.

В случаях, если исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на получение оплаты согласно указанной в Договоре цене с учетом фактически выполненной работы.

Заказчик обязуется утверждать оригинал-макеты, согласовывать образцы в разумные сроки, позволяющие выполнить Заказ своевременно.

Оригинал-макет, образец, либо иной единичный вид продукции, изготовленный Подрядчиком в рамках исполнения работы над Заказом, считается утвержденным надлежащим образом, если он имеет подпись Заказчика или его представителя, расшифровку подписи и дату подписания. Утверждая оригинал-макет, образец, либо иной единичный вид продукции Заказчик подтверждает его правильность и свое согласие на его воспроизведение. Согласование Заказа производится в соответствии с п. 10.6 Договора.

Подрядчик не несет ответственности за грамматические, синтаксические, орфографические, стилистические ошибки и описки, а также графические рассогласования (несовпадение цветовых решений, наложение, выходы за поля и пр.) допущенные при изготовлении Заказа, после утверждения данного Заказа Заказчиком.

Любую ответственность (в том числе за нарушение Заказчиком норм законодательства Российской Федерации) за содержание текстового смысла, графического изображения, а также любого транслируемого аудиовизуального контента в результате исполнения Подрядчиком Заказа по Договору несет Заказчик.

Заказчик гарантирует, что любые информационные материалы, предоставленные им Подрядчику в рамках Договора, а также права на такие материалы принадлежат Заказчику на законных основаниях, права третьих лиц, в том числе авторов, не нарушены.

Заказчик принимает на себя обязанность урегулирования любых претензий со стороны третьих лиц в связи с материалами, предоставленными Подрядчику по Договору, а также принимает на себя полную материальную ответственность по таким претензиям.

В случае если Подрядчик использует для исполнения Заказа в рамках Договора материалы или продукцию предоставленные Заказчиком, ответственность за повреждение предоставленных материалов или продукции в связи с технологическими особенностями производства несет Заказчик, при условии, что Подрядчик проинформировал Заказчика в письменном виде о рисках повреждения материалов или продукции. Если при исполнении Заказа выявится, что материалы или продукция, предоставленная Заказчиком, ненадлежащего качества и по своим характеристикам может негативно влиять на результат работ, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение работ до получения соответствующих письменных указаний от Заказчика.

Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – субподрядчиков, отвечая за их действия как за свои.

Подрядчик вправе использовать Образцы продукции, произведенной в рамках исполнения данного Договора, в собственных рекламных целях, а именно, демонстрировать их иным заказчикам, на тематических выставках, размещать изображения Образцов изделий в рекламных буклетах, интернет-сайтах и иных некоммерческих целях.

Порядок приемки и передачи Заказа

Передача Заказа самовывозом со склада Подрядчика

Если иные условия не согласованы в Задании, Приемка работ и вывоз выполненного Заказа выполняется силами и за счет Заказчика со склада Подрядчика по адресу: Санкт-Петербург, Масляный пер., дом 8, в будние дни с 10 до 18, не позднее, чем через 2 рабочих дня с момента уведомления Заказчика о готовности Заказа. За несвоевременное получение Заказа Заказчиком, Подрядчик имеет право взимать оплату за сверхсрочное хранение Заказа в соответствии с п. 6.6 Договора.

При осуществлении передачи Заказа путем самовывоза Заказчиком со склада Подрядчика датой передачи Заказа считается дата, указанная в УПД и подтвержденная подписью уполномоченного представителя Заказчика на УПД в получении указанного Заказа.

Полномочия представителя Заказчика оформляются доверенностью. Для получения Заказа представителю Заказчика необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные из которого указаны в доверенности. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности у представителя Заказчика, Подрядчик отказывает в выдаче Заказа названному представителю и незамедлительно уведомляет Заказчика об отказе.

Стороны договорились, что представитель Заказчика признается надлежащим образом уполномоченным, если вместо доверенности названный представитель предоставляет печать Заказчика. В данном случае представитель Заказчика получает Заказ и подписывает УПД с приложением печати Заказчика.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1.3 настоящего Договора Подрядчик не считается нарушившим сроки исполнения Заказа.

Право собственности на Заказ переходит к Заказчику в момент получения Товара уполномоченным представителем Заказчика.

Моментом перехода риска случайной гибели и повреждения Заказа на Заказчика считается момент получения уполномоченным представителем Заказчика Заказа на складе Подрядчика до момента загрузки Заказа в транспортное средство Заказчика.

