Тендер - Поставка строительных материалов (фанера и прочее) №316185083

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

техническое_задание_строймат_фанераxx

Техническое задание

на поставку строительных материалов (фанера и прочее) (далее-Товар) для муниципального образовательного бюджетного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 12» (МОБУ «СОШ № 12»)

1. Цели поставки товара

1.1. Целью данной закупки является обеспечение строительными материалами (фанера и прочее) МОБУ «СОШ № 12».

2. Источник финансирования

2.1. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений, в том числе городской бюджет.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара

3.1. Покупатель осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.

3.2.Сроки и порядок оплаты: оплата производится только за фактически поставленный товар после подписания документов о приемке товара течение 10 рабочих дней. Основанием для оплаты поставленного товара являются подписанные сторонами товарные накладные, а также счета, счета-фактуры, подписанные Поставщиком и предоставленные Покупателю.

3.3. Авансирование поставки не предусмотрено.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

4.1. Местом поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе,6.

4.2. Доставка Товара по адресу Покупателя осуществляется силами Поставщика и за его счет.

4.3. Поставка Товара осуществляется единой партией.

5. Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к качеству и безопасности товара

6.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода. Товар должен быть новым. На товаре не должно быть следов повреждений: потертостей, царапин, сколов и т.п.

6.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

7. Требования к таре и упаковке товара

7.1. Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

8. Требования к отгрузке и доставке товара

8.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара транспортом Поставщика.

8.2. Доставка товара осуществляется с предварительным уточнением времени поставки товара. Контактное лицо: Плаксина Софья Олеговна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13.

9. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

9.1. Поставщик осуществляет поставку, выгрузку по месту нахождения складского помещения Покупателя, передает Товар в распакованном и собранном (если Товар поставляется в разобранном) виде уполномоченному лицу Покупателя в количестве и ассортименте.

9.2. Приемка Товара по контракту осуществляется в следующем порядке:

9.2.1. Вместе с поставленным Товаром Поставщик представляет Покупателю отчетные и финансовые документы: акт сдачи-приемки товара в двух экземплярах, товарную накладную в двух экземплярах, счет и счет-фактуру.

9.2.2. Поставщик должен передать Покупателю заверенные копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара, а также предоставить документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

9.2.3. Заказчик при получении Товара подписывает акт сдачи-приемки Товара и в течение 3 (трех) рабочих дней после поставки (и сборки) Товара проверяет его на соответствие требованиям настоящего раздела и контракта.

9.2.4. В случае поставки Товара с нарушением условий контракта замена некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Покупателя в установленный им срок.

9.2.5. В случае отсутствия замечаний к Товару Покупатель принимает Товар и подписывает товарную накладную.

10. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

10.1. Гарантийный срок наступает с момента передачи Поставщиком Покупателю Товара по накладной и составляет не менее 12 месяцев.

проект_контракта

Контракт № ___

на поставку ____________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Красноярский край

город Минусинск « » октября 2025 года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гончарова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________, действующий на основании __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе «Стороны» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку __________________________ (далее – Товар), в обусловленный настоящим контрактом срок, Заказчик принять и оплатить Товар по условиям Контракта в номенклатуре и количестве, указанном в спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар при отсутствии претензий к его качеству.
1.2. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать характеристикам, указанным в спецификации. Соответствовать по качеству, иметь сертификаты соответствия, паспорт изготовителя на изделия в целом, а также на их комплектующие, протоколы заводских испытаний и иную документацию, предусмотренную для данной группы Товаров Документы, удостоверяющие качество товара, передаются Заказчику вместе с товаром.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, упакованным в соответствии с требованиями к таре по данному оборудованию, в полной комплектации.

Цена контракта
2.1. Цена Контракта установлена в соответствии со спецификацией и составляет _________рублей, без НДС.
Источник финансирования контракта – средства бюджетных учреждений, в т.ч. средства городского бюджета.
2.2. Цена Товара включает все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, выгрузку, расходы на хранение товара на складе Поставщика в период действия контракта, стоимость тары и упаковки, расходы на исполнение обязательств по замене Товара с недостатками, расходы на страхование, а также все необходимые расходы Поставщика для исполнения Контракта.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий предусмотренных п.п. 10.1.1 - 10.1.3 контракта.

