Тендер - Поставка стерилизующего средства №272764248

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТХ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):г. Оренбург, ул. Невельская, 24/1; Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, село Ивановка, ул. Елены Черной, здание №1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.05.2024 по 24.05.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается - Посмотреть таблицу с даннымиОБОСНОВАНИЕ_ЦЕНЫ - Посмотреть таблицу с данными2024.057413_ЗК_СМП_Приложение_к_извещению

2024.057413

Приложение №1 к Извещению

РАЗДЕЛ I.

Дополнительная информация

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

Техническое задание прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается.

Приложение № 2 к Извещению

Заявка

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе извещения о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах, входящих в состав извещения о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению заявки:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае если в п.10.1 приложения к извещению о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).

Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ________

г. Оренбург «__» _____________ 2024 г.

_______________________, в лице ___________________________, действующей на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Государственное автономное учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» в лице И.О. главного врача Тухватулина Рауфа Ринатовича, действующего на основании Приказа министерства здравоохранения Оренбургской области №18/р от 12.03.2024г, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07. 2011 г. № 223-ФЗ, заключили по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол № ________ от «__»_______________ _____г.) настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается на поставку стерилизующего средства.
1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар, согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Договора;
2.1.2. обеспечить оплату товара в соответствии со стоимостью товара по договору в порядке, установленном главами 4,5 настоящего Договора;
2.1.3. консультировать Поставщика по вопросам выполнения заказа на поставку товара.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора путем проверки качества, объемов и сроков поставки товара;
2.2.2. осуществлять контроль над исполнением настоящего Договора;
2.2.3. для проведения проверки качества поступающей продукции Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и подвергнуть независимой проверке поставленную продукцию в испытательной лаборатории, аккредитованной в определенном порядке. Расходы по проведению данной проверки оплачиваются за счет поставщика.
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. поставлять товар надлежащего качества в объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
2.3.2. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора;
2.3.3. обеспечить информационное и технологическое взаимодействие между Сторонами, включая сбор, осуществление финансовых расчетов.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1 запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора;
2.4.2. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.

Условия поставки
3.1. Место поставки: г. Оренбург, ул. Невельская, 24/1; Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, село Ивановка, ул. Елены Черной, здание №1
3.2. Срок поставки: с даты заключения договора до 20.12.2024 г. по предварительной заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки Поставщиком. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Без заявки товар не принимается и не оплачивается.
2.3. Датой поставки является дата получения товара в месте поставки.
3.3. Заказчик направляет Поставщику заявку посредством электронной почты, телефона или факсимильной связи.
3.4. Датой поставки является дата получения товара в месте поставки.
3.5. Право собственности на товар и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу товара.
3.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.
3.7. Поставщик предоставляет вместе с товаром следующую документацию:
а) товарно-транспортную накладную;
б) счет-фактуру;
в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество поставляемого товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;
г) другую товарно-сопроводительную документацию.
3.8. Доставка товара до места поставки осуществляется за счет Поставщика

Цена товара
4.1. Цена Договора составляет _____________ (__________________________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС - __________________(__________________________________________).
В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС.
4.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки и заноса товара на склад, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
4.3. Товар поставляется по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Оплата по договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств.
4.5. Цена товара выражается в валюте Российской Федерации.
4.6. Источник финансирования по настоящему договору –
- средства от приносящей доход деятельности;
- субсидии за счет средств областного бюджета;
- средства обязательного медицинского страхования;
- субсидии на иные цели

Порядок расчетов
5.1. Порядок расчетов за поставку: не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.
5.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

Качество поставляемого товара
6.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, прошел государственную регистрацию в РФ, разрешен в установленном порядке для применения, качество товара соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида товара.
Весь товар и связанные с ним услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников.
В отношении качества товара отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.
6.2. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке и представить Заказчику одновременно с передаваемым товаром.
6.3. Срок годности: остаточный срок годности не менее 12 месяцев.
6.4. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при транспортировке товара

Упаковка и маркировка поставляемого товара
7.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку товара, соответствующего требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит товар от атмосферных воздействий.
7.2. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки товара.

Гарантии, порядок приемки товара, предъявление претензий

8.1. Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по настоящему Договору, соответствует требованиям качества (п. 6.1. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящий товар.

8.2. Заказчик производит приемку поставленного товара по количеству, комплектности и качеству в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя Поставщика при приемке товара обязательно.

8.3. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженного товара Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения товара;

- по качеству – в пределах гарантии завода изготовителя.

8.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

8.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественный товар на товар надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет.

Допоставка(и) или замена товара по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена Поставщику пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) рассчитывается как 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки обязательства от цены договора.

9.3. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан заменить товар на товар надлежащего качества.

9.4. За ненадлежащее исполнение обязательства по оплате Заказчиком перед Поставщиком по условиям Договора начисляется пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки не может превышать 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты от суммы неисполненного обязательства.

9.5. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

9.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

10. Условия изменения и расторжения договора

10.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки).

цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8.2. Договора;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг).

сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.
10.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.3. Договор может быть расторгнут в любой момент по соглашению сторон, по решению суда и другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница».
10.4. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.
10.5. В случае расторжения Договора взаимные расчеты Сторон производятся по фактически выполненным обязательствам.
10.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае неоднократного или однократного грубого нарушения Поставщиком условий Договора.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.
11.3. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
12. Размер и порядок обеспечения исполнения обязательств по договору
12. Размер и порядок обеспечения исполнения обязательств по Договору.
12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору, Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения договора.
12.2. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены договора.
12.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
12.4. Обеспечение исполнения Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего договора, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в пункте 12.5 настоящего договора, независимой гарантии, соответствующей требованиям, указанным в пункте 12.11 настоящего договора, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 12.7 настоящего договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.
12.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется Исполнителем путем предоставления банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;

банковская гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

банковская гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой банковской гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой банковской гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия.

12.6. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

12.7. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется Исполнителем путем перечисления денежных средств, то денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Реквизиты для внесения обеспечения:

ГАУЗ «ООКИБ»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Министерство финансов Оренбургской области

(ГАУЗ «ООКИБ», л/с 039.09.084.0), р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в назначении платежа указать тип средств 06.04.00, обеспечение исполнения договора на ________________. Номер извещения _________..

12.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

12.9. Положения настоящего раздела, с учетом положений пункта 12.4 о предоставлении такого обеспечения не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

12.10. Исполнение договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 12.7 настоящего договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

12.11. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ

12.12. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком

13. Форс – мажор

13.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор: стихийные катаклизмы (землетрясения, наводнения, ураганы и т. п.), социальные катаклизмы (войны, революции, эпидемии, теракты и т. п.), климатические явления (жара, мороз, снегопад и т. п.), действия власти (изменение законов и таможенных пошлин, торговые ограничения и т. п.), преступления, локальные аварии и пожары, забастовки.

13.2. Не является форс-мажором: глобальный финансовый кризис, отсутствие у должника денег, необходимых товаров на рынке, нарушение обязательств его контрагентами, банкротство компании. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

13.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1. Договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

13.4.В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 12.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 13.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возникновения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Срок действия договора

15.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует по 31.12.2024г., а в части исполнения обязательств, обязательства должны быть исполнены по условиям, определяющим срок их исполнения договором.

16. Заключительные положения

16.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

16.2.Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

16.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

16.4.Не допускается уступка стороной договора (кредитором) прав требования, возникших из договора, без предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в обязательстве (статья 382 ГК РФ).

17. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______ от «____»__________2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными