Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Бесплатные тендеры РФ | Сибирский ФО | Кемеровская область | Кемерово | Карточка тендера 269797173

Тендер - Поставка строительных и прочих расходных материалов №269797173

Описание тендера: Поставка строительных и прочих расходных материалов
Сумма контракта: 109 854,20 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 02.04.2024
Окончание: 03.04.2024 06:10:00
Тендер №: 269797173
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (139224190) Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с внутренним наполнителем из любого материала, или изготовленные из губки или пластмасс
  • (139510119) Материалы нетканые из прочих нитей
  • (141230150) Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
  • (162112111) Фанера общего назначения
  • (162925110) Изделия из соломки
  • (201610112) Полиэтилен среднего давления
  • (203011120) Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
  • (203011130) Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
  • (203022110) Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
  • (205210190) Клеи прочие
  • (222921000) Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
  • (222923120) Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
  • (236210000) Изделия из гипса строительные
  • (236410110) Смеси строительные
  • (241071112) Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из нелегированных сталей
  • (257111110) Ножи (кроме ножей для машин)
  • (257111130) Лезвия для ножей и ножниц
  • (257330299) Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
  • (257340290) Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
  • (257360120) Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
  • (259314119) Гвозди прочие
  • (259411120) Шурупы из черных металлов
  • (329119120) Кисти технические
  • (329911120) Респираторы
Регион: Сибирский ФО / Кемеровская область / Кемерово
Регион поставки: Сибирский ФО / Кемеровская область / Кемерово
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка строительных и прочих расходных материалов
Цена контракта: 109 854,20 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Ведро строительное BIBER, 20л 2830 283 10 шт
2 Ведро строительное BIBER, 12л 805 161 5 шт
3 Штукатурка декоративная KNAUF Диа-мант, короед, зерно 2.5мм, 25кг 6010 601 10 шт
4 Краситель ТЕКС универсальный красный (0,1 л) 1250 125 10 шт
5 Краситель ТЕКС универсальный синее море (0,1л) 1250 125 10 шт
6 Штукатурка гипсовая KNAUF Ротбанд (30кг) 7865 715 11 шт
7 Нож с сегментным лезвием REMOCOLOR Aluminium-Auto, автоматический фиксатор, алюминиевый корпус, 18мм 1885 377 5 шт
8 Лезвие сегментное ARMERO, 18мм, 10шт 905 181 5 шт
9 Профиль строительный ПС KNAUF 0,6мм, 50*50*3000мм 9620 481 20 шт
10 Профиль строительный ПН KNAUF 0,6мм, 28*27*3000мм 3525 235 15 шт
11 Профиль строительный ПН KNAUF 0,6мм, 50*40*3000мм 5670 378 15 шт
12 Профиль строительный ПП KNAUF 0,6мм, 60*27*3000мм 7420 371 20 шт
13 Подвес прямой для ПП-профиля, 0,9мм 520 13 40 шт
14 Лист гипсокартонный KNAUF, 1200*2500*12.5мм, влагостойкий 19230 641 30 шт
15 Профиль маячковый оцинкованный 6*16*3000мм 310 31 10 шт
16 Дюбель-гвоздь SWFS 6х40 мм, потайной борт, нейлон 1155 3.85 300 шт
17 Саморез для ГКЛ SWFS 3.5*35мм (частая резьба) 1100 1.1 1000 шт
18 Саморез для ГКЛ KNAUF TN 3.5*25мм, частая резьба, упаковка 1000шт 1425.2 1425.2 1 упак
19 Саморез TECH-KREP ШСММ со сверлом, 4.2*16мм, 200шт 272 272 1 шт
20 Бита GRAFF PН 2*150мм 640 320 2 шт
21 Перчатки х/б "3" нити с ПВХ протектором (пара) 285 19 15 шт
22 Респиратор Алина-210, FFP2 с клапаном 1584 144 11 шт
23 Перчатки латексные ФАРИНА, размер М 726 66 11 шт
24 Профиль строительный KNAUF 0,6мм, 60*27*3000мм 1113 371 3 шт
25 Клей плиточный ГЕРКУЛЕС GM-45 Супер-полимер, 25кг 4200 420 10 шт
26 Грунтовка ТЕКС Универсал пропиточная (5л) 1680 840 2 шт
27 Губка REMOCOLOR Professional, крупно-пористый полиэстер, 140*110*60мм 475 95 5 шт
28 Лента малярная ROSY STAR 48мм*20м 1365 91 15 шт
29 Полотно нетканое отбеленное 140см, L70м 1635 109 15 пог. м
30 Пленка укрывная для теплиц полиэтилено-вая 2 сорт 80 мкр. 1.5м рукав 744 48 15.5 пог. м
31 Шпательная лопатка РЕМОКОЛОР 100мм 1000 100 10 шт
32 Шпатель нержавеющий РЕМОКОЛОР, пластиковая ручка, 150мм, зуб 6х6мм 530 106 5 шт
33 Кисть флейцевая 4" РЕМОКОЛОР 1690 169 10 шт
34 Веник Сорго Люкс 600109 прошивной 1400 280 5 шт
35 Бур по бетону MAKITA SDS plus, 6*100*160мм 254 127 2 шт
36 Фанера береза 1525*1525*10 мм 4/4 (2,325625 кв.м.) НШ 10100 1010 10 шт
37 Фанера береза 1525*1525* 6 мм 4/4 (2,325625 кв.м.) НШ 1450 725 2 шт
38 Набор кистей Акор для эмали (Кисти Эма-ли 25х10,35х10,50х12). 1512 216 7 шт
39 Морилка "FORWOOD-21" антисептик сосна (1кг) 4424 316 14 шт
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Кемерова
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
ПРОЕКТ Договор строит материалы.doc 29 КБ 02.04.24 06:36 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

