Тендер - Поставка стирального порошка автомат №267241055

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Саратовская обл, г Балаково, ул 30 лет Победы, д 71
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.02.2024 по 28.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме проект_Договора_поставки_порошок

Договор поставки № ___

г. Балаково «___»____________2024 г.

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в лице директора Саймаковой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ___________________________, в лице __________________________ действующего на основании __________________________________________________., с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку товара (порошок стиральный автомат для цветных тканей) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), в количестве и ассортименте согласно спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке, установленном настоящим договором.

2. Качество товара

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Заказчик имеет право своими силами, либо с привлечением сторонней организации провести экспертизу на соответствие качества поставленного товара с оформление экспертного заключения, в случаях наличия признаков не соответствия поставленного товара требованиям технического задания к договору.

2.3. Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям, обычно предъявляемым при аналогичных поставках, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.

2.4. Товар (каждая партия Товара) сопровождается документами, удостоверяющими качество Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, с подлинными печатями производителя или Поставщика Товара (при наличии печатей), указанного в этих документах.

2.5. Хранение товара Поставщиком, доставка товара транспортом Поставщика осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами (Приложение N 1).

2.6. Документация, подтверждающая качество товара, предоставляется Заказчику бесплатно.

Сумма договора. Порядок расчетов

3.1. Общая сумма настоящего договора составляет ______________ рублей ______________ копеек (сумма прописью).

3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3.3. Оплата товара производится из средств от иной, приносящей доход деятельности, в течение 7 рабочих дней с момента поставки партии товара, что подтверждается товарной накладной, подписанной Сторонами.

3.4. Обязательства Заказчика в части оплаты по настоящему договору считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Сроки и порядок поставки

4.1. Поставка товара осуществляется, за счет средств Поставщика в период действия настоящего договора на склад Заказчика, расположенного по адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д.71. Поставка и приемка товара осуществляется с момента заключения договора, в течение 2 (двух) рабочих дней, с 08.00 до 12. 00 часов.

4.2. Поставленный товар обязательно сопровождается документами, удостоверяющие соответствие качества товара требованиям действующего законодательства (Сертификат или декларация соответствия качества товара и т.д.). Поставщик передает документы Заказчику вместе с товаром. Копии данных документов, должны быть заверены надлежащим образом, а именно: копия заверяется только держателем подлинника, должна иметь синюю печать организации, подпись руководителя, расшифровка должности и фамилии, имя и отчества руководителя.

4.3. Погрузо-разгрузочные работы выполняются работниками Поставщика.

4.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору считается дата сдачи товара Заказчику, что подтверждается отметкой в накладной (товарно-транспортная накладная, УПД) о получении товара.

Ответственность и обязанности сторон

5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Ответственность Поставщика:

5.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.2. В случае нарушения срока поставки товара, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

Неустойка начисляется в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.2.3. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2.4. Вместе с Товаром, товарной накладной, передаются сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и другие обязательные сопроводительные документы. В случае поступления Товара без указанных документов считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Товара до момента поступления таких документов.

5.2.5. Стороны договорились, что законные проценты по денежному обязательству любой из Сторон настоящего договора, предусмотренные ст.317.1 Гражданского Кодекса РФ, не начисляются и не выплачиваются.

5.3. Обязанность Поставщика:

5.3.1 Передать в обусловленный срок или сроки товаров Заказчику в количестве, ассортименте, по цене и качеству, предусмотренного настоящим договором поставки, с соблюдением условия о комплектности товара, а также передача относящихся к товару документов (сертификат качества, декларации соответствия и т.п.), предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором; обязанность передать товар в упаковке; таре, либо расфасованные в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.2. В случае изменения реквизитов (за исключением расчетного счета), указанных в п.10 настоящего договора в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Заказчику путем направления письменного уведомления.

6. Порядок приемки-передачи товара

6.1. Приемка товара по количеству и качеству производится во время передачи товаров Заказчику.

6.2. Приемка товаров по количеству производится на основании накладных путем пересчета товарных мест. Товары по качеству проверяются комиссией Заказчика на основании документов, необходимых для конкретного вида товара, либо с помощью экспертизы. В случае принятия решения приемочной комиссией Заказчика о проведении экспертизы поставляемого товара на соответствие требованиям технического регламента, либо ГОСТа, заявленных в декларации, либо в сертификате товар считается приятым после положительного заключения экспертизы.

6.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи Поставщиком товаров, что подтверждается товарной накладной.

