Тендер - Поставка строительных материалов для обеспечения государственных нужд Кировской области №268783640

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_ГК_стройматериалы_согл_на_биржу - Посмотреть таблицу с данными

Проект

Государственный контракт № _____/2024

на поставку строительных материалов для обеспечения
государственных нужд Кировской области

г. Киров «_____ » ____________2024 года

Кировское областное государственное казённое учреждение «Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области» (КОГКУ «СХО Правительства Кировской области»), действующее от имени субъекта Российской Федерации – Кировской области, именуемое
в дальнейшем Заказчик, в лице ________________, действующего на основании _______________,
с одной стороны, и

_____________ (_____________), именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ) настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить строительные материалы для обеспечения государственных нужд Кировской области (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в порядке
и в сроки, указанные в разделах 2 и 4 контракта.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны
в Спецификации (Приложение № 1 к контракту).

1.3. Поставка товара осуществляется одной партией, силами и средствами Поставщика.

Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком в указанное Заказчиком место
по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, дом 69, в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.00 часов до 16.00 часов, пятница с 8.00 часов до 15.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов.

1.4. Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания Сторонами контракта.

1.5. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОКОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ________(______________) рублей___ копеек, в том числе НДС. (Если Поставщик не является плательщиком НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, хранения (до момента передачи товара Заказчику), стоимость доставки товара до Заказчика (включая разгрузку, погрузку товара), транспортные расходы, размещение товара в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки, маркировки, а также иные расходы, в том числе на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар в срок не более
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной/универсального передаточного документа, при условии представления Поставщиком счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты Заказчиком товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в российских рублях. Товар, поставляемый по контракту, оплачивается за счет средств, предусмотренных
в областном бюджете.

2.7. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением контракта, и не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.8. Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направляет Поставщику претензионное письмо
с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

2.9. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени) начисленной
в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанногов претензионном письме, Заказчик удерживает в соответствии с постановлением Правительства Кировской области
от 30.08.2011 № 118/416 «О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области при осуществлении закупок и исполнении заключенных государственных контрактов (гражданско-правовых договоров)» сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты Заказчиком,
или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями контракта.

3.1.2. Поставить Заказчику новый товар (товар, который не был в употреблении,
не прошел восстановление потребительских свойств), соответствующий характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении, свободным от любых прав третьих лиц. Маркировка
на упаковке должна соответствовать действующим государственным стандартам.

3.1.3. Передать одновременно с товаром товарную накладную/универсальный передаточный документ в двух экземплярах, счет на оплату товара, надлежащим образом оформленные копии документов на поставленный товар, подтверждающие качество и безопасность товара, а также другие документы, передаваемые вместе с товаром в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, к установленному контрактом сроку поставить Заказчику товар, предусмотренный контрактом.

3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

3.1.6. Заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим по качеству
и условиям контракта, в полном объеме в согласованный с Заказчиком срок. При обнаружении недостатков товара и невозможности их устранения на месте Поставщик обязуется осуществить вывоз некачественного товара и/или доставку требуемого по контракту товара за свой счет.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку товара у Поставщика с подписанием товарной накладной/универсального передаточного документа.

3.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с разделом 2 контракта.

3.2.3. Провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком товара, в части его соответствия условиям контракта. Экспертиза товаров, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.3. Поставщик имеет право:

3.3.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств
по контракту.

3.3.2. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с разделом 2 контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать у Поставщика, надлежащего выполнения обязательств по контракту, а также устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Предъявить претензии Поставщику по скрытым недостаткам товара.

3.4.3. Отказать в приемке товара, не соответствующего требованиям контракта
и приложениям к нему.

3.4.4. Требовать возмещения неустойки в соответствии с разделом 6 контракта, причиненных по вине Поставщика.

3.4.5. Требовать и/или проверять у Поставщика предоставления сведений о ходе
и качестве исполнения контракта.

4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик не менее чем за 1 (один) день до осуществления поставки товара направляет
в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара.

4.2. Приемка товара осуществляется путем передачи Поставщиком товара и документов
об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара,
а также иных документов, подтверждающих качество товара.

4.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной/универсального передаточного документа является подтверждением проведения приемки товара, в том числе экспертизы, проведенной Заказчиком своими силами.

4.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком подписывает товарную накладную/универсальный передаточный документ. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.6. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 4.5 контракта, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качественные характеристики товара должны соответствовать условиям контракта, техническим условиям при использовании и хранении данного товара, требованиям действующих
в Российской Федерации стандартов, норм и правил.

5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, указанного
в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, в том числе ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Краски водно-дисперсионные. Технические условия».

5.3. Гарантийный срок на весь поставленный товар должен соответствовать гарантийным требованиям предъявляемым к такому виду товарам, который подтверждается документами от производителя (изготовителя) и/или Поставщика.

5.4. При обнаружении недостатков товара, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым после получения письменного уведомления от Заказчика.

5.5. В течение 3 (трёх) дней после получения уведомления Поставщиком
об обнаруженных недостатках товара Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки для замены товара.

5.6. Поставщик на основании акта осуществляет замену товара ненадлежащего качества, устраняет недостатки своими силами и средствами в течение срока, указанного в таком акте.

5.7. В случае уклонения Поставщика в течение 3 (трех) дней со дня получения уведомления
от составления соответствующего акта Заказчик вправе составить такой акт самостоятельно
с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области и направить
его Поставщику по адресу, указанному в контракте.

5.8. Проведение экспертизы оплачивает назначившая экспертизу Сторона, которая получает возмещение указанных расходов, если в действиях противной Стороны будет установлено несоблюдение условий контракта.

5.9. В случае, если Поставщик не устранил недостатки товара в течение срока, указанного
в акте, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки силами других организаций за свой счет. Сумма, потраченная Заказчиком на устранение недостатков товара, предъявляется для оплаты Поставщику.

5.10. Поставщик оплачивает затраты, понесенные Заказчиком на устранение недостатков
по контракту, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления
с приложением документов, подтверждающих предъявляемые затраты.

5.11. В случае отказа либо неоплаты Поставщиком затрат Заказчика в установленные контрактом сроки Заказчик взыскивает затраты в судебном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации
и положениями контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срок исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать с Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определенной в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф
в размере 10 (десяти) % цены контракта, определенной в порядке, установленном Правилами, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере
1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определенном в порядке, установленном Правилами,
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.9. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.

6.14. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в контракте, применяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств
по контракту в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне,
не выполнившей свои обязательства по контракту вследствие их наступления.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, и не обнаруживают признаков прекращения, контракт может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению Сторон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по контракту.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными соглашениями
в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных
ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.4. Контракт составлен на русском языке и заключается одним из следующих способов:

- в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.

8.5. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена документами (заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения) в рамках контракта и любой корреспонденцией, которые могут направляться другой Стороне одним из нижеперечисленных способов:

8.5.1. Письмом на электронный почтовый ящик (e-mail):

а) в адрес Поставщика по e-mail:________________________________________

б) в адрес Заказчика по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей Стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия документа в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения;

8.5.2. Заказным письмом с уведомлением, направленным по адресу:

а) в адрес Поставщика:_______________________________________________

б) в адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, кабинет 427. Датой получения документа является отметка (дата) о вручении, указанная в почтовом уведомлении;

8.5.3. Передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо
по передаточному акту.

Стороны признают юридическую силу за документами, полученными путем обмена
скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений
с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

8.6. Ответственность за получение документов вышеуказанными способами лежит
на получающей Стороне.

Сторона, направившая сообщение, не несет ответственность за задержку доставки документов, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

8.7. Стороны согласовали возможность подписания счетов и (или) счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправленных), товарной накладной/универсального передаточного документа, дополнительных соглашений к настоящему контракту, иной документации (письма, уведомления, извещения и пр.), связанной с исполнением настоящего контракта, с использованием электронно-цифровой подписи через Оператора электронного документооборота.

8.8. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров.

8.9. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 7 (семь) дней с момента ее получения.

8.10. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров и претензий спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

8.11. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и иными нормативными правовыми актами, в целях противодействия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Заказчиком в этих целях разработана Антикоррупционная политика, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий.

8.12. Поставщик обязан соответствовать требованиям, установленным частью 1
и частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При подписании контракта Поставщик подтверждает данное требование.

8.13. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.14. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:

Приложение № 1 – Спецификация.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

от «_____» _________ 2024 г. № ____/2024

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Если Поставщик не является плательщиком НДС, то слова «в т. ч. НДС» заменяются словами
«НДС не облагается».

- Посмотреть таблицу с данными