Тендер - Поставка строительных материалов №270576507

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Циолковского,дом 13
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.04.2024 по 19.04.2024Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_о_запросе_котировок_на_поставку_строительных_материалов

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку строительных материалов для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»

Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 4»

г. Североуральск

2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О защите прав потребителей" и от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом: - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

Замена предлагаемых к поставке материалов возможна только по согласованию с Заказчиком и исключительно до подписания договора поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику письменное обоснование и документальное подтверждение того, что качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) являются улучшенными (не ухудшенными) по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указными в Техническом задании

5.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик.

Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

В соответствии с приложением №1 к настоящей документации, Техническое задание и с приложением № 2, Формы в составе заявки

6.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Места поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Циолковского, дом 13;

Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества.

Поставляемые товары должны являться новыми (ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия.

Поставка товара должна быть выполнена в полном соответствии с действующим законодательством, с требованиями документации и условиями договора, являющимися приложениями к документации.

Срок поставки товара: до 17 мая 2024 года

7.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 рублей

Валюта: Российский рубль

8.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Авансовый платеж не предусмотрен.

Оплата производится после поставки товара и подписания обеими сторонами Акта приема-передачи товара, товарной накладной, либо универсального передаточного акта, в течение 7 рабочих дней

9.

Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

В цену договора входят стоимость поставляемых товаров, включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на доставку, разгрузку и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

10.

Источник финансирования

Средства учреждения (субсидии местного бюджетов)

11.

Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

Установлено.

Размер обеспечения: 5%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,03 руб.

Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде залога денежных средств на счет, указанный заказчиком в настоящей документации.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков. Банковская гарантия должна соответствовать требования ГК РФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения договора должен быть перечислен контрагентом до заключения договора. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора на момент подписания договора сторонами, посредством функционала ЭТП.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

В целях защиты интересов, Заказчик вправе обратиться в банк, выдававший банковскую гарантию с целью проверки представленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору банковской гарантии.

12.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора

Реквизиты для зачисления:

Получатель: Финансовое управление Администрации Североуральского городского округа (МАДОУ № 4, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор.счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование платежа: Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения договора на поставку оборудования

13.

Место и срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Начало подачи заявок: с момента опубликования извещения.

Окончание подачи заявок: «18» апреля 2024г. в 22:00 (МСК)

Заявки подаются посредством функционала ЭТП, в порядке, установленном регламентом ЭТП ZAKAZRF.RU по адресу в сети «Интернет»: http://etp.zakazrf.ru/.

14.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение положений документации, в срок не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (до 10:00 (МСК) 15.04 .2024 г.).

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Комиссия обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации участнику закупок.

Одновременно Заказчик размещает в единой информационной системе такие разъяснения без указания наименования участника закупок, посредством функционала ЭТП, в порядке, установленном регламентом ЭТП ZAKAZRF.RU по адресу в сети «Интернет»: http://etp.zakazrf.ru/

15.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

624480, Свердловская область, город Североуральск, улица Циолковского, дом 13 в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента окончания срока подачи заявок.

16.

Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой, указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

17.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

В соответствии с приложением № 2 к настоящей документации «Формы в составе заявки».

18.

Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участником закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

Участником закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с п/п. «б» п.4 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352

Участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

12) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Перечень документов, предоставляемых участником закупки:

- заявку установленной формы с указанием всех качественных и количественных показателей товара, планируемого к поставке;

- декларацию соответствия установленным требованиям;

- анкету участника закупки установленной формы;

- копии учредительных документов;

- копия паспорта (для ИП);

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени участника;

- копия последней годовой налоговой декларации (по налогу на прибыль или УСН) с отметкой налогового органа о принятии.

Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и Положением о закупке при проведении закупки предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При осуществлении закупок ТРУ способом, победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878), оценка и сопоставление заявок на участие в закупке по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Для предоставления приоритета участнику закупки необходимо указать (декларировать) в заявке на участие в закупке наименование страны происхождения поставляемых товаров. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

При этом в извещении о закупке должны быть указаны сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам определяется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

При уклонении победителя закупки от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

Закупка признана несостоявшейся и договор не заключен с единственным участником закупки.

В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

В заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

19.

Срок заключения договора

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки.

В течении 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик отправляет Поставщику Договор посредством функционала УТП.

Поставщик в течении 3 (трех) рабочих дней после получения Договора подписывает его и направляет Заказчику.

Перечень приложений к настоящей документации:

1. Приложение № 1 Техническое задание

2. Приложение № 2 Формы в составе заявки

3. Приложение № 3 Проект Договора

4. Приложение № 4 Обоснования начальной (максимальной) цены договора

Приложение № 1

к настоящей документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»

Техническое задание содержит требования, к качеству, техническим характеристикам закупки - на поставку строительных материалов (далее – «Товар»), требования к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Документации запроса котировок в электронной форме.

Ⅰ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Объект закупки: Поставка строительных материалов (далее – товар) для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (МАДОУ № 4).

2. Источник финансирования: Средства местного бюджета.

3. Требования, предъявляемые к Товару:

- Товар должен иметь необходимые сертификаты, комплект технической документации, руководство по применению, хранению.

Ⅱ. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 13

2. Форма, сроки и порядок оплаты поставки: Оплата поставляемого товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара.

Срок оплаты заказчиком поставленного товара составляет семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

Сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона удерживается из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Цена договора: Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.

4. Срок исполнения договора: 17 мая 2024 г.

Срок поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом поставщика в один этап до 17 мая 2024 года.

5.Требования к качеству, упаковке и поставке товара:

- При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке.

- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

- Тара и упаковочный материал вывозятся силами и средствами Поставщика.

- Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.

- Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества для данного вида Товара.

- Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении.

- Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.

- Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов. В случае обнаружения заказчиком дефектов поставляемого товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течении 10 (десяти) календарных дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

6. Сроки и условия приемки Товара:

Срок поставки 17 мая 2024 года

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает документ о приемке товара. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в абзаце втором пункта 4 Требований к условиям поставки настоящего технического задания, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

7. Требования к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока.

8. Характеристика поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть новым товаром. Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства. Товар не должен иметь повреждений, вмятин, трещин, разрывов.

Доставка Товара производится транспортом Поставщика. В стоимость Товара включена доставка. Поставщик предоставляет Заказчику паспорта завода-изготовителя, действующие сертификаты: соответствия Российским стандартам, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заведующий: _______________ /Е.С.Матюшенко

Приложение № 2 к настоящей документации

Форма № 1 в составе Заявки

«Заявка на участие в запросе котировок»

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику:

_______________________________________

1. Сведения об участнике:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок и документацию запроса котировок на поставку строительных материалов, размещенные на официальном сайте единой информационной системы в сети Интернет по адресу: zakupki.gov.ru и в на сайт ЭТП ZAKAZRF.RU по адресу в сети «Интернет»: http://etp.zakazrf.ru/, и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, (полное наименование участника закупки, Ф. И. О. участника закупки физического лица) в лице (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на поставку строительных материалов на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора, являющимися неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному запросу котировок. Цена договора включает в себя все затраты по договору, включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы по доставке, разгрузке.

3. Мы (я) обязуемся(юсь) оказать услугу в соответствии с приведенными ниже показателями:

- Посмотреть таблицу с данными

Подача заявки является для (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) принятием (акцептом) всех условий МАДОУ № 4, в том числе, согласием заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.

К настоящей заявке прилагаются документы: (перечислить).

____________________________________________________

Сообщаем, что по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:____________________________________________________к/тел.__________________

С закупочной документацией, условиями и порядком проведения процедуры закупки ознакомлен:

Руководитель (представитель по доверенности) _______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

"__" __________20__ г.

  

Участник гарантирует достоверность представленных данных. Заказчик имеет право на проверку всех сведений, представленных участником.

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ Фамилия И.О.

Участника (подпись)

Форма № 2 в составе Заявки

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным

документацией о запросе котировок

Настоящим _____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя),

декларирует свое соответствие следующим установленным требованиям:

не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

не привлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ Фамилия И.О.Участника

(подпись)

"__" __________20__ г.

  

Участник гарантирует достоверность представленных данных.

Заказчик имеет право на проверку всех сведений, представленных участником.

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ Фамилия И.О.Участника

(подпись)

Форма № 3 в составе Заявки «Анкета участника»

На бланке организации

Дата, исх. номер

Анкета участника ______________________________________

(полное наименование участника)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ Фамилия И.О.Участника

(подпись)

Участник гарантирует достоверность представленных данных. Заказчик имеет право на проверку всех сведений, представленных участником.

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ Фамилия И.О.Участника

(подпись)

Форма № 4 в составе Заявки

ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Внимание: Участник формирует ценовое предложение с учетом применяемой системы налогообложения, т.е. в случае если НДС не облагается, слова «в том числе НДС» по тексту заменить словами «НДС не облагается».