Порядок и сроки осуществления
Заказчиком приёмки товара и их оплата
3.1. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно отгрузить Товар.
3.2. Поставщик за сутки уведомляет Покупателя об отгрузке Товара.
3.3. Отгрузка Товара со склада Поставщика производится силами и за счет Поставщика контракта по адресу Покупателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе,6.
3.4. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
3.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении (передаче) Покупателю (получателю) в соответствии с условиями Контракта, Спецификации (Приложение №1) и товарной накладной в течение 10 (десяти) календарных дней.
3.6. Поставщик передает Покупателю товар в течение 30 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта.
3.7. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Контракта (ГОСТ, ТУ и т.д.), Покупатель в течение 3 (трёх) календарных дней направляет Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара.
3.8. Покупатель при отсутствии претензий по количеству и качеству принятого товара, обязан в течение 3 (трёх) календарных дней с момента приемки Товара, отправить копии заверенных товарных накладных, на электронную почту Поставщика, а оригиналы почтой.
3.9. Факт не отправки Покупателем претензии (рекламации) по качеству и количеству поставленного товара в течение 3 (трёх) календарных дней с момента приёмки товара, сторонами приравнивается к факту отсутствия таких претензий со стороны Покупателя и приемке им поставленного товара без замечаний.
3.10. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.
3.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.
3.12. Оплата производится Покупателем на расчетный счёт Поставщика на основании подписанных сторонами товарной накладной, универсального - передаточного документа (УПД) или счета-фактуры. Оплата производится Покупателем в течение 10 рабочих дней после поставки товара и предоставления Поставщиком всех документов, указанных в настоящем пункте.

Качество Товара и сроки поставки. Гарантия качества.

4.1. Качество Товара должно соответствовать утвержденному в установленном порядке ГОСТ, подтверждаться наличием документов, подтверждающих качество продукции.

4.2. Тара и упаковка Товара должны отвечать требованиям ГОСТ и техническим условиям и обеспечивать сохранность Товара при его перевозке и хранении.

4.3. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев со дня продажи товара

4.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, устранить обнаруженные Заказчиком недостатки. В этом случае Заказчик при обнаружении недостатков должен в разумный срок вызвать телефонограммой, по факсимильной связи или иным способом представителя Поставщика, который должен явиться в самое ближайшее время, но не позднее 5-ти рабочих дней с момента его вызова (уведомления).

4.5. После прибытия представителя Поставщика Стороны составляют Акт об обнаруженных недостатках, в котором оговаривается порядок и срок их устранения. В случае не прибытия представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе составить односторонний Акт об обнаруженных недостатках, в том числе с привлечением квалифицированного эксперта, который является основанием для удовлетворения Поставщиком требований Заказчика.

4.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. поставить товар в надлежащем качестве, имеющий документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), соответствующий ГОСТ, ТУ, СанПиН, в полном объёме и в соответствии со спецификацией;

5.1.2. заменить некачественные товары на качественные или соответствующие ассортименту товара в течение трёх дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного товара;

5.1.3. предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с приобретением товара;

5.1.4. оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика;

5.2. Поставщик вправе направлять Заказчику предложения для улучшения качества исполнения контракта.

5.3. Заказчик обязуется своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату товара.

5.4. Заказчик вправе требовать от Поставщика безвозмездного устранения поставленного товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правил), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, в размере _______рублей.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда Красноярского края в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

8. Порядок расторжение контракта

8.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

9.2. Контракт может быть изменен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

9.3. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.4. В случае расторжения Контракта по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством.

9.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, представляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению сторон, могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим контрактом.

10. Особые условия

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.1.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, или услуги, качества поставляемого товара, оказываемых работ и иных условий контракта;

10.1.2. если по предложению заказчика, общеобразовательного учреждения увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, или работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, или оказываемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительным объемам работ исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, или работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

10.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

10.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема услуги, предусмотренных контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта утверждённой Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090).

10.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике.

10.3. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Поставщиком допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10.4. Настоящий контракт заключён в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Юридические адреса сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

от «» октября 2025 № ____

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость товара по контракту составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 коп., без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными