Тендер - Поставка стерилизующего средства (пероксид водорода) №272286259

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.05.2024 по 18.05.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:21.05.2024Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации - Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главного врача

по экономическим вопросам

__________________ Е.В. Цой

«____» ______________ 2024 г

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПОСТАВКУ СТЕРИЛИЗУЮЩЕГО СРЕДСТВА

(ПЕРОКСИД ВОДОРОДА)

Разработал:

Работник контрактной службы

_________________ Намсараева О.П.

Ответственный за техническое задание:

Старшая медицинская сестра

________________ Кузнецова М.А.

г. Улан-Удэ

2024 г.

Основные термины и их сокращения, применяемые

в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» далее по тексту - Закон;

Положение о закупке товаров, работ и услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия», утвержденное Наблюдательным Советом 31 марта 2023 далее по тексту – Положение.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,

Приложение № 2 Техническое задание,

Приложение № 3 Проект гражданско-правового договора,

Приложение № 4 Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора,

Приложение №1

к извещению о запросе котировок в электронной форме

Форма 1

На фирменном бланке организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Кому: ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ» «__» ___________ 2024 г.

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив запрос котировок в электронной форме на _______________ мы, ___________________________________________________________________________

Наименование участника закупки

согласны исполнить условия договора, технического задания, указанные в извещении о закупке №________ от ________ в полном объеме, и готовы поставить:

Наименование, количество:

- Посмотреть таблицу с данными

(Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»)

Цена включает все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подтверждаем отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков.

С условиями исполнения договора, указанными в извещении о запросе котировок, а также со сроками и условиями оплаты выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) согласны.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам Договора и нашего уклонения от заключения Договора, сведения о нас будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящим подтверждаем сведения о стране происхождения товара.

_______________________________________ уведомлено об ответственности участников

Наименование участника запроса котировок

закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

-непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедурах закупок;

- об обладании участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.

Руководитель организации _________________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Форма 2

Главному врачу ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ»

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку
своих персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, место нахождения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

выражаю свое согласие на:

обработку ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ» моих персональных данных согласно сведениям, поданным в составе заявки на участие в запросе котировок (N извещения о проведении запроса котировок в ЕИС: _____________, наименование предмета закупки: _______________________________)

совершение ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ» в установленном ею порядке всех необходимых действий с моими персональными данными в целях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ», утвержденным Наблюдательным Советом (с изменениями) (далее – Положение о закупках), извещением о запросе котировок, а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность.

Настоящее согласие действует в течение 3(трех) лет с момента подачи заявки на участие в запросе котировок.

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем моего письменного обращения в ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ».

________________ 20___г. ______________________ _____________________________

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №2

к извещению о запросе котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к сроку годности: остаточный срок годности на дату поставки товара не менее 8 месяцев от срока годности (срока хранения), установленного производителем.

Требования к качеству продукции медицинского назначения:

- продукция медицинского назначения должна соответствовать положениям стандартов и сводам правил, установленным на данный вид товара

• наличие сертификата соответствия, регистрационного удостоверения, товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственными стандартами (ГОСТ) и отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара, а также требованиям Заказчика.

Требования к безопасности продукции медицинского назначения:

- продукция медицинского назначения должна обеспечивать в течение всего срока службы безопасность при использовании и не подвергать риску состояние здоровья пользователей или других лиц, занятых перевозкой, хранением и эксплуатацией. Любые риски, связанные с ее применением, должны соответствовать высокому уровню защиты здоровья и обеспечения безопасности. Возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий должны быть указаны в инструкциях изготовителя.

- в целях обеспечения безопасности, качества и эффективности продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации

Требования к упаковке товара:

упаковка товара должна обеспечивать:

- безопасность и неизменность идентификационных признаков продукции медицинского назначения при обращении в течение ее срока службы;

- сохранность продукции медицинского назначения в установленном уровне чистоты и сводить к минимуму риск инфекционного загрязнения;

- защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

• сохранение стерильности в установленных производителем условиях хранения и транспортирования до вскрытия защитной упаковки медицинским персоналом перед применением (эксплуатацией).

Товар должен быть упакован для транспортировки, чтобы исключить порчу и повреждение. Наличие сопроводительных документов (регистрационное удостоверение, паспорта, инструкции). На каждой упаковке, флаконе, канистрах должны быть наклеены (указаны) этикетка с указанием краткого наименования, количества, номер серии, даты изготовления и срок хранения.

Старшая медицинская сестра_________________________ /Кузнецова Марина Анатольевна/

Приложение № 3

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № __________

(Заключен по результатам запроса котировок в электронной форме

Протокол № __________________ от ___________ 20__ года)

г. Улан – Удэ «___» __________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Даржаева Зорикто Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику __________________________ (далее «Товар») согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ________(______________________) рублей _____________ коп. в том числе ____________ НДС_______%-_________ руб./без НДС.

(Примечание: 1. Если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»; 2. В случае заключения договора с физическим лицом, цена договора будет уменьшена на сумму налогов и других обязательных отчислений, т.к. Заказчик будет являться налоговым агентом).

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору, включены Поставщиком в цену Договора.

2.3. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств ОМС.

2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком после получения Заказчиком поставляемого по настоящему Договору товара на основании счетов-фактур, товарных накладных, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня приемки товара. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

.

.3. Порядок и срок поставки, приемка товара

3.1. Поставка товара производится отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика (электронная почта Заказчика о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком.

3.2. Срок поставки товара: со дня заключения настоящего Договора по 31.12.2024 г.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова,15 Б, аптечный склад ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ». Поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, подъем на этаж и перемещение товара до места складирования своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

3.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, счета/счета-фактуры с обязательной ссылкой на номер Договора, документы, подтверждающие качество товара (регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, и т.п.), предусмотренные действующим законодательством, и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Приемка Продукции осуществляется Заказчиком в течении 10 (десять) рабочих дней со дня поставки товара. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре.

3.4. В случае если у Заказчика возникли сомнения по поводу качества поставленной продукции, проверка качества поставленной Продукции производится Заказчиком комиссионно в одностороннем порядке и подтверждается соответствующим актом. Акт составляется в течение десяти рабочих дней со дня поставки товара.

3.5. Приемка Продукции фиксируется отметкой уполномоченного представителя Заказчика на товарно-накладных документах Поставщика и сопровождается оформлением счета- фактуры на имя Заказчика.

3.6. В случае невыполнения объемов поставки по конкретной заявке Заказчика, пересортицы, поставки товара ненадлежащего качества или нарушений условий транспортировки, Продукция считается непоставленной или недопоставленной и Поставщик обязуется поставить Продукцию в течение 7 (семи) дней с момента непоставки/недопоставки.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или факсимильной связью.

4.1.2. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

4.1.4. Предоставить Заказчику вместе с товаром счет, счет-фактуру (в случае необходимости), товарную накладную (в двух экземплярах), комплект эксплуатационных документов (паспорт изготовителя - при наличии) на русском языке, копии сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений (в случае их обязательного наличия на данный вид товара), действующее свидетельство о метрологической поверке (в случае обязательного наличия на данный вид товара), иные документы, подтверждающее качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Устранять недостатки и некомплектность товара в течение 3 (трех) дней со дня получения претензии Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. При исполнении договора по соглашению сторон поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

4.2.2. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Поставщик вправе с согласия Заказчика осуществить досрочную поставку.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных Договором.

4.3.2. Осуществить оплату поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора.

4.3.3. Взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении Договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

4.3.4. Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенного нарушения требований к качеству товара.

5. Качество и упаковка товара

5.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Товар на дату поставки должен иметь допустимый срок хранения. Остаточный срок годности (срок хранения) товара на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев от срока годности (срока хранения), установленного производителем.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 0,5% от суммы не исполненных обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.2.4. настоящего Договора, Поставщик имеет право требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет 10% от цены договора.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

9. Прочие условия Договора

9.1. Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена и/или срок закупаемых товаров, работ или услуг, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий.

Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещает информацию об изменении договора с указанием измененных условий.

9.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» января 2025 г.

9.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или либо с использованием электронных средств связи (электронная почта, факс) по реквизитам указанных в разделе 10 договора с последующим представлением оригинала по адресу другой Стороны. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.

9.5. Расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.7. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков

9.8. При исполнении Договора не допускается замена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. Неотъемлемой частью Договора является:

- Приложение № 1 «Спецификация»;

- Приложение № 2 «Итоговый акт».

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ _____ от «___»__________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению о запросе котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

Настоящее обоснование начальной (максимальной) цены договора подготовлено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский перинатальный центр МЗ РБ».

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора произведено Заказчиком на основании информации, полученной из коммерческих предложений поставщиков.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого начальная (максимальная) цена договора, установленная Заказчиком, составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,71 руб. (Сто семьдесят три тысяча триста семьдесят шесть) рублей 71 копейка.

Исполнитель: _____________/ Намсараева О.П. /

«08» мая 2024 г. дата составления