Тендер - Поставка штока для компрессора №269902692

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Порядок_выбора_поставщика_приложение_1.docx
• Проект_договора_приложение_2.docx

Порядок выбора поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

В случае несоответствия Участника одному из п.п. 1-6, уведомление Участника далее не оценивается.

Оценка уведомления Участника, соответствующего п.п.1-6, осуществляется по стоимостному критерию:

• лучшим признается Уведомление Участника, предложившего минимальную цену. В случае подачи Участниками одинаковых ценовых предложений, Заказчик выбирает Участника подавшего уведомление раньше.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ - Посмотреть таблицу с данными

_________________________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующ___ на основании _________________, с одной стороны, и АО «Газпром добыча Томск», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, по результатам закупки № ________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар, а Покупатель – принимать и оплачивать поставляемый товар в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, цена, сроки поставки, номенклатура товара определяются в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему договору.

1.3. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и спецификациями, приложенными к нему, применяются положения спецификаций.

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю товара по настоящему договору товар находится в собственности Поставщика, никому другому не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав (в том числе исключительных) третьих лиц и иных обременений.

1.5. Подписывая настоящий договор, Стороны констатируют, что договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку совокупная стоимость поставляемого товара не превышает 10 (десять) миллионов рублей, включая НДС.

Оплата по договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или подписания Сторонами соответствующих документов об оплате.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена на товар, поставляемый по настоящему договору с учетом транспортных расходов, включая НДС, договорная, устанавливается в российских рублях (если иное не предусмотрено в спецификациях) и фиксируется в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано сторонами.

2.2. По окончании календарного месяца Поставщик направляет Покупателю акт сверки расчетов за истекший месяц, который Покупатель в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Поставщику. При несогласии с актом сверки Покупатель подписывает и направляет Поставщику в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется в сроки по реквизитам, согласованным сторонами в спецификациях.

3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата поступления товара вместе с полным комплектом технической и/или эксплуатационной документации (паспортом, схемами, инструкцией (руководством) по эксплуатации и т.п.) на бумажном носителе и в электронном виде, если передача технической и/или эксплуатационной документации предусмотрена спецификацией к настоящему договору, на склад Покупателя или дата передачи товара вместе с полным комплектом технической и/или эксплуатационной документации (паспортом, схемами, инструкцией (руководством) по эксплуатации и т.п.) на бумажном носителе и в электронном виде, если передача технической и/или эксплуатационной документации предусмотрена спецификацией к настоящему договору, Покупателю при выборке товара самим Покупателем. Право собственности, а также риски, связанные с гибелью или ухудшением качества товара, переходят с Поставщика на Покупателя с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара вместе с полным комплектом технической и/или эксплуатационной документации (паспортом, схемами, инструкцией (руководством) по эксплуатации и т.п.) на бумажном носителе и в электронном виде, если передача технической и/или эксплуатационной документации предусмотрена спецификацией к настоящему договору. Техническая и/или эксплуатационная документация должна предоставляться Поставщиком на русском языке, либо, если документация составлена на иностранном языке, она должна предоставляться вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке товара.

3.4. При получении товара самовывозом, Поставщик обязан известить Покупателя о готовности товара к получению до окончания срока поставки, согласованного в спецификациях к договору. В противном случае обязательства по поставке считаются просроченными.

4. Тара, упаковка и маркировка товара

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, указанным в спецификации.

4.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность товара от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

5. Качество, комплектность и гарантии

5.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификации.

5.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копию сертификата качества, а оригинал направить вместе с товаром.

5.3. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется сторонами в соответствии со сроками гарантии (сроками бесперебойной работы, работы до капитального ремонта и т.п.), установленными заводом-изготовителем. В случае, если заводом-изготовителем не установлен гарантийный срок на товар или гарантийный срок на товар установлен продолжительностью менее одного года, то Стороны подписанием настоящего договора устанавливают гарантийный срок на поставляемый по настоящему договору товар продолжительностью один год с момента поставки товара.

5.5. В течение гарантийного срока при обнаружении недостатков товара Поставщик обязан в разумный срок по выбору Покупателя устранить недостатки поставленного товара или заменить его на качественный товар.

5.6. Особым условием гарантийных обязательств Поставщика по настоящему договору является обязанность Поставщика предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств Поставщика в период гарантийного срока, указанного в настоящем договоре, если такое обеспечение предусмотрено условиями настоящего договора. Непредоставление или несвоевременное предоставление Поставщиком вышеуказанного обеспечения в полном объеме, а также не уплата Поставщиком в полном объеме штрафных санкций за непредоставление или несвоевременное предоставление Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, является существенным нарушением Поставщиком его обязательств по настоящему договору, в том числе гарантийных обязательств.

