Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Зимина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223- ФЗ о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязуется принять и оплатить поставку Товара для нужд ГАУК «СОЦНТ» (далее Товар), а Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена настоящего Договора составляет _______________ (_________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС, 20% - ___________ (__________________________________________________) рублей ______ копеек. НДС не облагается на основании п.___ ст.___ НК РФ).
Цена на поставляемые Товары указана с учетом стоимости Товара, расходов на упаковку, перевозку, доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и прочих расходов Поставщика.
Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока действия Договора, за исключением случаев, когда Стороны придут к соглашению о снижении цены договора. Цена договора может быть снижена только по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества поставляемого товара и иных условий договора.
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня, когда Заказчик подписал документ о приемке.
Денежные обязательства Заказчика перед Поставщиком считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу поставки Заказчика. Доставка осуществляется в рабочее время Заказчика, время доставки согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика. Поставщик несет все риски, связанные с хранением товара до момента передачи его Заказчику.
Качество товара должно соответствовать нормам действующего законодательства РФ. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
Поставляемый Товар должен соответствовать Государственным стандартам, санитарным нормам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по государственному надзору в области стандартизации и сертификации, федеральным органом исполнительной власти в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, погрузо-разгрузочных работ до приемки товара Заказчиком. Упаковка Товара должна быть надлежащим образом маркированной в соответствии с государственными стандартами, при поставке импортного товара – в соответствии с международными стандартами упаковки.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.
Для приемки Товара Заказчик назначает ответственное за это лицо, которое проверяет ассортимент, количество и качество поставляемого Товара.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством. Заказчик проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор) по наименованию, количеству, комплектности и качеству Поставщик при передаче Товара передает подписанные со своей стороны товарную накладную и счет фактуру. В течение 5 дней со дня передачи товарной накладной Поставщиком Заказчику последний осуществляет приемку поставленного Товара и рассматривает ее (их). По истечении этого срока Заказчик обязан направить Поставщику подписанную товарную накладную или должен дать мотивированный отказ от приемки поставленного Товара.
В случае если при приемке Товара будет обнаружен Товар не надлежащего качества или несоответствующего ассортимента, Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, уведомив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный или не соответствующий ассортименту Товар на качественный или соответствующий ассортименту в срок - не более десяти дней с момента предъявления такого требования Заказчиком.
При наличии у Заказчика претензий к поставленному Поставщиком Товару Сторонами оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их исправления.
Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной о передаче Товара.
Срок оформления результатов приемки поставки Товара не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о поставке Товара.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на товар составляет не менее срока действия гарантии производителя. В случае не установления производителем гарантийного срока указанный срок считается равным 12 месяцев. Течение гарантийного срока начинается исчисляться с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 45 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору одной из Сторон причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить их в полном объеме.
Ответственность по настоящему Договору наступает в порядке, определяемом Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщик обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик оплачивает по требованию Заказчика штраф в размере ________________(10 процентов цены Договора).
В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик оплачивает по требованию Поставщика штраф в размере 1000 рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.
Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 5.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
Сторонам, их руководителям и работникам запрещается: - передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора; - передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны; - совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено не позднее 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
В отношении третьих лиц Стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, а достигнутые договоренности оформляться в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
После соблюдения Сторонами претензионного порядка урегулирования споров все споры по Договору разрешаются сторонами в Арбитражном суде Саратовской области.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «____» __________ 20__ г.
Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.
Расторжение Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения обязательств в соответствии с гражданским законодательством.
В случае расторжения Договора, стоимость Товара, поставленного на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если его качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.
ФОРС – МАЖОР
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством. РФ.
В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону. Письмо будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны по договору имеют право изменить по соглашению сторон размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с ч.5 ст. 78.1 БК РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
Договор составлен в форме электронного документа, подписан Сторонами электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и участника запроса котировок, в соответствии с законодательством РФ. После заключения Договора в течение 5 рабочих дней Стороны вправе изготовить, подписать и направить друг другу копии Договора в письменной форме на бумажном носителе.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору, считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Любые уведомления по настоящему Договору должны быть направлены в письменной форме способом, позволяющим фиксировать их отправление и идентифицировать отправителя. Претензии, рекламации, предложения о внесении изменений в Договор и письма, касающиеся исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, должны направляться заказной почтой. Допускается направление указанных документов по факсу или электронной почте с обязательной посылкой оригиналов в разумные сроки.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
