Тендер - поставка строительных материалов в рамках выполнения капитального ремонта №268445272

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_стройматериалы - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Свердловская обл, Новолялинский р-н, г.Новая Ляля, ул.Бажова,89

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 49942.07 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

249.71 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

в соответствии с регламентом оператора торговой площадки

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

2497.10 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

предоставление банковской гарантии или перечисление денежных средств на депозитный счет Заказчика по выбору участника закупки

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК стройматериалы

Проект контракта

1 ГК капремонт 49942,07

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен отвечать требованиям: ГОСТов, техническим условиям завода изготовителя и подтверждаться сертификатами (декларацией) о соответствии или паспортом качества (безопасности) либо заверенными копиями в установленном порядке, подтверждающим качество и безопасность товара.

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.

Гарантийный срок эксплуатации товара устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией, техническими условиями завода-изготовителя, исчисляется с момента его поставки и должен составлять не менее 12 месяцев.

Товар должен иметь необходимые маркировки согласно ГОСТов и требованиям установленным законодательством РФ.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТов и ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика с момента заключения Государственного контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней одной партией (в рабочие дни пятидневной рабочей недели с 08:00 до 16:30 часов)по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Бажова,89

Требования_к_составу_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению

Содержание и состав заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки, должны соответствовать требованиям статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:
1.1 Документы и информацию об участнике закупки: - Посмотреть таблицу с данными
1.2 Предложение участника закупки в отношении объекта закупки - Посмотреть таблицу с данными
1.3 Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ:
- в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Установлены условия допуска товара.
Подтверждением страны происхождения товара, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ наименования страны происхождения товара.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

2.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году.

2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

2.3. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.

2.4. Случаи использования при описании объекта закупки не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

2.5. Если в настоящем извещении установлены запреты, ограничения, условия допуска товара в целях применения национального режима при осуществлении закупок, в случае отсутствия информации и документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

ГК_капремонт_49942,07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку строительных материалов в рамках выполнения капитального ремонта

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Новая Ляля «______»_______________ 2024

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 54 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» от имени Российской Федерации (далее - ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Громышева Романа Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

___________________________ (сокращенное наименование __________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №_____________ от «____» _________2024, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику строительные материалы в рамках выполнения капитального ремонта (далее – товар), в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные спецификацией к Контракту (Приложение № 1).
1.2. Место оказания услуг: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 54 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, 89.
1.3. Срок оказания услуг: не позднее 30 апреля 2024 года.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (прописью) рублей ____ копеек (с учетом НДС _____ % / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации) и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту Цена единицы товара указана в спецификации (Приложение № 1).
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений, перечислением Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв 2024 году денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

Права и обязанности Сторон
3.1. Государственный заказчик обязуется:
3.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.
3.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных документов о приемке товара.
3.1.4. Взыскивать пени и штрафы в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
3.1.6. Провести экспертизу поставленного товара. Экспертиза оценки показателей качества и безопасности товара может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.2. Государственный заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.
3.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.
3.2.4. В соответствии с условиями Контракта требовать безвозмездного устранения недостатков поставленного товара, в случае его несоответствия нормативным документам, устанавливающим требования к данному товару и условиям Государственного контракта.
3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Осуществлять контроль за исполнением Контракта без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
3.3. Поставщик обязуется:
3.3.1. Поставить товар на условиях, предусмотренных Контрактом и в соответствии с обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.
3.3.3. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, а также условиям Контракта.
3.3.4. Передать товар, не обремененный правами третьих лиц.
3.3.5. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.
3.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.
3.3.9. Гарантировать Государственному заказчику передачу полученных результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.
3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Сроки и порядок поставки товара
4.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику товар в соответствии со спецификацией к Контракту (Приложение № 1), а также иными условиями Контракта.
4.2. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
4.3. Поставка товара должна быть осуществлена по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, 89.
4.4. За 1 (один) рабочий день до дня доставки товара Государственному заказчику Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать сведения, указанные в пунктах 5.2.1 - 5.2.6 настоящего Контракта.
4.5. Также, вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю Государственного заказчика следующие документы:
4.5.1. товарную накладную оформленную в 2-х экземплярах или универсальный передаточный документ (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);
4.5.2. счет-фактуру;
4.5.3. акт приема-передачи товара (Приложение № 2) к Контракту, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);
4.5.4. документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности) (предоставляется один из перечисленных документов) или его копия, заверенная надлежащим образом;
4.6. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания в ЕИС документа о приемке товара со стороны Государственного заказчика.
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара.
4.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке товара.
4.9. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

Порядок приемки товара и оформления документов о приемке
5.1. Приемка товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.
5.2. За 1 (один) рабочий день до дня доставки товара Государственному заказчику Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:
5.2.1. включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
5.2.2. наименование поставленного товара;
5.2.3. наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
5.2.4. информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
5.2.5. стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
5.2.6. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления документа о приемке Государственному заказчику в ЕИС, в зависимости от результатов приемки, он осуществляет одно из следующих действий:
5.3.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
5.3.2. формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в вышеуказанном порядке.
5.5. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.
5.6. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено поставщиком.

Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 руб.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения работ, указанного в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту), просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 1 % от цены Контракта, на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 ,за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 руб.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Государственный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об оплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», на суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. Денежные средства по штрафам и пеням вносятся Поставщиком по следующим реквизитам:

Реквизиты счета Заказчика для перечисления: Полное наименование: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 54 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

Сокращенное наименование:

ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской области

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 в УФК Свердловской области)

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от цены Контракта, что составляет 2497,10 (две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 10 копеек.

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Контракта обеспечение исполнения Контракта, предоставленное исполнителем в виде денежных средств, внесенных на указанный Государственным заказчиком счет, удерживается Государственным заказчиком без согласия Исполнителя во внесудебном порядке и перечисляются в доход Федерального бюджета. При этом Государственный заказчик имеет право произвести оплату поставленных товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, уменьшенные на размер начисленных штрафов, пеней.

В случае если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, Государственный заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, Поставщику возвращаются в течение 15 дней с даты выполнения работ, предоставления Заказчику документов, подтверждающих осуществление поставки товара, указанных в пункте 1.1 Контракта. Обеспечение исполнения Контракта Поставщику не возвращается в случае нарушения им обязательств, указанных в пункте 1.1 Контракта. В случае, когда исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока ее действия. При этом денежные средства перечисляются Заказчиком в доход федерального бюджета.

7.5 Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

7.7. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ».

7.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.9. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Реквизиты счета Заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта: Полное наименование: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 54 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

Сокращенное наименование:

ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской области

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 в УФК Свердловской области)

В назначении платежа по обеспечению исполнения контракта обязательно указать:

«обеспечение исполнения контракта по аукциону»

(далее указать номер извещения данного аукциона на официальном сайте http://zakupki.gov.ru)

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии сторонами, является обязательным. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

10.3. Государствекнный заказчик в праве принять реншение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае не исполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком обязательств, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.4. Поставшик в праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае не исполнение (ненадлежащее исполнение) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10.6. В случае нарушении условий поставщиком своих обязательств по поставке товара, а так же в случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик обязан в течении 10 дней , со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика, осуществить возврат суммы авансового платежа на расчетный счет Государственного заказчика.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - спецификация;

Приложение № 2 - акт приема-передачи товара (форма).

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2024 г., а в части осуществления оплаты и иных обязательств - до их полного исполнения.

12.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

12.3. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, установленных Контрактом.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

13.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 13.1 Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

13.3. Исполнение обязательств по Контракту приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в 13.2 Контракта, до момента получения ею ответа.

13.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 13.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту

№____________________

от _____________ 2024 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена Контракта составляет ,00 руб. ( рублей 00 копеек).

Страна происхождения: Российская Федерация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к государственному контракту

№ ____________________________________

от «___» ________ 2024 г.

ФОРМА

___________________________ начало формы___________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

товара для нужд

ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области№ ______

к Государственному контракту от ______________ №____________________

«____» ____________ 20____ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________ с одной стороны и Государственный заказчик, в лице начальника_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяют, что за период с __________ по __________, обязательства Поставщика по Контракту в части поставки товара выполнены в следующих объемах:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого получено товара на сумму руб.

Качество поставляемого товара соответствует условиям Контракта.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ и условиями Контракта проведена экспертиза Товара.

Государственный заказчик Поставщик

Начальник____________ Начальник ______________

_______________(______________) ______________(___________)

М.П. М.П.

Грузополучатель

Начальник____________

_______________(______________)

М.П

_______________________________конец формы____________________________

- Посмотреть таблицу с данными