Тендер - 8/поставка строительных и хозяйственных товаров (7001702422301740) №270153977

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 4. - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_на_поставку_товара

Приложение № 2 к договору 8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «___» апреля 2024 года

Техническое задание

на поставку строительных и хозяйственных товаров

Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Дежнева, д.4.

3. Срок поставки: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

В рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч по предварительному звонку на номер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95.

4. Общие требования к поставляемому товару:

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

4.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и быть пригоден для целей, для которых товары данного вида обычно используются.

• Сохранение целостности тары (без внешних повреждений).
• Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 12 месяцев.

Договор_поставки_товаров_8-_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор поставки товара

№ 8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Великий Устюг ____ апреля 2024 г.

__________________________________________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Специализированное автономное учреждение лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Великоустюгского лесхоза - филиал САУ лесного хозяйства ВО Вологдалесхоз Попова Сергея Альбертовича, действующего на основании генеральной доверенности от 26.06.2023 № 02-юр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет и общие условие договора

1.1. Поставщик на основании заявки Заказчика обязуется поставить Заказчику Товары в соответствии со спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на основании товарных накладных и выставленных счетов.

1.2. Наименование, количество и ассортимент товара определяются на основании заявок Заказчика, и подтверждаются товарной накладной, подписанной уполномоченными лицами. Заявка на товар может быть направлена в адрес Поставщика в любом виде (по электронной почте, телефонограмме или совершении заказа в магазине Поставщика).

1.3. Поставщик гарантирует качество и надежность товаров в течение гарантийного срока, установленного соответствующим государственным стандартом, техническими условиями или иным документом, применительно к каждой позиции, предусматривающими гарантийный срок, а также обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику относящиеся к товару документы (сертификат качества, технический паспорт или иной документ в зависимости от вида товаров).

1.4. Все приложения к Договору выполняются в письменном виде и подписываются уполномоченными на то лицами каждой из сторон. Другие дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью, если в них прямо не оговорено иное.

1.5. Страна происхождения товара:__________________

Цена договора, порядок, сроки оплаты товара

2.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет __________________ рублей 00 копеек. Сумма по договору НДС облагается/ не облагается.

Договор заключается без обязательства со стороны Заказчика о полной выборке суммы договора. Расторгается по сумме товара, фактически выбранного Заказчиком на дату окончания договора.

2.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания товаросопроводительных документов.

2.3. Цены на товар, поставляемый под заказ, на основании предварительной заявки, определяются по договоренности сторон.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

3.2. Весь поставляемый товар проходит входной контроль, осуществляемый представителями Великоустюгского лесхоза-филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» и ответственными представителями Поставщика во время получения товара на склад.

3.3. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации.

3.4. В день поставки товара Поставщик направляет Заказчику документы о приемке (акт приема передачи товара, товарно-транспортная накладная и/или счет-фактура/ универсальный передаточный документ), и вместе с товаром передает документы, подтверждающие качество и безопасность товара (действующие сертификаты или декларация о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза, обязательных для данного вида товара (оригиналы или надлежаще заверенные копии)), а также документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или Производителя.

3.5. Заказчик проверяет соответствие товара требованиям к наименованию, количеству (объему), качеству, ассортименту, комплектности, функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иных сведений о товаре содержащихся в Спецификации, а также, отсутствие внешних повреждений упаковки (тары), правильность оформления документов о приемке товара и платежных документов, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком подписывает документы о приемке (акт приема передачи товара, товарно-транспортная накладная и/или счет-фактура/ универсальный передаточный документ). После этого товар считается принятым Заказчиком.

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества), в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию, препятствующих его приемке, Заказчик составляет Акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

3.8. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта с перечнем выявленных недостатков. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.9. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.10. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара

3.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов о приемке товара.

Обязанности сторон

4.1. Обязанности Поставщика:

4.1.1. Передать товар надлежащего качества и количества в соответствии с заявкой Заказчика.

4.1.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, либо недостатков, возникших вновь после устранения)

Поставщик обязан:

- заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора.

4.1.3. Поставщик обязуется подготовить товар к транспортировке не позднее, чем за 1 день до отгрузки с момента подписания накладных.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан оплатить товар, указанный в п. 1.1, в порядке и сроки, указанные в п.2 настоящего договора.

4.2.2. При приемке товара проверить соответствие товара накладным по наименованию, количеству и качеству.

Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока в размере 0,01% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

5.4. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,01% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в следующем порядке:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок не позднее пяти календарных дней с момента их наступления письменно известить другую сторону о наступлении этих обстоятельств.

5.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг по настоящему договору Поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по договору.

Форс-мажор

6.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия любого характера, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна известить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней после наступления таких обстоятельств.

6.3. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами.

Прочие условия договора

7.1. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика и оформления соответствующих документов.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 10.05.2024 года. 7.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, а при недостижения согласия – в судебном порядке. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 20 дней после получения претензии. При не урегулировании разногласий спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.

7.4. В ходе исполнения договора стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» (далее – МИК ВО) в соответствии с Регламентом МИК ВО, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru, Системы электронного документооборота «FintenderEDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам договора обеспечить в МИК ВО и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

7.4.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по договору - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения договора (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения договора;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам договора обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

7.4.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

7.4.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК ВО и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

7.4.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

7.4.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

8. Налоговая оговорка

8.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРИП надлежащим образом;

- располагает персоналом, имуществом, материальными ресурсами, лицензиями необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»;

- лица, подписывающие от имени Поставщика (подрядчика, исполнителя) первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

8.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 8.1 настоящего договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз») об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, которые он понес вследствие таких нарушений.

8.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.2 настоящего договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика (подрядчика, исполнителя) возместить имущественные потери.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

1. Приложение 1 – спецификация;

2. Приложение 2 – техническое задание.

9. Адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № 8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот ___.04.2024 года

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными