Тендер - Поставка строительных материалов (0310012400085) №268539121

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 2. - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

Техническое задание на строительные материалы

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 76 (точное место поставки согласовать с Заказчиком)

Условия поставки:

- Поставка осуществляется транспортом Поставщика;

- Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком;

- Товар должен быть поставлен в полном объеме единовременно;

- Поставка товара осуществляется в рабочие дни в период с 9:00 часов до 16:00 часов.

Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № ____ эм

на поставку строительных материалов

г. Вологда «___» ___________ 2024 г.

Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить строительные материалы (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить на условиях настоящего контракта.
1.2.Место поставки Товара: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 76. Точное место поставки согласовать с Заказчиком.
1.3. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Поставка товара осуществляется единовременно в рабочие дни в период с 9:00 часов до 16:00 часов.
1.4. ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта составляет __________ (________________) рублей ___ копеек, (в т.ч. НДС _____________ руб./ НДС не облагается).

Цена Товара указана с учетом всех налогов и сборов, выплаченных или подлежащих выплате; оплаты транспортных расходов до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ по месту нахождения Заказчика, страхования и прочих расходов, связанных с исполнением контракта.

Оплата производится Заказчиком безналичным путем по факту поставки, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, на основании счета/счета-фактуры/УПД, выставленного в соответствии с законодательством РФ.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Обязанности Сторон

Поставщик обязуется:

Передать Товар в сроки, предусмотренные п. 1.3 настоящего контракта, и в количестве согласно Приложению.

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность Товара (сертификат соответствия, удостоверение качества и безопасности).

3.1.4. Предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы.

3.1.5. Обеспечить поставку Товара Заказчику своим автотранспортом с осуществлением всех видов разгрузочных работ.

3.1.6. Обеспечить поставку Заказчику Товара надлежащего качества в соответствии с требованиями к условиям хранения Товара и срокам годности. Товар должен быть новым, не иметь дефектов и повреждений, соответствовать техническим характеристикам, предъявленным Заказчиком.

3.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также предоставить Заказчику в сроки согласно условий настоящего контракта, документы о результатах исполнения контракта.

Заказчик обязуется:

Принять Товар у Поставщика, осуществить проверку Товара по количеству и товарному виду, в течение 5 (пяти) дней подписать уполномоченным лицом соответствующий документ.

Оплатить поставленный Товар в соответствии разделом 2 настоящего контракта.

3.3. Заказчик не вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, поставка которого просрочена по вине Заказчика, за исключением случаев поставки Товара, не соответствующего условиям контракта.

3.4. Стороны обязуются по первому требованию любой стороны проводить сверку счетов.

4. Качество товара и упаковка

4.1.Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в установленном порядке:

4.1.1.Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов, требованиям Спецификации. Соответствие Товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копий сертификатов Госсанэпиднадзора, Госстандарта и регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации, заверенных печатью Поставщика, на поставляемые Товары в момент осуществления поставки.

4.2.Поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения Товара до момента его передачи Заказчику.

4.3.Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

Порядок приемки товара
5.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика.
5.2. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
5.3. В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач, дефектов или иных несоответствий условиям контракта Заказчик письменно, в течение 5 (пяти) дней, уведомляет об этом Поставщика.
5.4. Поставщик обязан после получения уведомления от Заказчика в течение 5 (пяти) дней заменить поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
5.5. В случае отказа от поставленных Товаров Заказчик обязан обеспечить его сохранность, принять Товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) дней.
5.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной.

Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта, что составляет ____________ рублей.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Гарантийные обязательства

Качество Товара должно соответствовать техническим данным изготовителя.

Гарантия на поставляемый товар должна быть не менее гарантии производителя.

В случае недопоставки и/или поставки дефектного товара Поставщик обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего уведомления от Заказчика.

В случае обнаружения Заказчиком в пределах гарантийного срока дефектов Товара, Поставщик осуществляет замену товара на товар надлежащего качества своими силами и средствами. Все расходы, связанные с исполнением данного обязательства, несет Поставщик в полном объеме.

Гарантия не распространяется на недостатки и дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации или механических повреждений Товара Заказчиком или третьими лицами.

Форс-мажор

Наступление обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийного бедствия, войны, эпидемии, блокады, действий государственных органов, а также принятие государственными и местными органами нормативных и ненормативных актов, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, отодвигает выполнение этих обязательств Сторонами, на время, в течение которого будут действовать данные форс-мажорные обстоятельства.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.

9.2. В случае невозможности достижения согласия, споры Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области.

9.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

10. Особые условия 1

10.1. В ходе исполнения контракта стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» (далее – МИК ВО) в соответствии с Регламентом МИК ВО, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru, Системы электронного документооборота «FintenderEDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК ВО и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

10.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по контракту - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

10.1.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

10.2. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК ВО и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

10.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

10.4. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

11. Действие Контракта во времени

11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнениями сторонами своих обязательств.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

12. Изменение и расторжение Контракта

12.1. Изменение условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

12.1.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий контракта;

11.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара.

12.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками.

12.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.4. В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними Контракта.

12.5. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон.

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

12.6.1. При существенном нарушении условий контракта Поставщиком:

12.6.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

12.6.2. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

12.6.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12.6.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13. Юридические реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

от «___» __________ 2024 г.

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

^ Данный раздел не применяется в случае заключения контракта без использования Региональной информационной системы «Закупки Вологодской области».