5.7. Поставщик должен поставить вместе с товаром полный комплект технической и/или эксплуатационной документации на бумажном носителе и в электронном виде, если их передача предусмотрена спецификацией к настоящему договору. Документация должна находиться в упаковке во избежание ее повреждения во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки товара. Поставка товара считается невыполненной до тех пор, пока Поставщик не передаст Покупателю товар вместе с полным комплектом необходимой технической и/или эксплуатационной документации на бумажном носителе и в электронном виде. Техническая и/или эксплуатационная документация должна предоставляться Поставщиком на русском языке, либо, если документация составлена на иностранном языке, она должна предоставляться вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык

Весь поставленный без полного комплекта технической и/или эксплуатационной документации на бумажном носителе и в электронном виде товар считается несоответствующим качеству и комплектности и не подлежит оплате Покупателем. Количество дней просрочки предоставления полного комплекта технической и/или эксплуатационной документации на бумажном носителе и в электронном виде считаются днями просрочки поставки товара и Покупатель вправе в одностороннем порядке увеличить срок оплаты за поставленный Поставщиком товар на количество дней просрочки предоставления им полного комплекта технической и/или эксплуатационной документации на товар на бумажном носителе и в электронном виде.

5.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товар, который не был в употреблении (эксплуатации), не находился в консервации и/или на длительном хранении (более 12 месяцев до даты поставки), не был в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик: указать адрес электронной почты.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

До обращения в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения Стороной претензии другой Стороны и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии составляет в совокупности не более 20-ти (Двадцати) календарных дней от даты направления претензии.

6.3. Любая неустойка, предусмотренная настоящим договором для Поставщика, носит штрафной характер. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по договору Поставщик обязуется по письменному требованию Покупателя возместить все понесенные Покупателем убытки, выраженные в денежном эквиваленте, в полном объеме.

6.4. В случае просрочки оплаты поставленного товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение срока, указанного в п. 3.3 настоящего договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5 (пять) % от общей стоимости товара, указанной в спецификации, за каждый случай такого нарушения.

6.6. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,05% от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой стороны.

При возникновении у сторон необходимости в получении или передаче, а также в одностороннем использовании для осуществления деятельности по договору сведений, составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с действующим законодательством между сторонами заключается соглашение о конфиденциальности. В этом случае стороны обязаны обеспечить установление и соблюдение режима конфиденциальности информации.

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

8. Особые условия

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это явилось результатом действия непреодолимой силы, в том числе: пожара, блокады, забастовки, запрещения ввоза/вывоза грузов, стихийных бедствий, военных или иных событий, при условии немедленного уведомления другой стороны, с приложением справки компетентного органа.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств, однако, если обстоятельства продлятся более двух месяцев, стороны вправе договориться о досрочном расторжении договора.

8.3. В случае нарушения условий договора со стороны Поставщика Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшать сумму, подлежащую выплате Поставщику, на сумму непоставленных или поставленных с ненадлежащим качеством товаров по договору, а также на сумму убытков Покупателя, возникших по вине Поставщика, неустойки (пеней, штрафов) по договору, вычитая данные суммы из текущих и/или последующих платежей Поставщику по настоящему договору и письменно уведомляя об этом Поставщика. Подписанием настоящего договора Поставщик подтверждает свое согласие на оплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим договором, а также возмещение убытков Покупателя, возникших по вине Поставщика, путем проведения зачета встречных однородных требований сторон при текущих и/или последующих платежах по договору, а также то, что Покупатель вправе произвести такие зачеты в одностороннем порядке.

8.4. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты _______________ и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 8.4 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

8.6. За каждый выявленный случай попытки или осуществления проноса и/или провоза спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ работниками Поставщика и/или работниками привлеченных Поставщиком третьих лиц, находящимися на объектах Покупателя (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория), а также на территории в границах лицензионных участков (месторождений), право пользования недрами которых предоставлено Покупателю, а также за каждый выявленный случай наличия признаков употребления спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ работниками Поставщика и/или работниками привлеченных Поставщиком третьих лиц при их нахождении на объектах Покупателя (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория), последний вправе взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тысяч) рублей (оштрафовать Поставщика).

Факт попытки или осуществления проноса и/или провоза спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ подтверждается актом о нарушении, подписанным представителями Покупателя и Поставщика (привлеченного Поставщиком третьего лица). При отказе представителя Поставщика (привлеченного Поставщиком третьего лица) от подписания такого акта о нарушении или отсутствии представителя Поставщика (привлеченного Поставщиком третьего лица) на объекте Покупателя в акте о нарушении делается отметка об этом и он подписывается только представителем Покупателя. В этом случае Поставщик утрачивает право оспаривать этот факт попытки или осуществления проноса и/или провоза спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ своим работником и/или работником привлеченного Поставщиком третьего лица.

Факт наличия признаков употребления работниками Поставщика и/или работниками привлеченных Поставщиком третьих лиц спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ должен быть подтвержден актом медицинского освидетельствования, подписанным представителями Покупателя и Поставщика и/или представителем привлеченного Поставщиком третьего лица, а в случае отказа работника Поставщика и/или работника привлеченного Поставщиком третьего лица от прохождения медицинского освидетельствования - актом о нарушении. При отказе работника Поставщика и/или работника привлеченного Поставщиком третьего лица от прохождения медицинского освидетельствования, а также в случае отказа представителя Поставщика или привлеченного Поставщиком третьего лица от подписания данного акта или акта о нарушении или отсутствия такого представителя на объекте Покупателя в акте медицинского освидетельствования или в акте о нарушении делается отметка об этом и он подписывается только представителем Покупателя. В этом случае Поставщик утрачивает право оспаривать факт наличия признаков употребления своим работником и/или работником привлеченного Поставщиком третьего лица спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ. При выявлении на территории Терминала по отгрузке пропана и бутана технических (с. Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области) (далее – Терминал) и/или на смотровой площадке КПП, установленного на въезде на данный Терминал работника Поставщика и/или работника привлеченного Поставщиком третьего лица с признаками употребления ими спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ представителем Покупателя такому работнику Поставщика и/или работнику привлеченного Поставщиком третьего лица выдается направление на самостоятельное прохождение (в период, не превышающий трех часов с момента вручения направления) медицинского освидетельствования в «Куйбышевском межрайонном наркологическом диспансере» (Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Закраевского, 64). В случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования или не прохождения его в указанный выше срок, факт нахождения работника Поставщика и/или работника привлеченного Поставщиком третьего лица в состоянии алкогольного (наркотического, токсикологического) опьянения считается подтвержденным и Поставщик утрачивает право оспаривать факт употребления своим работником и/или работником привлеченного Поставщиком третьего лица спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ.