6.4. В случае несоответствия количества или ассортимента товаров претензии Поставщику предъявляются Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней, считая с даты приемки товара.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. Срок договора. Изменение и расторжение договора. Рассмотрение споров

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2024 г.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

8.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий настоящего договора одной Стороной. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении договора.

8.4. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Претензия направляется в письменном виде посредством электронной почты или факса, указанных в разделе № 11 настоящего договора и рассматривается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Стороной.

8.5. В случае не достижения Сторонами согласия предмет спора рассматривается в Арбитражном суде Саратовской области.

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами в письменной форме.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – техническое задание, приложение № 2- спецификация.

10. Адреса и реквизиты сторон. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

1.Требования, установленные Заказчиком:

1.1. количество поставляемых товаров, требования к потребительским свойствам и техническим характеристикам товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. требования к качеству поставляемого товара

Поставка товара осуществляется с предоставлением декларации о соответствии и сертификатов соответствия для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

1.3. требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.4. требования к упаковке поставляемого товара

Товар поставляется новый в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

1.5. условия поставки и приемки товара, показатели соответствия поставляемого товара, отгрузки товара потребностям ЗАКАЗЧИКА

Товар поставляется по адресу: ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Балаково, Саратовской области, ул. 30 лет Победы, д. 71, с момента заключения договора в течение 2 рабочих дней, с 08:00 до 12:00. Должны быть предоставлены документы, согласно действующему законодательству на момент поставки. Доставка товара Поставщиком производится до склада Заказчика.

При поставке ПОСТАВЩИК должен передать ЗАКАЗЧИКУ:

- декларацию (сертификат) о соответствии.

Наименование Товара и производитель поставляемых Товаров, должны соответствовать наименованию Товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах.

Доставка товара осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемых к транспортировке товаров, являющихся предметом настоящего договора.

2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

2.1. к объему предоставления гарантий качества

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров.

2.2. к сроку предоставления гарантий качества

Срок, в течение которого ПОСТАВЩИК принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в полном объеме, согласно пункту 1.1 технического задания должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара

2.3. к сроку устранения дефектов

При обнаружении после приемки Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям договора Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

Заказчик: Поставщик:

Директор ГАУ СО «Балаковский Руководитель

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

__________________ С.В. Саймакова ______________________________ФИО

Приложение № 2 к договору

№ ______ от______________ 2024 г.

Спецификация

на поставку товара

для нужд ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.

Заказчик: Поставщик:

Директор ГАУ СО «Балаковский Руководитель

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

__________________ С.В. Саймакова ______________________________ФИО

ТЗ_Порошок

Утверждаю

И.о. директора ГАУ СО

«Балаковский дом – интернат

для престарелых и инвалидов»

_______________ О.В. Столяров

Техническое задание

на поставку товаров для нужд

ГАУ СО «Балаковский дом – интернат для престарелых и инвалидов».

1.Требования, установленные Заказчиком:

1.1. количество поставляемых товаров, требования к потребительским свойствам и техническим характеристикам товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. требования к качеству поставляемого товара

Поставка товара осуществляется с предоставлением декларации о соответствии и сертификатов соответствия для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

1.3. требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.4. требования к упаковке поставляемого товара

Товар поставляется новый в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

1.5. условия поставки и приемки товара, показатели соответствия поставляемого товара, отгрузки товара потребностям ЗАКАЗЧИКА

Товар поставляется по адресу: ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Балаково, Саратовской области, ул. 30 лет Победы, д. 71, с момента заключения договора в течение 2 рабочих дней, с 08:00 до 12:00. Должны быть предоставлены документы, согласно действующему законодательству на момент поставки. Доставка товара Поставщиком производится до склада Заказчика.

При поставке ПОСТАВЩИК должен передать ЗАКАЗЧИКУ:

- декларацию (сертификат) о соответствии.

Наименование Товара и производитель поставляемых Товаров, должны соответствовать наименованию Товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах.

Доставка товара осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемых к транспортировке товаров, являющихся предметом настоящего договора.

2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

2.1. к объему предоставления гарантий качества

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров.

2.2. к сроку предоставления гарантий качества

Срок, в течение которого ПОСТАВЩИК принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в полном объеме, согласно пункту 1.1 технического задания должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара

2.3. к сроку устранения дефектов

При обнаружении после приемки Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям договора Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

Зав. складом Кильдякова С.В.