Все обнаруженные в момент перехода права собственности недостатки незамедлительно отражаются в «Акте о выявленных недостатках» с подробным перечнем выявленных недостатков. «Акт о выявленных недостатках» составляется и подписывается Сторонами.

Передача Заказа силами и за счет Подрядчика

При осуществлении передачи Заказа силами и за счет Подрядчика в пункт указанный Заказчиком датой передачи Заказа считается дата, указанная в УПД и подтвержденная подписью уполномоченного представителя Заказчика на УПД в получении указанного Заказа.

Доставка Заказа производится до пункта, указанного Заказчиком.

Заказчик обязуется обеспечить своевременную приемку Заказа в указанном им пункте и обеспечить выгрузку Заказа из транспортного средства Подрядчика.

При осуществлении приемки Заказчик обеспечивает подписание УПД и товарно-транспортной накладной (при наличии), выставленных Подрядчиком на поставленный Заказ.

Право собственности на Заказ переходит к Заказчику в момент доставки Заказа в пункт, указанный Заказчиком, до момента выгрузки Заказа из транспортного средства Подрядчика.

Моментом перехода риска случайной гибели и повреждения Заказа на Заказчика считается момент доставки Заказа в пункт, указанный Заказчиком, до момента выгрузки Заказа из транспортного средства Подрядчика.

Расходы и риски, возникшие при выгрузке и/или в связи с выгрузкой Заказа из транспортного средства Подрядчика и/или в результате такой выгрузки, несет Заказчик.

Все обнаруженные в момент перехода права собственности недостатки незамедлительно отражаются в «Акте о выявленных недостатках» с подробным перечнем выявленных недостатков. «Акт о выявленных недостатках» составляется и подписывается Сторонами.

5.3 В случаях обнаружения скрытых недостатков Заказа, несоответствия качества Заказа требованиям настоящего Договора но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с момента получения Заказа, Заказчик обязан надлежащим образом уведомить Продавца об обнаруженных несоответствиях.

5.4 Подрядчик не принимает претензии по качеству работ (исполнению Заказа), основанные на субъективном восприятии. В связи с технологическими особенностями производства отдельных видов продукции, допустимы незначительные (не влияющие на назначение Заказа) различия во внешнем виде, цвете, материале изделий, а также цветопередаче изображений. Такие различия не должны противоречить Заданию и влиять на восприятие результатов работ. Утверждение оригинал-макета означает, что Заказчик осведомлен Подрядчиком о технологических особенностях производства тех или иных видов продукции.

Ответственность сторон

Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В случае просрочки Подрядчиком сроков исполнения Заказа, Заказчик вправе потребовать уплаты исключительной неустойки (без взыскания убытков) Подрядчиком в размере 0,1% от фактически уплаченной Заказчиком суммы в адрес Подрядчика за каждый календарный день просрочки. Основанием для взыскания пени является выставленная Подрядчику письменная претензия. Просрочка Подрядчиком срока выполнения Заказа по вине Заказчика не является основанием для отказа от него Заказчиком.

Пени за каждое нарушение Подрядчиком обязательств по Договору могут быть взысканы Заказчиком в сумме, не превышающей 15% от фактически уплаченной Заказчиком суммы в адрес Подрядчика.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

В случае просрочки оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 15 % от всей суммы Заказа. В случае полной предоплаты данный пункт не действителен.

В случае просрочки Заказчиком сроков получения Заказа, предусмотренных п. 5.1.1 Договора, Подрядчик может взимать плату за сверхсрочное хранение Заказа в размере 0,1% от всей суммы Заказа за каждый календарный день просрочки.

