Тендер - Поставка стерилизующего средства "DGM Steriguard" №269968609

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ООЗ[1].doc
• ПК_(стерилизующее).DOCX
• РНМЦК..docx
• Требования_к_содержанию_и_составу_оферты,_инструкция.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 Просмотр сведений о закупке «Поставка стерилизующего средства "DGM Steriguard" для нужд СПб ГБУЗ "Родильный дом №9" в 2024 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3165

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка стерилизующего средства "DGM Steriguard" для нужд СПб ГБУЗ "Родильный дом №9" в 2024 году

Описание объекта закупки: Поставка стерилизующего средства

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.68

Дата размещения закупки: 03.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:24

Срок завершения подачи оферт: 04.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:23

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: установлено документацией

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе 47

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: установлено положениями договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: установлено положениями договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: установлено положениями договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: установлено положениями договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №9"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, 47

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, улица Орджоникидзе, 47

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7875

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Земкова

Имя Евгения

Отчество

Дополнительная контактная информация через ЭМ



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

x

Требования к содержанию, составу оферты на участие в закупке через Электронный магазин

Для участия в закупке оферта должна содержать (В случае отсутствия в оферте указанных документов и информации, оферта будет признана несоответствующей требованиям):

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма

Предложение участника

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению предложения участника относительно объекта закупки

1. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

1.1. Применяются следующие положения инструкции:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2 При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием слов или символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается.

3.Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, указанных в оферте, несет участник закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиx

КОНТРАКТ №

Санкт-Петербург «___»________20__ г.

СПб ГБУЗ «Родильный дом 9», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Болотских Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик“, в лице _________________________, действующей на основании _____________, с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту) на основании Заявки о получении Товара (приложение № 3 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом, осуществить поставку стерилизующего средства – код ОКПД2: 20.20.14.000 (далее – Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура и общее количество Товара определяется Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), срок получения Товара и конкретное количество Товара необходимое Заказчику определяются Заявкой о получении Товара (приложение № 3
к Контракту), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение
№ 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства
в срок не более 5 дней с даты заключения контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.47 (далее – Место доставки).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта [1] составляет ____ руб. (_____ руб. ____ коп.), включая
НДС (____%) ____ руб. (____ руб. ___ коп). (если НДС не облагается, указать основание).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы
на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить
в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных Законом.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации [2] , в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более
чем десять процентов цены Контракта в течение десяти дней с даты заключения Поставщиком таких договоров [3] ;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих
при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. в случае окончания срока действия свидетельства о государственной регистрации в период исполнения обязательств по Контракту, - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации дез.средства, в течение 5 рабочих дней
со дня направления такого заявления;

3.1.6. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

3.1.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 20.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки
в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте
(за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе);

3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в соответствии с разделом 11 Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки
(за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закон о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

3.3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом
11 Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств
по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств
по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика,
в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта,
и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

3.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Упаковка и маркировка. Условия перевозки

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях и в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 Контракта, в рабочие дни в дневное время суток (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00).

5.2. Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику письменное уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (способ передачи – факс, телефонограмма или электронная почта).

5.3.После извещения Поставщиком Заказчика последний должен принять поставленный товар по количеству, качеству и ассортименту.

При поставке Товаров Поставщик должен предоставить следующую документацию:

а) счет, счет -фактура (при наличии);

б) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

в) Акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

г) копии действующих сертификатов и/или деклараций о соответствии, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

д) ) копии действующих свидетельств о государственной регистрации на товар;

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии
с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику
во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного
в Заявке о получении Товара (Приложение № 3 к Контракту), поставка Товара сверх количества, указанного в Заявке о получении Товара (Приложение № 3 к Контракту), осуществляется за счет Поставщика.

5.5. Погрузо-разгрузочные работы, доставка осуществляются силами Поставщика.

5.6. Датой поставки товара считается дата передачи товара Заказчику, оформляемая путем подписания товарной накладной и акта приема-передачи уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо адресу, указанному в п. 1.3 Контракта.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку поставленного Товара
на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (Приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (в случае поставки термолабильных средств).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона
о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности, соответствию требованиям, установленным Контрактом, проводится в день доставки товаров по адресу поставки, указанному в Контракте (п. 1.3 Контракта).