Ценовое предложение к заявке № ______

В соответствии с условиями запроса котировок в электронной форме с учетом всех расходов Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанных с исполнением обязательств по Договору, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение, указанное Заказчиком (независимо от этажности и наличия лифтов) (в случае если предмет закупки является поставка товара, или поставка товара предусмотрена при выполнении работ или оказании услуг)), стоимость тары (упаковки) Товара, стоимость расходных материалов, необходимых для монтажа Товара (при необходимости), стоимость монтажа и подключения Товара (при необходимости), а также вывоз упаковочного материала и мусора, образовавшегося в ходе монтажа Товара (при необходимости), страховки, оплата НДС (в случае, если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель применяет общую систему налогообложения) и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, предлагаемая цена договора на поставку строительных материалов, по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Циолковского, дом 13 составит ____________ рублей __ копеек (__________________), в том числе НДС ____________ рублей __ копеек (__________________).

Приложение № 3 к настоящей документации

Проект Договора

г. Североуральск «___» _________ 2024 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Матюшенко Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующий на основании ______________________, с другой стороны, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для МАДОУ № 4 на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №__________________ от «__» ______________ 2024 года заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику строительные материалы (далее - товар) в полном соответствии с «Техническим заданием» (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2 Заказчик обязуется принять товар и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3 Количество и ассортимент товара, поставляемого по договору, стороны зафиксировали в «Спецификации» (приложение № 2), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар по месту нахождения Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Молодежная, д.7 А, в срок, установленный в п.4.4. настоящего договора.

2.1.2. Поставить товар одной партией, весь товар (единовременно).

2.1.3. Заранее уведомить Заказчика о способе и сроках поставки товара.

2.1.4. Доставку, разгрузку, установку осуществлять собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет с представителем Поставщика, имеющего доверенность на право подписания Акта приема-передачи товара.

2.1.5. Поставлять товар новый не бывший в эксплуатации, надлежащего качества. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам.

2.1.6. Товар поставить в упаковке фирмы-изготовителя товара, обеспечивающей защиту товара от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения. При поставке соблюсти целостность упаковки.

2.1.7. Передать Заказчику подписанные оригиналы: товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи, счет/счет-фактуру, для товара подлежащего обязательной сертификации предоставить сертификаты качества товара (где указывается его номер, срок его действия, орган выдавший сертификат).

2.1.8. При поставке некачественного товара заменить на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение пяти банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков.

2.1.9. Нести ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Создать условия для правильной и своевременной приемки товаров ответственными лицами (ответственное лицо: заведующий – Матюшенко Елена Сергеевна, контактный телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 755).

2.2.2. Создать условия для правильной и своевременной приемки товара, при которых обеспечивалась бы ее сохранность и предотвращалась порча товара.

2.2.3. Своевременно письменно извещать Поставщика обо всех выявленных несоответствиях поставленного товара, несогласованного изменения ассортимента и других нарушенных условиях настоящего договора.

2.2.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает общую стоимость всего товара, оплачиваемого Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара. В цену договора также входят расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку, разгрузку, установку и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Итоговая цена договора составляет ___________ руб. (__________ рублей ____ копеек), в том числе НДС/ НДС не облагается (заполняется в соответствие с применяемой системой налогообложения Поставщика).

3.3. Цена договора является твердой и в течение срока действия изменению не подлежит.

3.4. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится за фактически поставленное количество товара в соответствии с ценой за единицу товара, указанной в «Спецификации» к настоящему договору.

3.5. Оплата производится по безналичному расчету согласно, выставленных счетов, счетов-фактур, из средств учреждения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Оплата производится после поставки товара и подписания обеими сторонами Акта приема-передачи товара, товарной накладной, либо универсального передаточного акта, в течение 30 календарных дней.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Для проверки поставленного Поставщиком товара Заказчик проводит экспертизу товаров своими силами.

4.2. Прием товаров, их количество и соответствующее качество нормативным требованиям и условиям настоящего договора от имени Заказчика осуществляет ответственное лицо Матюшенко Елена Сергеевна, контактный телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 755.

4.3. Поставка товара осуществляется одной партией, весь товар (единовременно)

4.4. Срок поставки: до 17 мая 2024 года.

4.5. Поставщик уведомляет ответственное лицо Заказчика о способе и точной дате доставки заранее, не позднее, чем за 3 дня до даты фактической поставки.

4.6. Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка товара до Заказчика, товар должен сопровождать представитель Поставщика, имеющий надлежащим образом оформленную для осуществления таких действий доверенность.

4.7. Ответственное лицо Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента поставки товара осуществляет прием товаров по количеству и соответствующему качеству нормативным требованиям и условиям настоящего договора.

4.8. Ответственное лицо Заказчика принимает товар и, при отсутствии претензий к сопроводительным документам, а также относительно качества, количества, ассортимента подписывает Акта приема-передачи товара либо отказывает в приемке товара с указанием в Акте приема-передачи товара причин отказа.

4.9. Доставка, разгрузка товара осуществляется за счет средств Поставщика по месту нахождения Заказчика в рабочие дни (понедельник-пятница 9:00 – 15:00 часов местного времени, либо по согласованию с Заказчиком).

4.10. Передача-прием товара, указанного в п.1.1. настоящего договора, производится по месту нахождения Заказчика путем подписания представителями сторон Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к настоящему договору).

4.11. Заказчик имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку качества поставляемого Товара по согласованию с Поставщиком.

4.12. Ответственное лицо Заказчика, осуществляющее приемку товара по качеству и комплектности, обязано строго соблюдать правила приемки и удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в акте приема-передачи товара данных, не установленных непосредственно участниками приемки, запрещается. За подписание акта приема-передачи товара по качеству и комплектности, содержащего не соответствующие действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут ответственность.

4.13. Ответственное лицо Заказчика, осуществляющие приемку товаров праве отказаться от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара в случае обнаружения несоблюдения Поставщиком требований пункта 2.1 договора.

4.14. Приемка товара по качеству и комплектности производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража № П-7 от 25.04.66 г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Товар, не соответствующий требованиям, настоящего договора, а также некомплектный или не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных договором и исполненных Поставщиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения договором срока исполнения обязательства.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчиком начисляется неустойка (штраф) __________ руб., что составляет 10% цены договора.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

5.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (штрафа) ______ руб., что составляет 2,5% цены договора.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

5.8. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон которые нельзя было предвидеть и избежать.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Поставщик вносит обеспечение исполнения договора на сумму 9 346,03 руб. (Семнадцать тысяч сто рублей 00 копеек) следующим способом: безотзывной банковской гарантией, либо передачей Заказчику в залог денежных средств, Поставщик самостоятельно принимает решение о способе обеспечения.

6.2. Поставщик в течение пяти дней со дня получения проекта договора направляет оператору электронной площадки подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок, документ об обеспечении исполнения договора.

6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте договора.

6.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.6. При условии определения способа обеспечения в форме банковской гарантии, составленной с учетом требований ст. ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ, банковская гарантия вступает в силу с момента заключения настоящего договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

6.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть возвращены Поставщику Заказчиком не позднее, чем через 5 (пять) банковских дней после даты надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору и получения письменного заявления контрагента с указанием банковских реквизитов для перечисления залога.

6.8. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Поставщиком своих обязательств по договору Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы без обращения в суд.

6.9. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств Поставщиком по договору Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения договора, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, а также понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком. Об удовлетворении своих требований за счет залога Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика.

6.10. Залог прекращается в следующих случаях:

- вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по настоящему договору, в том числе его исполнением;

- вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику.

6.11. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по договору:

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Поставщику не возвращаются;

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

7.1.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема поставляемого товара и иных условий договора;

7.1.2. по предложению заказчика увеличить предусмотренное договором количество товара не более чем на тридцати процентов или уменьшить предусмотренное договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов;

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в случаях, предусмотренных настоящим разделом.

7.3. Заказчик вправе принять решение об отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случаях, если:

7.3.1. Поставщик нарушает сроки поставки товара, предусмотренные договором, более чем на 5 календарных дней;

7.3.2. Поставщик не устраняет недостатки, в срок который установил Заказчик, и во время поставки товара Заказчику стало очевидно, что они не будут устранены надлежащим образом.

7.4. Заказчик обязан принять решение об отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случаях, если в ходе исполнения договора:

7.4.1. установлен факт проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

7.4.2. деятельность Поставщика приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.6. Поставщик вправе принять решение об отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Договор имеет электронную форму документа, имеющий одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

8.3. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

9. Перечень приложений к Договору

9.1. Приложение № 1 –Техническое задание.

9.2. Приложение № 2 – Спецификация.

9.3. Приложение № 3 - Акт приема-передачи Товара.

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №__ от __ _________ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № _____ от _____2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

МАДОУ № 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Е.С. Матюшенко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора № ____ от «__»_______2022 года (далее - Договор) Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ______________ руб. (________________) рублей ____ копеек), с учетом НДС.(*или НДС не облагается).

3. Принятый Заказчиком Товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора.

Товар поставлен в установленные в Договоре сроки.

Заказчик не имеет никаких претензий к принятому Товару.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

- Посмотреть таблицу с данными