6.7 Заказчик несет ответственность за своевременный и полный возврат комплекта документов по выполненным работам и/или осуществленной поставке, необходимый для налогового и бухгалтерского учета. Заказчик обязуется компенсировать Подрядчику все убытки, вызванные несвоевременным возвратом подлинных экземпляров товарных накладных и/или УПД. При не передаче указанных документов Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 40 % от стоимости оказанной услуги и/или осуществленной поставки. Право на требование неустойки возникает у Подрядчика по истечению 30 дней с момента оказания услуги и/или осуществленной поставки в случае неполучения в свой адрес комплекта документов.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельства, находящегося вне разумного контроля соответствующей стороны Договора. При этом такое обстоятельство должно являться неотвратимым, непредвиденным, неизбежным, не может контролироваться затронутой стороной и которое такая сторона не может предотвратить посредством разумных средств и действий. Под указанными обстоятельствами стороны понимают:
объявленную или необъявленную войну, гражданскую войну, военные перевороты, террористические акты, забастовки, блокады, гражданские волнения, массовые беспорядки, акты пиратства, саботаж;
стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, шторм, цунами, наводнения, разрушение в результате молнии, погодно-климатические условия;
взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок, необходимых для надлежащего оказания услуг в отсутствие вины Стороны, которая просит об освобождении от ответственности;
бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие предприятий или их помещений, остановки в работе, происходящие на предприятии стороны, которая просит об освобождении от ответственности;
установления прекращения или ограничения на передвижение автомобильного транспорта, аварии и/или дорожно-транспортные происшествия, мошеннические и/или противоправные действия третьих лиц;
обстоятельства, ставшие следствием действий властей (законных или незаконны), предписаний, приказов правительства, президента, органов исполнительной, либо других административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, а также другие обстоятельства, не зависящие от Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, которая не может выполнить обязательств по Договору, должна своевременно, но не позднее 7 (семи) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с последующим предоставлением обосновывающих документов. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них, если только сами эти обстоятельства не препятствовали такому уведомлению.

В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

Стороны признают, что экономические трудности или изменение общей экономической ситуации, неплатежеспособность сторон, любые колебания курсов валют, цен и тарифов на любые товары и услуги, налоги, пошлины не считаются случаями возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Изменение и расторжение Договора

Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

при существенном нарушении Договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

Отказ от исполнения Договора производится по общим правилам ст.ст. 717 – 719 ГК РФ.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

Разрешение споров

Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.

Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

Все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, либо в соответствии с действующим процессуальным законодательством.

Заключительные положения

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Дата заключения Договора сторонами указана в правом верхнем углу на первой странице настоящего Договора.

Настоящий Договор действует до конца того календарного года, в котором он был заключен. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет прекращения обязательств сторон, возникших до момента расторжения Договора.

В случае противоречия условий Договора положениям, установленным в Приложениях к Договору, применяются нормы и правила, согласованные сторонами в таких Приложениях.

Подписывая настоящий Договор, стороны в порядке, предусмотренном ст. 431.2. ГК РФ, гарантируют друг другу, что:
— зарегистрированы в ЕГРЮЛ надлежащим образом, не находятся в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации;
— уплачивают все обязательные налоги и сборы, ведут бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подают в налоговые и иные госорганы отчетность, не имеют задолженностей по уплате налоговых платежей на сумму свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей;
— их исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту нахождения юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
— для заключения и исполнения Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и лицензии;
— не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;
— по первому требованию налоговых органов предоставят надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре;
— заключаемый договор не является для сторон крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью или иной сделкой, требующей дополнительного одобрения;
— стороны обладают всеми материальными, трудовыми и иными ресурсами, необходимыми для исполнения заключаемого Договора;
— отсутствуют иные обстоятельства, которые могут являться препятствием для заключения Договора, его исполнения или прекращения, которые не были доведены до сведения другой стороны.

Направление юридически значимых сообщений

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

• заказным письмом с описью вложения;
• электронной почтой.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по адресу, который указан в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

Электронные адреса, по которым Сторонами ведется обмен юридически значимыми сообщениями, указывается в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон".

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Неполучение любой из сторон корреспонденции по её контактному адресу, указанному в Договоре, влечет те же последствия, какие бы наступили при вручении данной корреспонденции соответствующей стороне.

Если с датой получения корреспонденции соответствующей стороной связано течение какого-либо срока, то срок начинает течь от даты почтового штемпеля в отметке Почты о возврате почтового отправления отправителю. О любом изменении контактных и иных данных каждая сторона извещает другую сторону в трёхдневный срок от даты таких изменений и несёт последствия и риски не уведомления другой стороны о соответствующих изменениях.

10.6.6 При наличии системы электронного документооборота, Стороны договорились осуществлять обмен электронными документами (далее - ЭД), подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - КЭП) в системе электронного документооборота-оператора системы (далее ЭДО).

10.6.7 Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ "Об электронной подписи" (далее – Закон об ЭП), приказами Министерства финансов Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

10.6.8 Стороны признают, что полученные ими электронные документы, заверенные КЭП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

10.6.9 Стороны подтверждают, что обмен ЭД осуществляется с использованием средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей подписи, предоставленных Сторонам удостоверяющими центрами.

10.6.10 Стороны признают, что использование средств криптографической защиты информации, которые реализуют шифрование и КЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);

- электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа).

10.6.11 Стороны в рамках настоящего Договора будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами.

10.6.12 Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы.

10.6.13 Неформализованные электронные документы, обмен которыми может осуществляться в рамках настоящего Договора:

- договоры;

- счета на оплату;

- дополнения и приложения к Договору;

- акты об оказанных услугах;

- иные документы, относящиеся к сотрудничеству Сторон и имеющие отношения к оказанию услуг по настоящему Договору.

10.6.14 Приостановление обмена электронными документами (далее - приостановление обмена) производится при установлении несоблюдения одной из Сторон требований к обмену электронными документами и обеспечению информационной безопасности при обмене электронными документами, предусмотренных законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

10.6.15 Приостановление обмена производится на основании письменного уведомления произвольной формы Стороной-инициатором другой Стороны. В уведомлении указываются причина, дата начала приостановления обмена и срок приостановления обмена.

10.6.16 Возобновление обмена электронными документами производится в согласованный Сторонами срок на основании письменного уведомления Стороны-инициатора приостановления обмена другой Стороны об устранении причин приостановления и готовности возобновить обмен электронными документами с приложением необходимых документов, в том числе подтверждающих устранение причин приостановления обмена.

10.6.17 Стороны обязуются информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПриказ_№7_П_о_продлении_полномочий_ГД_21.11.23

ul▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть143319

ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

04.04.2025

№

ЮЭ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФИЯ"

полное наименование юридического лица

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 6 1 3

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 04 »

число

№ п/п

1

1

2

3

4

апреля

месяц прописью

2025 г.

год

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Наименование

Полное наименование на русском языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФИЯ"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

26.12.2017

Сокращенное наименование на русском

языке

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

ООО "ПОЛИГРАФИЯ"

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

26.12.2017

5

6

Место нахождения и адрес юридического лица

Место нахождения юридического лица

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

04.08.2023

7

Адрес юридического лица

8

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

9

10

11

Способ образования

ОГРН

Дата регистрации

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

197198,

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ,

УЛ РОПШИНСКАЯ,

Д. 1/32, ЛИТЕРА А,

ПОМЕЩ. 6Н, ОФИС 103/5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.08.2023

Сведения о регистрации

Создание юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

26.12.2017

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 1 из 9

12

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

26.12.2017

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

13 Наименование регистрирующего органа

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

14 Адрес регистрирующего органа

,191124, Санкт-Петербург г,,,, Красного

Текстильщика ул, д▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлит.О,,

15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

26.12.2017

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического

лица

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5094

данном лице

30.11.2022

17

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

ЛЕВИНА

ВАЛЕРИЯ

КОНСТАНТИНОВНА

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

30.11.2022

20

21

Должность

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

30.11.2022

22

23

Пол

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

женский

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

30.11.2022

24

Гражданство

гражданин Российской Федерации

18

19

Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде

25 Вид

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

26 Размер (в рублях)

10000

27 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

26.12.2017

28

29

30

31

Сведения об участниках / учредителях юридического лица

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5407

данном лице

03.03.2023

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

СЕРЕДЕНКО

ТАТЬЯНА

ВЛАДИМИРОВНА

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

03.03.2023

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 2 из 9

32

33

Пол

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

женский

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

03.03.2023

34

Гражданство

гражданин Российской Федерации

35

36

37

Номинальная стоимость доли (в рублях)

Размер доли (в процентах)

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

10000

100

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

03.03.2023

38

39

40

41

42

Сведения об учете в налоговом органе

ИНН юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП юридического лица

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата постановки на учет в налоговом

26.12.2017

органе

Сведения о налоговом органе, в котором

Межрайонная инспекция Федеральной

юридическое лицо состоит (для

налоговой службы №25 по Санктюридических лиц, прекративших

Петербургу

деятельность - состояло) на учете

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

26.12.2017

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному

страхованию в территориальном органе Социального фонда России

43 Регистрационный номер страхователя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

44 Дата постановки на учет в качестве

27.12.2017

страхователя

45 Наименование территориального органа

Отделение Фонда пенсионного и

Социального фонда России

социального страхования Российской

Федерации по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области

46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

04.02.2025

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному

страхованию в территориальном органе Социального фонда России

47 Регистрационный номер страхователя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

48 Дата постановки на учет в качестве

31.03.2019

страхователя

49 Наименование территориального органа

Отделение Фонда пенсионного и

Социального фонда России

социального страхования Российской

Федерации по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

04.02.2025

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 3 из 9

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

(ОКВЭД ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КДЕС Ред. 2))

51 Код и наименование вида деятельности

46.90 Торговля оптовая

неспециализированная

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

15.11.2022

53

54

Сведения о дополнительных видах деятельности

(ОКВЭД ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КДЕС Ред. 2))

1

Код и наименование вида деятельности

17.29 Производство прочих изделий из

бумаги и картона

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

содержащей указанные сведения

15.11.2022

2

55

Код и наименование вида деятельности

56

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

18.12 Прочие виды полиграфической

деятельности

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

3

57

Код и наименование вида деятельности

58

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

18.14 Деятельность брошюровочнопереплетная и отделочная и

сопутствующие услуги

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

4

59

Код и наименование вида деятельности

60

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

18.20 Копирование записанных носителей

информации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

5

61

Код и наименование вида деятельности

62

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

46.43 Торговля оптовая бытовыми

электротоварами

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

6

63

Код и наименование вида деятельности

64

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

46.49.49 Торговля оптовая прочими

потребительскими товарами, не

включенными в другие группировки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 4 из 9

7

65

Код и наименование вида деятельности

66

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

46.51 Торговля оптовая компьютерами,

периферийными устройствами к

компьютерам и программным

обеспечением

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

8

67

Код и наименование вида деятельности

68

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

47.91 Торговля розничная по почте или по

информационно-коммуникационной сети

Интернет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

9

69

Код и наименование вида деятельности

70

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных

буклетов и аналогичных изданий, включая

издание словарей и энциклопедий, в том

числе для слепых, в печатном виде

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

10

71

Код и наименование вида деятельности

72

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

58.11.2 Издание книг, брошюр, рекламных

буклетов и аналогичных изданий, включая

издание словарей и энциклопедий на

электронных носителях

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

11

73

Код и наименование вида деятельности

74

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и

оборудования, включая вычислительную

технику

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

75 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Создание юридического лица

76 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

26.12.2017

77 Наименование регистрирующего органа,

Межрайонная инспекция Федеральной

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

78

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 5 из 9

79

Наименование документа

80

81

Номер документа

Дата документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6633

21.12.2017

82

Наименование документа

ДОВЕРЕННОСТЬ

83

Наименование документа

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

84

Наименование документа

УСТАВ ЮЛ

85

Наименование документа

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

2

86

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

87

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

88

Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

26.12.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

3

89

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

90

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

91

Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в территориальном органе Пенсионного

фонда Российской Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

27.12.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

4

92

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

93

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

94

Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в исполнительном органе Фонда

социального страхования Российской

Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

27.12.2017

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

5

95

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

96

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

97

Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

29.11.2018

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 6 из 9

98

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ

ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С

ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

99

Наименование документа

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

100 Наименование документа

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

6

101 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

102 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

103 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в исполнительном органе Фонда

социального страхования Российской

Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

06.04.2019

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

7

104 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

105 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

106 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

107

108

109

110

111

112

113

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.11.2022

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении

учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

8

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

физического лица по месту жительства

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19.11.2022

Наименование регистрирующего органа,

Межрайонная инспекция Федеральной

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

9

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

физического лица по месту жительства

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19.11.2022

Наименование регистрирующего органа,

Межрайонная инспекция Федеральной

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 7 из 9

10

114 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

115 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

116 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

30.11.2022

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

117 Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении

учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

118 Наименование документа

Решение о внесении изменений в

учредительный документ ЮЛ, либо иное

решение или документ, на основании

которого вносятся данные изменения

11

119 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

120 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

121 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

122

123

124

125

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

03.03.2023

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении

учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

12

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице,

содержащихся в Едином государственном

реестре юридических лиц

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.08.2023

Наименование регистрирующего органа,

Межрайонная инспекция Федеральной

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

126 Наименование документа

Р13014 Заявление об изменении

учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

127 Наименование документа

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Иной докум. в соотв.с законодательством

РФ

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 8 из 9

13

128 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

129 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

130 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

131

132

133

134

135

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в Социальном фонде Российской

Федерации (обязательное пенсионное

страхование)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.02.2025

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

Дата документа

23.01.2025

14

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя

в Социальном фонде Российской

Федерации (обязательное социальное

страхование)

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

04.02.2025

Наименование регистрирующего органа,

Межрайонная инспекция Федеральной

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

налоговой службы №15 по СанктПетербургу

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

136 Наименование документа

Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС

137 Дата документа

23.01.2025

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по

адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9214

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ

ДАННЫХ

Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Выписка из ЕГРЮЛ

04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5613

Страница 9 из 9

справка-обосн_с_НМЦД