6.5. По результатам приемки составляется акт приемки-передачи товаров, а в случае обнаружения недостачи товаров по количеству, претензий к ассортименту и (или) комплектности составляется рекламационный акт. Акты подписываются уполномоченным лицом Заказчика и представителем Поставщика. Акты, оставленные в ходе приемки товаров, оформляются в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй – передается Поставщику.

Товары, не соответствующие по ассортименту и (или) комплектности требованиям, установленным в Контракте, подлежат возврату Поставщику с рекламационным актом для замены на качественные товары.

Срок удовлетворения рекламаций устанавливается Заказчиком и указывается в рекламационном акте.

При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров либо при несогласии Поставщика с выводами Заказчика, Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта). Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств Заказчика с возмещением в дальнейшем этих расходов Поставщиком в случае подтверждения ненадлежащего качества товаров.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов поставленного товара в случае выявления несоответствия этих товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и оперативно устранено Поставщиком.

6.6. Ответственный за приемку со стороны Заказчика: кладовщик Шкода Екатерина Ивановна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-71-58

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос
о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества дез.средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается
в объеме всей серии. При этом объем поставки и цена Контракта остаются неизменными,
а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные
с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту),
что подтверждается сертификатом соответствия и свидетельством о государственной регистрации.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств: «Внебюджетные средства»: Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям, Доходы от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, к которому Поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 5.3 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) в течение 10 дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи, и на основании документов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Контракта.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара
по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара
с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9.7. При задержке предоставления Поставщиком документов на поставленный Товар (счетов, счетов-фактур, документов качества на товар и прочих сопроводительных документов), предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в сопроводительных документах, а также в случаях обнаружения Заказчиком некачественного Товара либо недопоставленного Товара, Заказчик вправе не производить либо приостановить оплату поставленных Товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______ [4] .

10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.4 – 11.5 Контракта.

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом [5] , Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере ______ [6] .

10.11. [7] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ [8] .

10.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения [9] , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ [10] .

10.13. В случае непредоставления Поставщиком информации, указанной
в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Контракта, в срок, установленный подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 Контракта, с Поставщика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению
за каждый день просрочки исполнения такого обязательства [11] .

10.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.17. Списание начисленных Поставщику сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется в соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными постановление Правительства Российской Федерации
от 04.12.2018 № 783.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует
до 31.12.2024 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

11.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде
и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что
по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта по основанию, предусмотренному ч. 65.1 ст. 112 Закона о контрактной системе.

12. Исключительные права.

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара
и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана
в течение пяти дней письменно информировать другую Сторону о случившемся
и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры
для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы
и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов
или уполномоченных организаций.

14. Уведомления.

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне
в соответствии с Контрактом, высылается в электронном виде по адресу электронной почты Стороны или на бумажном носителе по адресу другой Стороны с подтверждением
о получении.

14.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности
и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

15. Банковское сопровождение Контракта или

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение).

15.1. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

16. Антикоррупционная оговорка

16.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

17. Заключительные положения.

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

17.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ________ от ______ 202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № ________ от ______ 202__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Числовые значения цены Контракта указываются в машинописном виде цифрами. Цена Контракта в приложении
№ 1 к настоящему Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Указание «от руки» недопустимо. Цена Контракта указывается также в машинописном виде прописью (после числового значения цены Контракта, включая копейки). Указание «от руки» недопустимо. ↑

При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов ↑

Данный подпункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию». ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

За исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.13, 11.15 Контракта ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. ↑

Включается в Контракт в случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Закона), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта. В указанном случае пункты 11.10 и 11.11 в текст Контракта не включаются ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). ↑

Включается в Контракт при наличии в Контракте таких обязательств ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

Включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» ↑

x

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона.

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения НМЦК осуществлены следующие процедуры:

- направлены запросы в адрес потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров. Получено 3 ценовых предложения(-ий) на запросы заказчика.

Расчет начальной цены единицы услуги осуществляется по формуле:

где:

НЦЕ - начальная цена единицы, без учета НДС;

ЦЕМ - цена единицы, без учета НДС;

n - количество значений информации о цене единицы i-го;

i - номер информации о цене;

ц i - цена единицы i-го, без учета НДС.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), осуществляется по формуле:

где:

n - количество позиций закупаемых товаров;

НЦЕi - начальная цена единицы i-й позиции, определяемая в соответствии с Порядком (по применимости);

НДС - налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого медицинского изделия).

Vi - количество (объем) i-й позиции закупаемого.

Таблица расчета

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все затраты, издержки, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.