Тендер - Поставка стирального порошка №272929700

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Извещение

Извещение_малой_закупки

Извещение о проведении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка стирального порошка

спецификация_стиральный_порошок

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора__стиральный_порошок

Проект договора на поставку стирального порошка

№ ____

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице заместителя директора по социальным вопросам Демиденко Анны Павловны, действующего на основании приказа № 51 от 08.04.2013 г, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктом 6.1. раздела 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», заключили с использованием электронного магазина Тверской области (протокол № _______________ от «___» ________ _______ года) настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего Договора стиральный порошок (далее - «Товар») в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар в порядке и размере, установленным настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________ (________________________________) рублей _____ копеек, с учетом НДС (в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.4. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара. Оплата поставленного товара производится после подписания документа о приемке Товара.

2.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате за поставленный Товар считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1. Товар надлежащего качества поставляется Поставщиком Заказчику с даты заключения настоящего Договора по «31» мая 2024 года.

3.2. При возникновении у Поставщика трудностей исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме в установленные сроки, Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком.

3.3. Поставщик обязан уведомлять Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до осуществления поставки.

3.4. Доставка Товара производится транспортом Поставщика Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тверская обл., г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 31.

Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного Товара.

3.5. Поставщик передаёт Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов/счетов – фактур или иной передаточный документ не позднее 7 (семи) календарных дней, следующих за днём отгрузки Товара Заказчику.

Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения товарных накладных и счетов/счетов – фактур или иной передаточный документ, обязан осуществить приёмку поставленного Товара на соответствие количеству, комплектности, установленным настоящим Договором, а также осуществить проверку документов, подтверждающих качество поставляемого Товара и сопроводительных документов, указанных в настоящем пункте.

3.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за надлежащую упаковку Товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке воздушным и автомобильным транспортом, а также хранении и во время перегрузки.

4. Качество Товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать потребительским свойствам Товара и сертификату качества изготовителя, должно иметь сертификат соответствия, и другие разрешительные документы для использования на территории Российской Федерации, выданные уполномоченными на то органами. В случае поставки Товара, происходящего из иностранных государств, Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие иностранное происхождение Товара.

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части не противоречащей действующему законодательству.

4.3. Контроль качества поставляемого Товара осуществляется Поставщиком.

4.4. В случае, когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве Товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Заказчика.

4.5. Поставщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента требования Заказчика, а также получения информации о ненадлежащем качестве Товара произвести замену Товара на Товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

4.6. Поставляемый Товар является новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.7. Поставщик отвечает за качество Товара при его транспортировке. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой Товара.

4.8. Обязанность Поставщика поставить Товар Заказчику считается исполненной после приемки Товара Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Договора.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, оплата по Договору осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора.

5.7. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Поставщиком повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный Договор, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям Договора, заключенного взамен прекращенного Договора.

5.8. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки.

5.9. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по Договору и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Поставщика от исполнения обязательства по Договору.

5.10. Если вследствие просрочки исполнение Поставщика утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

5.11. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было им исполнено по Договору до момента изменения или расторжения Договора.

5.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.13. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 10 процентов от цены Договора.

5.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.15. Проценты за пользование чужими денежными средствами начинают начисляться с 30 (тридцатого) дня просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

5.16. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.17. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и возмещения убытков другой Стороне.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. Претензии предъявляются в письменном виде. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до «11» июня 2024 года включительно, а по расчетам – до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств по взаиморасчетам.

9. Изменение, расторжение Договора

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания.

9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

- нарушения Поставщиком сроков, установленных в пунктах 3.1., 4.5. Договора;

- нарушения условий Договора, являющихся существенными.

9.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Конфиденциальность

10.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность коммерческой информации, полученной в процессе исполнения Договора и принять все меры к предотвращению ее утечки.

10.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить надлежащее хранение документов, оформленных в процессе исполнения Договора (счета, заявки, накладные и пр.).

10.3. Стороны обязуются в кратчайшие сроки извещать друг друга об известной им утечке информации.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Заключительные положения

12.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном виде в течение одного рабочего дня со дня наступления таких изменений.

12.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по адресам Сторон.

12.3. Стороны имеют право направлять любые уведомления путем использования электронного средства связи с последующим предоставлением оригинала.

12.4. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.5. По всем вопросам, не оговорённым настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

12.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными тз_стиральный_порошок

Техническое задание

на поставку стирального порошка

- Посмотреть таблицу с данными

1. Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2. Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта. За повреждение товара при поставке и установке ответственность несет Поставщик.

3. При поставке товара предоставить заверенные копии документов подтверждающих соответствие поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.д.).

4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

5.Требования к отгрузке и доставке товара

5.1. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу заказчика.

5.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара и оформления документов.

5.3. Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счёт.

5.4. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика. Поставка осуществляется в полном объёме.