В случае, когда работнику Поставщика и/или работнику привлеченных Поставщиком третьих лиц необходимо в связи с производственной необходимостью осуществить пронос и/или провоз спиртосодержащих и/или наркотических и/или токсических веществ на территорию объекта Покупателя (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория), а также на территорию в границах лицензионных участков (месторождений), право пользования недрами которых предоставлено Покупателю, работник и/или представитель Поставщика обязан письменно уведомить об этом Покупателя до начала осмотра транспортных средств или прохождения работником Поставщика и/или работником привлеченных Поставщиком третьих лиц КПП.

Для целей данного пункта настоящего договора под работником и/или представителем Поставщика (привлеченного Поставщиком третьего лица) понимается физическое лицо, состоящее в договорных отношениях (на основании трудового договора или гражданско-правового договора) соответственно с Поставщиком и/или привлеченным им третьим лицом, либо лица, указанные Поставщиком в качестве работника и/или представителя Поставщика (привлеченного Поставщиком третьего лица) на объекте Покупателя.

8.7. Поставщик обязуется выполнять требования локальных нормативных актов Покупателя, в том числе в части соблюдения пропускного режима, обеспечения трудовой дисциплины и отдыха работниками Поставщика и привлекаемых Поставщиком для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц (работников третьих лиц) при нахождении их на объектах Покупателя (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория), а также на территории в границах лицензионных участков (месторождений), право пользования недрами которых предоставлено Покупателю. Поставщик принимает на себя обязанность довести режимные требования Покупателя, которые определены Приложением № 1 к настоящему договору до своих работников и до третьих лиц, привлекаемых им для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

В случае несоблюдения Поставщиком (работниками Поставщика) или привлеченными им для исполнения обязательств по настоящему договору третьими лицами (работниками третьих лиц) режимных требований Покупателя, которые определены Приложением № 1 к настоящему договору, при нахождении работников Поставщика или привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц (работников третьих лиц) на объектах Покупателя (здание, строение, сооружение (включая КПП) и прилегающая к ним территория), а также на территории в границах лицензионных участков (месторождений), право пользования недрами которых предоставлено Покупателю, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей за каждый случай несоблюдения работниками Поставщика или привлеченными им для исполнения обязательств по настоящему договору третьими лицами (работниками третьих лиц) режимных требований Покупателя, которые определены Приложением № 1 к настоящему договору, если иной размер ответственности не предусмотрен настоящим договором.

8.8. В случае, если для заключения настоящего договора в соответствии с законодательством РФ и/или учредительными документами требуется решение уполномоченного органа управления Поставщика, последний обязан предоставить Покупателю документ о принятии соответствующего решения до заключения настоящего договора. Подписанием настоящего договора Поставщик подтверждает, что непредставление им решения уполномоченного органа управления Поставщика на совершение сделки свидетельствует о том, что такая сделка не требовала одобрения уполномоченного органа управления Поставщика на совершение сделки.

8.9. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

- является должным образом зарегистрированным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

- договор подписан представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с учредительными документами или доверенностью;

- совершены все действия и выполнены все формальности, необходимые в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации, для заключения договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание договора (если такое согласие требуется);

- заключение договора не нарушает каких-либо положений и норм законодательства Российской Федерации, учредительных документов и внутренних нормативных актов Сторон, которые относятся к правам и обязательствам Сторон перед третьими лицами.

Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте договора, обязуется полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения.

8.10. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что ни одно из вышеперечисленных заверений и гарантий, а также прочих положений, включенных в договор, а равно как и в любой иной документ, предоставляемый Сторонами друг другу, не содержит какого-либо ложного заявления, касающегося существенного факта, и не упускает какой-либо существенный факт, упоминание о котором необходимо для того, чтобы предотвратить возможность введения таким заявлением или документом в заблуждение.

8.11. При намерении привлечь субпоставщиков (далее по тексту настоящего пункта – «третьих лиц») для исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору до заключения (подписания) с такими лицами договоров Поставщик обязан направить Покупателю список третьих лиц для их согласования Покупателем. Список должен содержать наименование, ИНН и юридический адрес третьего лица, информацию о его принадлежности или непринадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень и объем поставки товаров, которые планируется поручить третьему лицу, сроки исполнения третьим лицом обязательств и сведения о наличии у третьего лица соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетенции, необходимых сертификатов, разрешений, согласований, лицензий на соответствующие виды деятельности или копию выписки из реестра в подтверждение членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами РФ) и иные документы, свидетельствующие о праве привлекаемых Поставщиков третьих лиц на допуск к соответствующим видам работ/поставки товаров по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные. В случае наличия возражений у Покупателя он вправе запретить привлечение отдельных третьих лиц, направив письменное уведомление Поставщику.

Поставщик несет ответственность за действия и результаты работы третьих лиц как за свои собственные.

8.12. В случае привлечения Поставщиком субпоставщиков без предварительного согласования Покупателя, предусмотренного п. 8.11 настоящего договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тысяч) рублей за каждый случай привлечения субпоставщиков без предварительного согласования Покупателя.

8.13. В случае, если настоящий договор заключен по результатам закупки (о чем указано в преамбуле или в тексте настоящего договора), участниками которой были любые лица (не только субъекты малого и среднего предпринимательства), в отношении которых Покупателем в закупочной документации устанавливалось требование о привлечении к выполнению настоящего договора третьих лиц (субподрядчиков, субпоставщиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, то Поставщик обязан привлечь к исполнению настоящего договора таких третьих лиц (субподрядчиков, субпоставщиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме и на условиях, определенных Приложением № 3 к настоящему договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любого из условий, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (пяти) процентов от общей стоимости товара, определенной в Приложении № 2 к настоящему договору.

8.14. За неисполнение Поставщиком своих обязательств, предусмотренных п. 5.5. настоящего договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5% от определенной п.1. спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору) стоимости товара, поставленного с ненадлежащим качеством, а также возместить последнему все убытки, связанные с поставкой некачественного товара.

9. Антикоррупционные обязательства Сторон

9.1. Каждая из Сторон гарантирует и заверяет другую Сторону, что:

1) Она, а также ее аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и иные лица, действующие в интересах соответствующей Стороны, ее аффилированных лиц или бенефициаров (далее - «Связанные лица»), не совершали и не будут совершать следующие действия (далее - «Запрещенные действия») прямо или косвенно в отношении любых третьих лиц, включая, помимо прочего, любых работников противоположной Стороны или ее аффилированных лиц, для оказания влияния на действия или решения таких третьих лиц с целью определения условий заключения, исполнения или прекращения договора и любых связанных с ним обязательств Сторон, либо получения каких-либо неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей, в том числе, но не ограничиваясь:

- передачу, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды.

2) Она и ее Связанные лица не совершали и не будут совершать в интересах противоположной Стороны каких-либо действий, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иных действий в нарушение требований применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

3) Она предоставила противоположной Стороне всю полную и достоверную информацию о цепочке своих собственников, включая конечных бенефициаров, а также информацию о своих исполнительных органах.

К Запрещенным действиям для целей настоящего пункта не относятся соответствующие применимому законодательству, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в т.ч. деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников противоположной Стороны или ее аффилированных лиц по определению условий, заключению, исполнению или прекращению договора и любых связанных с ним обязательств.

9.2. В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо заверений и гарантий, предусмотренных п. 9.1 настоящего договора («Антикоррупционные заверения»), другая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом противоположную Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона, от которой исходит такое уведомление обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Антикоррупционных гарантий и заверений.

После получения такого письменного уведомления другая Сторона вправе приостановить исполнение обязательств по договору до получения соответствующего подтверждения от противоположной Стороны об отсутствии факта нарушения Антикоррупционных заверений.

9.3. Любая из Сторон вправе запрашивать и получать от другой Стороны любые документы, связанные с исполнением другой Стороной договора, для проверки соблюдения другой Стороной Антикоррупционных заверений.

9.4. В случае нарушения любой из Сторон предусмотренных антикоррупционных обязательств, гарантий и заверений, противоположная Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и любых связанных с ним обязательств, а также потребовать возмещения убытков.

10. Заключительные положения

10.1. Подписывая настоящий договор, Поставщик принял во внимание все возможные условия и обстоятельства в месте исполнения обязательств, в том числе климатические, погодные условия (температурный режим, выпадение осадков, атмосферную влажность и др.), географическое расположение, наличие и/или отсутствие автозимников и /или ледовых переправ и/или технологических проездов (далее по тексту - «временные дороги»), технические характеристики временных дорог, зависящие от сезонных и погодных факторов, изменяющиеся ежегодно сроки начала и окончания их эксплуатации, а также возможность исполнения обязательств в различные времена года в период действия договора. Поставщик обладает полной информацией о расходах, которые возлагаются на него в период исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе о затратах на пользование временными дорогами. Поставщик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания договора, и учел в своих расчетах расходы, прибыль, в том числе все виды ожидаемого вознаграждения, и в будущем не вправе требовать никаких изменений условий договора, ссылаясь на какие-либо изменения вышеперечисленных условий и обстоятельств.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с «__» _____ 20__г. и действует по «__»_______ 20__г. включительно. В случае если спецификацией установлен срок исполнения обязательств, превышающий срок действия договора, действие договора продлевается до указанной в спецификации даты исполнения своих обязательств Сторонами.

В случае, если на указанную выше дату окончания срока действия настоящего договора финансовые, гарантийные обязательства, обязательства, связанные с ответственностью или иные обязательства по договору не исполнены Стороной/Сторонами или исполнены не в полном объеме или ненадлежащим образом, действие настоящего договора продлевается до момента их надлежащего и полного исполнения.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поставщиком обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору, если это предоставление предусмотрено настоящим договором, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Поставщика. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. При этом виновной стороной признается Поставщик и Покупатель не возмещает ему каких-либо убытков, связанных с отказом от исполнения настоящего договора.