    ПРОЕКТ_Договор_строит_материалы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    ПРОЕКТ

    ДОГОВОР № _____

    на поставку строительных и прочих расходных материалов

    г. Кемерово « _____ » ________ 2024г.

    Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Боровского Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, в лице__________________________, действующего/щей на основании___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, и каждый в отдельности «Сторона», на основании с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием платформы закупок малого объема (протокол проведения закупки по потребности №________ от _________)/ без использования платформы закупок малого объема в соответствии с пунктом ______методических рекомендаций, утвержденных приказом департамента Договорной системы Кемеровской области от 03.09.2018 №27, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

  • Предмет договора
  • Поставщик принимает на себя обязательства по поставке строительных и прочих расходных материалов, (далее товар) в соответствии с Приложением №1 «Спецификация» к настоящему договору (далее –Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
  • Поставка товара, указанного в пункте 1.1. настоящего договора, осуществляется одной партией в течение 3 дней с даты заключения договора . Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6.
  • Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа Заказчиком.

    • 2. Качество товара

  • Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а так же стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный момент.
  • Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, указанного на товаре, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т.д.).
  • Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).
    3. Порядок приемки товара
    3.1. Приемка товара Поставщиком осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре.
    Приемка поставляемого товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:
    - проверка комплектности и номенклатуры поставляемого товара;
    - проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;
    - контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
    - проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Договора.
    3.2. В случае несоответствия количества и (или) качества товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной, и документах, подтверждающих качество товара, и фактически поставленного Поставщика Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого товара.
    3.3. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного товара товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недостающего товара в течение 1 (одного) дня с даты получения претензии Заказчика.
    3.4. Возврат поставленного товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.
    3.5. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается подписанием товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа.
    3.6 Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или посредством факсимильной связи.
    3.7. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную в течение 5 (пяти) рабочих дней.
    3.8. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку товара по настоящему Договору.
    4. Обязанности сторон
    4.1. Поставщик имеет право:
    - привлекать к исполнению договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;
    - требовать своевременной оплаты за поставленный товар.
    4.2. Поставщик обязан:
    - произвести поставку товара на условиях настоящего договора;
    - при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: копии документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.); счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар;
    - обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиями по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в договоре;
    - отгрузить товар в надлежащей упаковке таки образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение товара на период поставки, до при емки его Заказчиком, включая условия перегрузки;
    - обеспечить, соответствие маркировки товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара;
    - своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при использовании договора, а так же к установленному договором сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренного договором;
    - незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору;
    - предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего договора (допускается информация посредством факсимильной связи).
    4.3. Заказчик имеет право:
    - контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
    - в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего договора;
    - не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком.
