Тендер - Поставка стирального порошка «Миф» №269168293

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская обл, г Колпашево, ул Советский Север, д 45
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.03.2024 по 27.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Требование_о_стране_происхождения В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»:

Перед заключением договора на поставку товара участник закупки должен обязательно указать страну происхождения товара, в том числе на запасные части при выполнении работ, а также при наличии торговую марку и модель.

СМП_Требования_к_участнику_закупки_в_соответствии_с_Положением_о_закупке_товаров

Требования к участнику закупки в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Колпашевская районная больница» утвержденного наблюдательным советом ОГАУЗ «Колпашевская РБ» :

1. Участник закупки подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке путем размещения на электронной площадке сведений, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке и заявки, содержащей информацию в соответствии с пунктом 2.

2. Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, номер и дату выдачи доверенности.

3. Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в случае непредоставления заявки участником закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в соответствии с пунктом 1 и 2.

4. Предложение участника закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме признается не соответствующим требованиям в случае, если такое предложение содержит предложение на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке.

5. Отсутствие сведений об участниках закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).

6. Нахождение участника закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте федеральной налоговой службы.

Договор заключается с участником закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, которого содержит наиболее низкую цену договора либо цену единицы товара, работы, услуги.

При предложении наиболее низкой цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги несколькими участниками такой закупки договор заключается с участником, предложение о цене которого, поступило ранее других предложений. При предложении наиболее низкой цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги одновременно несколькими участниками такой закупки договор заключается с любым из таких участников закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме.

Рекомендуемая_форма_заявки_участника_закупки

Рекомендуемые формы заявок участника закупки на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме:

Для юридического лица.

Для Индивидуальных предпринимателей.

1. Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [1]

- Посмотреть таблицу с данными

2. Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [6] 1

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется юридическим лицом. ↑

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание
на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. ↑

3 Указывается при наличии в соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации путем указание организационно-правовой формы и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

5 Отчество указывается при наличии. ↑

1 Заполняется физическим лицом. ↑

2 Отчество указывается при наличии. ↑

3 Заполняется иностранным лицом. ↑

Проект_договора_(стиральный_порошок)

Договор поставки № СМП____________

Поставка стирального порошка «Миф» для нужд ОГАУЗ «Колпашевская РБ»

г. Колпашево ___ __________ ____ года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» (ОГАУЗ «Колпашевская РБ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующ__ на основании __________, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании подпункта 1 пункта 187 Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного наблюдательным советом ОГАУЗ «Колпашевская РБ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать Заказчику стиральный порошок «Миф» (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), характеристики Товара, количество Товара, единица измерения, цена за единицу Товара, цена Товара, наименование страны происхождения Товара, код ОКПД2 определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. Цена договора

2.1. Цена Договора составляет _______ (________ рублей __ копеек) [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] [1] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______] [2] .

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, тару, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.

3. Порядок и форма расчетов

3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной, универсального передаточного документа, иных документов аналогичного содержания (далее – товарной накладной) в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями.

3.2. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества Товара, поставка которого осуществлена в ходе исполнения Договора по заявкам Заказчика, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.

3.3. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплатить Товар по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках поставленных Товаров в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.1.4. Рассматривать претензию Поставщика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо их замены.

4.2.2. При расчетах за поставленный Товар вычитать из цены Договора сумму в виде неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Передать Заказчику Товар в течение срока, установленного пунктом 5.2 Договора.

4.3.2. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара следующие документы:

товарную накладную;

счет и счет-фактуру (при наличии),

а также документы по качеству Товара:

копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.

4.3.3. Рассматривать претензию Заказчика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Передать Заказчику Товар до наступления или после истечения срока, установленного пунктом 5.2 Договора, только с согласия Заказчика.

5. Условия поставки и принятия товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. Период поставки Товара: со дня заключения Договора по 31.03.2025г., отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком в рабочие дни с 08:30 до 15:30 часов по местному времени.

Заказчик подает Поставщику заявку на поставку товара в письменной форме, на адрес электронной почты или с использованием средств факсимильной связи. Заявка составляется в свободной форме с обязательным указанием объемов (количества) требуемого товара. Подтверждение факта получения заявки Поставщиком не требуется. Заявка считается поданной со дня ее отправления Поставщику любым из предусмотренных способов.

5.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Советский Север 45.

5.4. Поставщик не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки Товара согласовывает с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

5.5. Заказчик осматривает принятый Товар, проверяет количество и качество принятого Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику, и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара, за исключением поставки Товара ненадлежащего качества, незамедлительно письменно уведомляет Поставщика.

5.6. Товар считается переданный Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний.

6. Качество и гарантия качества товара

6.1. Качество Товара должно соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.2. Товар, имеющий установленный нормативно-технической документацией срок годности (хранения), должен быть поставлен с таким расчетом, чтобы к моменту поставки остаточный срок годности (хранения) товара составлял не менее 80%. Срок годности (хранения) товара должен быть обозначен на этикетке упаковки. Поставляемый товар должен быть однородным по сроку годности (хранения).

6.3. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым.

7. Тара (упаковка), маркировка товара

7.1. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть затарен (упакован).

7.2. Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и других документов, устанавливающих требования к таре (упаковке) товара.

7.3. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от не уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от цены недопоставленного или не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков устранения несоответствия или недостатков Товара, не соответствующих условиям Договора, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 2,5 (Две целых пять десятых) процентов от цены Товара за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.5. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию и направляет ответ на претензию в письменной форме другой Стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такой претензии.

9.3. Неурегулированные Сторонами споры в претензионном (досудебном) порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством РФ как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено стороной в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.1., п. 10.2. настоящего договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, выступившая с инициативой о расторжении договора, в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и прекращает свое действие 30.04.2025г., но не ранее окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней. Днем получения электронного сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

11.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к договору

12.1. Приложение 1 - Спецификация.

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ СМП_________ от ___ __________ ____ года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Условие включается в пункт, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