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение ими принятых по договору обязательств.

10.3. Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения настоящего договора, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику. В этом случае договор считается расторгнутым или измененным с момента получения Поставщиком указанного уведомления Покупателя, если иной момент не определен Покупателем в данном уведомлении или не предусмотрен настоящим договором.

10.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора, Покупатель производит оплату Поставщику фактически поставленного и принятого Покупателем на момент расторжения договора товара. Покупатель не возмещает Поставщику упущенную выгоду.

10.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора Поставщик возвращает Покупателю денежные средства, полученные Поставщиком авансом.

10.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора взаиморасчеты производятся Сторонами в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты расторжения договора. В случае несвоевременного возврата денежных средств Поставщик обязан уплатить проценты в размере 0,05% от суммы подлежащих возврату денежных средств за каждый день пользования денежными средствами с даты их зачисления на корреспондентский счет банка, в котором находится расчетный счет Поставщика, до даты их возврата на расчетный счет Покупателя.

Условия, предусмотренные настоящим пунктом, вступают в действие с даты расторжения настоящего договора и действуют до момента надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по возврату денежных средств Покупателю и уплаты Поставщиком процентов, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта договора.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, оформляются Сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа или обмена письмами.

10.8. При изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и других реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в трехдневный срок с даты такого изменения.

10.9. При изменении учредительных, уставных, регистрационных документов и/или статуса Поставщика он обязан в десятидневный срок с момента таких изменений уведомить об этом Покупателя с предоставлением заверенных надлежащим образом копий подтверждающих документов.

10.10. В случае несоблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов, имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения документа, подлежащего предоставлению, а также взыскать с виновной стороны все возникшие убытки.

10.11. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или переводить свои обязанности по настоящему договору без предварительного получения письменного согласия противоположной Стороны. При этом уведомление о состоявшейся на основании предварительно полученного письменного согласия противоположной Стороны уступке права требования и/или перевода долга должно исходить от Стороны по настоящему договору (первоначального кредитора/первоначального должника) и быть подписано уполномоченным на это лицом, подлинность подписи которого должна быть засвидетельствована нотариусом. Сторона, нарушившая положения настоящего пункта договора, обязана уплатить другой Стороне штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион) рублей и возместить убытки в части, не покрытой суммой указанного штрафа.

10.12. Товар, переданный Поставщиком Покупателю, до момента его полной оплаты Покупателем не признается находящимся в залоге у Поставщика.

10.13. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. В течение срока действия настоящего Договора и по его окончании положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.

10.14. Настоящий договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего договора. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что они имели равные возможности при определении и согласовании его условий, а также то, что договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

10.15. Поставщик, подписывая настоящий договор, подтверждает, что в случаях предоставления Поставщиком персональных данных в рамках настоящего договора им получено согласие субъектов персональных данных на сбор, хранение и использование их персональных данных без ограничения срока действия, в том числе для последующей передачи данных Покупателю. Поставщик обязуется самостоятельно отслеживать актуальность согласия субъектов, чьи персональные данные были переданы Покупателю и незамедлительно сообщать Покупателю об отзыве субъектами персональных данных согласия на сбор, хранение и использование их персональных данных.

Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

10.16. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10.17. Стороны признают юридическую силу за электронной подписью и признают ее равнозначной собственноручной подписи.

10.18. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующими нормативными актами Российской Федерации.

10.19. Приложения к настоящему договору:

Приложение № 1 «Основные режимные требования на территории Объектов АО «Газпром добыча Томск».

Приложение № 2 «Спецификация».

Приложение № 3 «Порядок привлечения субподрядчиков/соисполнителей/поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства».

Приложение №4 «Подтверждение заказа на Торговом портале закупок малого объема».

11. Реквизиты и подписи сторон: - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к договору № ______ от «___» ___________ 20__г.

(далее по тексту – «Договор»)

Основные режимные требования на территории
Объектов АО «Газпром добыча Томск»

Сокращения и обозначения, применяемые в тексте

Общество – АО «Газпром добыча Томск».

УКЗ – управление корпоративной защиты АО «Востокгазпром».

ЦПДС – центральная производственно-диспетчерская служба АО «Газпром добыча Томск».

КПП – контрольно-пропускной пункт.

Объект - здания, строения, сооружения и прилегающая к ним территория, совокупность зданий и сооружений, расположенных на территории с единым ограждением, подлежащие защите от противоправных посягательств, а также месторождение.

Имущество – товарно-материальные ценности, строительные и другие грузы, инструменты и приспособления, ввозимые (вывозимые), вносимые (выносимые) на (с) Объект(а).

Месторождение (лицензионный участок, право пользования недрами которого предоставлено АО «Газпром добыча Томск») – совокупность Объектов и прилегающей территории, объединенных принадлежностью к единому производственному циклу, единому названию месторождения (например – Мыльджинское нефтегазоконденсатное месторождение (МНГКМ), Северо-Васюганское газоконденсатное месторождение (СВГКМ), Казанское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ) и т.п.), на выездах за границы которой, как правило, оборудованы контрольно-пропускные пункты охраны.

УНГП - укрупненный нефтегазовый промысел.

Ответственное лицо Общества - руководство УНГП или работник Общества из списка, утвержденного распоряжением начальника УНГП.

Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) – организация, состоящая в договорных отношениях с АО «Газпром добыча Томск».

Работник Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) – физическое лицо, состоящее в договорных отношениях (на основании трудового договора или гражданско-правового договора) с Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) или с привлеченной Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) субподрядной организацией (субисполнителем, субпоставщиком).

Представитель Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) - физическое лицо, состоящее в договорных отношениях (на основании трудового договора или гражданско-правового договора) с Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) или с привлеченной Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) субподрядной организацией (субисполнителем, субпоставщиком).

Представитель Общества – сотрудник охраны, работник УКЗ или работник подразделения Общества, в компетенцию которого входит осуществление контроля за исполнением Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) договорных обязательств на Объекте.

Общие требования к оформлению допуска транспорта и работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) на Объекты

Заявка на оформление допуска транспортных средств на территорию Объектов оформляется в виде письма от руководителя или иного уполномоченного лица Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) на имя: начальника УКЗ (факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, email – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) либо главного инженера - заместителя генерального директора по производству Общества (через канцелярию). В неотложных исключительных случаях допускается подача письменной заявки Ответственному лицу Общества (на месте либо по электронной почте через ЦПДС).

Подрядчик (Исполнитель, Поставщик), осуществляющий работы на Объектах Общества, обязан до начала работ представить в УКЗ список заезжающих работников.

В целях предотвращения потенциальной угрозы здоровью и работоспособности персонала, обслуживающего Объекты Общества, запрещается ввоз и содержание на Объектах собак и других животных.

О пропускном режиме на территории Объектов Общества

Пропускной режим на Объектах Общества осуществляется охранным предприятием (далее – ЧОП и/или «сотрудник охраны») при организационной поддержке УКЗ, а также содействии работников Общества, осуществляющих свою деятельность на Объектах Общества.

Посещение территории технологических Объектов, связанных с добычей, подготовкой, транспортировкой газа, газового конденсата (нефти), не находящихся под постоянной охраной (кусты скважин, площадки производственного обеспечения, трубопроводы с прилегающей территорией и т.п.) с целью, не связанной с производственной необходимостью, запрещено.

Пропуск на Объекты работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) осуществляется сотрудником охраны после предъявления работниками Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение или иной документ, имеющий фотографию работника Подрядчика (Исполнителя, Поставщика).

Порядок оформления и выдачи пропусков на транспортные средства

Все категории транспортных средств и самодвижущиеся механизмы, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, въезжающие на территорию производственных Объектов, подлежат обязательному осмотру руководством пожарных постов ведомственной пожарной охраны (ВПО) Общества. Осмотр транспортных средств работниками ВПО Общества проводится с 08.00 до 20.00 в светлое время дня в местах, определенных распоряжением Ответственного лица Общества.

Осмотр транспортных средств, перевозящих опасные грузы, проводится в соответствии с требованиями внутренних нормативных актов Общества.

Порядок оформления и выдачи пропусков на перемещение Имущества

Внос (ввоз) на Объект Имущества осуществляется только при наличии у работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) списка вносимого (ввозимого) Имущества, в котором указывается полный перечень и количество вносимого (ввозимого) Имущества.

Вынос (вывоз) с Объекта Имущества Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) разрешается только при наличии материального пропуска, оформленного по форме Приложения №1 к настоящим режимным требованиям. Материальный пропуск выписывается материально-ответственными должностными лицами Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), назначенными в соответствии с внутренними нормативными актами, действующими у Подрядчика (Исполнителя, Поставщика). В пропуск материально-ответственное должностное лицо Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) обязано вписать лицо, назначенное ответственным за вынос (ввоз) Имущества на Объекте. Разрешение на вынос (вывоз) Имущества дает Ответственное лицо Общества.

Материальный пропуск подписывается материально-ответственным должностным лицом Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), Ответственным лицом Общества, давшим разрешение на перемещение Имущества на месторождении (Объекте).

Материальный пропуск сдается сотруднику охраны на КПП Общества, который делает отметку в пропуске о дате, времени выноса (вывоза) Имущества с Объекта.

Запрещенные к ввозу на Объекты предметы

• Огнестрельное, газовое и/или холодное оружие, боеприпасы;
• взрывчатые вещества, взрывчатые устройства;
• легковоспламеняющиеся вещества, отравляющие и/или ядовитые вещества;
• наркотические и/или токсические вещества, психотропные вещества;
• спиртные и/или слабоалкогольные напитки.

Правила приема, порядок входа (выхода) на Объекты (с Объектов)

работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика)

Допуск на Объект работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) и выход их с Объекта, осуществляется только через специально установленные КПП, при наличии у работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) постоянного, временного или разового пропуска установленного образ­ца, который, в обязательном порядке предъявляется сотрудникам охраны либо регистрируется считывателем электромеханического турникета. Проход через КПП разрешается после сличения пропуска с личностью предъявителя и образцами пропусков, имеющихся на КПП, либо разблокирования электромеханического турникета.

Работники Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) при перемещении по территории Объекта обязаны иметь при себе пропуск и предъявлять его сотрудникам охраны по первому требованию.

Лица в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, со спиртными напитками, на Объекты не допускаются. В случае обнаружения указанных лиц, они подлежат выдворению с Объектов Общества.