    4.4. Заказчик обязан:
    - обеспечить Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;
    - обеспечить приемку Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором.
  • Цена и порядок расчетов
    5.1. Цена договора составляет _________(_________________) рублей 00 коп, в том числе НДС ___% - ____________ руб. (_____________________________________________________)/ Без НДС. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
    5.2. Оплата Товара, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной или универсального передаточного документа.
    5.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.
    В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
    5.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
    5.5. Источник финансирования: за счет средств субсидий на иные цели.
    5.6. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных № 44-ФЗ и настоящим Договором.
  • Срок действия договора
    6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения договорных обязательств в срок до 31.12.2024 г.
  • Ответственность сторон
    7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
    а) 10 процентов цены договора –____рублей;
    7.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 00 (одна тысяча) рублей.
    7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
    7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
    7.5. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
    7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
    7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
    7.8.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
    7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения недостатков по настоящему Договору.
  • Гарантии качества
    8.1. Приемка и оценка качества Товара осуществляются в полном соответствии с требованиями (ГОСТ, ТУ).
    Упаковка Товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.
  • Порядок урегулирования споров

    • 9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

    9.2.В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

    9.3.Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

    10. Прочие условия

    10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

    10.2.Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

    10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

    10.4. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

    10.5. Договор может быть, расторгнут одной из сторон, при условии письменного предупреждения другой стороны не менее чем за 30 дней до момента расторжения.

    10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, при этом в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

    10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    10.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

    Приложение 1. Спецификация на поставку продукции на 1 листе.

    11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    от Заказчика от Поставщика

    Директор_____________ /М.В. Боровский ________________/_____________

    Приложение № 1

    к договору №_______ от «___» _________ 2024 г.

    Спецификация на поставку товара

    - Посмотреть таблицу с данными

    Заказчик: Поставщик:

    Директор ГПОУ г.Кемерово

    _______________ М.В.Боровский ___________________

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    53 170 000
    283 дня
    21.02.2024
    31.03.2025
    Электронный аукцион
    #274265708
    1 254 052
    3 дня
    07.06.2024
    24.06.2024
    Электронный аукцион
    #274358769
    59 918
    2 дня
    10.06.2024
    24.06.2024
    Запрос предложений
    #274561980
    14 248 080
    2 часа
    13.06.2024
    21.06.2024
    Электронный аукцион
    #274562282
    140 539
    Обеспечение контракта:
    5%
    2 часа
    13.06.2024
    21.06.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #269796937
    24 060
    срок истек
    02.04.2024
    09.04.2024
    Запрос предложений
    #269796632
    срок истек
    02.04.2024
    05.04.2024
    Запрос предложений
    #269796419
    срок истек
    02.04.2024
    09.04.2024
    Не определен
    #269796385
    1 209 926
    192 дня
    01.01.2024
    31.12.2024
    Запрос предложений
    #269796218
    50 000
    срок истек
    02.04.2024
    07.04.2024

    Тендеры из региона Кемерово

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Не определен
    #269797172
    192 дня
    01.01.2024
    31.12.2024
    Не определен
    #269797166
    535 500
    192 дня
    01.01.2024
    31.12.2024
    Не определен
    #269797165
    106 200
    192 дня
    01.01.2024
    31.12.2024
    Не определен
    #269797162
    132 200
    192 дня
    01.01.2024
    31.12.2024
    Не определен
    #269797160
    192 дня
    01.01.2024
    31.12.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03