Допуск работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) на Объект (с Объекта) с сумками, коробками, пакетами и др., без предъявления их для осмотра сотруднику охраны на КПП (вертолетной площадке) запрещен. Работники Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), следующие на Объект через КПП по пропускам, имеют право внести (вынести) личные вещи индивидуального пользования. При обнаружении веществ и предметов, запрещенных к ввозу на территорию Объектов, сотрудники охраны не допускают владеющих ими лиц (работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика)) на территорию Объектов, или выдворяют их за пределы Объектов Общества.

Порядок проезда транспортных средств, транспортировки Имущества

Проезд транспорта через КПП, ввоз (вывоз) товарно-материальных ценностей с Объектов, перемещение Имущества по территории Объектов и за их пределы разрешается при предъявлении водителем:

- пропуска на транспортное средство или наличия согласованной в установленном порядке заявки на пропуск транспортного средства на КПП;

- путевого листа, заполненного по установленной форме, с отметкой об исправном техническом состоянии;

- водительского удостоверения и пропуска на водителя, предоставляющего право въезда (выезда) на данный Объект;

- документов, разрешающих транспортировку груза: товарно-транспортной накладной установленной формы, подтверждающей отпуск Имущества со склада для доставки конкретному получателю; требования на отпуск материалов со склада в подотчет (для перемещения материальных ценностей только на территории Общества); материального пропуска.

Допуск на производственные Объекты транспортных средств, не оборудованных в соответствии с правилами противопожарной безопасности, а также личного транспорта, запрещается.

Транспортное средство, въезжающее на Объект (выезжающее с Объекта), в целях пресечения хищения Имущества, ввоза запрещенных веществ и предметов, предотвращения террористических актов, подлежит осмотру. Кузов, кабина, двигательный отсек, ходовая часть, салон, багажник, груз и багаж, а также документы осматриваются охранником на КПП.

Транспортные средства, перевозящие опасные грузы по территории Объектов Общества, должны передвигаться в соответствии с утвержденными Схемами передвижения автомобилей.

Водители Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), управляющие транспортными средствами, проходят обязательный контроль на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера, проводимый сотрудниками охраны. При отказе водителя от прохождения контроля наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера работник охраны имеет право не пропускать данного водителя на территорию охраняемого Объекта.

Порядок действий и обязанности сотрудников охраны при фиксации нарушений пропускного режима, внутриобъектового режима и общественного порядка.

Лицо, совершившее действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления на месторождении (Объекте) Общества, может быть задержано сотрудниками охраны и передано в органы полиции по территориальности.

При выявлении факта управления на территории Объекта транспортным средством лицом в состоянии наркотического, алкогольного или токсического опьянения сотрудник охраны обязан:

• отстранить водителя от управления транспортным средством, транспортное средство поместить на стоянку КПП, обеспечить доставку водителя на медицинское освидетельствование;
• транспортное средство и груз передать представителю Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), при отсутствии такой возможности – уведомить Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) любым доступным способом;
• о выявленном происшествии комиссионно составить соответствующий акт, к которому приложить результаты медицинского освидетельствования;
• в случае необходимости обеспечить сопровождение нарушителя в ближайший орган полиции для разбирательства.

При выявлении факта нахождения на Объектах Общества лиц в состоянии наркотического, алкогольного или токсического опьянения сотрудник охраны обязан:

а) доставить лицо, находящееся в состоянии наркотического, алкогольного или токсического опьянения на медицинское освидетельствование;

б) составить акт о нарушении, получить объяснение от нарушителя по данному факту, в случае отказа последнего от прохождения медицинского освидетельствования составить соответствующий акт;

в) передать лицо, находящееся в состоянии наркотического, алкогольного или токсического опьянения представителю Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) для дальнейшего выдворения с Объекта Общества.

Права охранников при обеспечении пропускного режима

При обеспечении пропускного режима сотрудник охраны имеет право:

а) проверять транспортные средства, ввозимое (вывозимое), вносимое (выносимое) на Объект Имущество и предметы с целью пресечения противоправных посягательств на Имущество Общества, а также появления на Объектах запрещенных предметов и веществ. С этой целью сотрудник охраны производит осмотр багажа заезжающих или выезжающих с Объекта работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика);

б) не допускать незаконного ввоза на территорию (вывоза с территории) Объекта Общества:

• огнестрельного, газового и/или холодного оружия, боеприпасов;
• взрывчатых веществ, взрывчатых устройств;
• легковоспламеняющихся веществ, отравляющих и/или ядовитых веществ;
• наркотических и/или токсических веществ, психотропных веществ;
• провоз (пронос) работниками Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) на территорию Объекта собак и других животных.

Нахождение работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) в местах проживания и работы на территории Объекта

В местах проживания и работы на территории Объекта запрещается:

-ввоз, хранение, распитие спиртных напитков;

-ввоз, хранение, ношение огнестрельного, газового, холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и/или взрывчатых устройств;

-ввоз, хранение, изготовление, употребление наркотических средств и/или психотропных веществ;

-ввоз, хранение легковоспламеняющихся, отравляющих и/или ядовитых веществ;

-проживание лиц, не состоящих с Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) в трудовых или гражданско-правовых отношениях и не задействованных при исполнении Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательств по договорам, заключенным им с Обществом;

- проживание работников Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) в период межвахтового отдыха.

К лицам, нарушившим указанный выше запрет, применяются меры в соответствии с действующим законодательством РФ, действующими нормативными актами Общества и заключенными хозяйственными договорами.

Представители Общества имеют право проводить предварительно необъявленные осмотры всех объектов, находящихся на территории Общества, в т.ч. тех объектов, в которых проживают работники Подрядчика (Исполнителя, Поставщика).

Поставщик: Покупатель:

_______________/_________/ _______________/__________/

Приложение № 1 к приложению № 1 к договору № ______ от «___» ____________ 20__г.

Форма

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК № ____

Гр. ________________________________________________________

(Ф.И.О., структурное подразделение, занимаемая должность)

разрешено вывезти (вынести) имущество:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Транспортное средство .

(марка, гос. номер)

откуда ________________________ куда __________________________

(подразделение, адрес)

основание ___________________________________________________

(сл. записка, фактура №, указание руководства и т.п.)

Материально ответственное лицо:___________________________________

(руководитель структурного подразделения) (дата, подпись, Ф.И.О., должность)

Разрешаю:______________________________________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О., подпись)

Согласовано:

руководство подразделения охраны:__________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О., должность)

отметка поста охраны __________________________________

(дата, время, подпись)

Поставщик: Покупатель:

_______________/_________/ _______________/__________/

Приложение № 2 к договору № ______ от «___» ____________ 20__г.

(далее по тексту – «Договор»)

Спецификация № ______ от «___» ____________ 20__г.

к договору поставки № ______ от «___» ____________ 20__г.

между АО «Газпром добыча Томск» и _____________________

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующ__ на основании _____________________________________, с одной стороны, и

АО «Газпром добыча Томск», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________________, действующ__ на основании _____________________________, с другой стороны, подписали настоящую спецификацию о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора поставки № ______ от «___» ____________ 20__г. (далее по тексту – «Договор») Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет ____________(_____________) рублей, в том числе НДС ____________(_____________) рублей.

НДС не предусмотрен в связи с ___________________________________________. Цена, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению в случае неправомерного использования Поставщиком права на освобождение от НДС. [1]

2. Срок поставки: 90 дней с даты подписания договора.

3. Доставка (место доставки):

Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.

4. Порядок оплаты:

4.1. Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 7-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией.

Основанием для оплаты является документ, содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, подписанный обеими Сторонами. Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара. При этом Поставщик обязан в первичном учетном документе и счете-фактуре в графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» указывать наименование товара в соответствии с п.1 настоящей спецификации. В случае несоответствий «наименования, характеристики, сорта, артикула товара» в графах первичного учетного документа, счете-фактуре и в п.1 настоящей спецификации Покупатель вправе не принимать и/или не оплачивать товар до момента устранения Поставщиком выявленных несоответствий. При этом ответственность Покупателя за просрочку приемки и/или оплаты товара не наступает.

Поставщик: Покупатель:

__________________/______________/ ____________________/______________/

Приложение № 3 к договору № ______ от «___» ____________ 20__г.

(далее по тексту – «Договор»)

Порядок привлечения субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставщик обязуется выполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, о привлечении к исполнению Договора третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – «субъекты МСП») на следующих условиях:

1. Общая стоимость объема работ/услуг/товаров, выполненного/оказанного/поставленного субъектами МСП, привлеченными Поставщиком к исполнению Договора, должна быть равна ___ процентам от определенной п.1. спецификации (Приложение № 2 к Договору) стоимости товара. В случае, если по каким-либо причинам (производственная необходимость, технологические особенности организации производства работ и т.п.) соблюдение вышеуказанного процента для Поставщика является невозможным, то Поставщик обязан привлечь к исполнению Договора субъектов МСП на объемы работ/услуг/поставки, стоимость которых больше чем ___ процентов от определенной п.1. спецификации (Приложение № 2 к Договору) стоимости товара.

2. Условия договоров, заключаемых Поставщиком с субъектами МСП, должны отвечать следующим требованиям:

2.1. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному Поставщиком с субъектом МСП в целях исполнения Договора, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке выполненной работы/ оказанной услуги/поставленного товара по Договору (отдельному этапу Договора).

2.2. Расторжение договора (односторонний отказ от исполнения договора) и/или замена стороны договора, заключенного Поставщиком с субъектом МСП во исполнение обязательств Поставщика по Договору, возможно при получении Поставщиком от Покупателя предварительного согласования на такое расторжение (отказ от исполнения договора) и/или замену стороны договора. При этом Поставщик обязан:

- предоставить Покупателю на согласование другого субъекта МСП, который должен будет выполнить объемы работ/услуг/поставки товаров, оставшиеся невыполненными прежним субъектом МСП, с которым расторгается договор, или при замене стороны по договору.

3. Поставщик обязуется в течение 20 календарных дней с момента заключения Договора предоставить Покупателю с сопроводительным письмом заверенные Поставщиком копии заключенных с субъектами МСП договоров во исполнение обязательств Поставщика по Договору.

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

__________________/______________/ ____________________/_____________/

Приложение № 4

к договору № _____ от «__» _____ 2023 г.

Подтверждение заказа на Торговом портале закупок малого объема

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

_/

Предложения включаются в текст спецификации по договорам поставки товаров, когда отсутствует НДС. ↑