Тендер - Поставка стеклоочистителя зимнего №286000127

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_контракта

Проект

Государственный контракт №___

(Объявление о закупке в ЕАТ №___ от __.___.2024 г., закупка (не) состоялась)

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Курск « » _________ 2024 года.

Курская таможня от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, на основании п. __ ч. __ ст. ___ Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с закупочной сессией № __________ от __.__.2024 г. заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) на следующих условиях.

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику стеклоочиститель зимний для нужд Курской таможни (далее - Товар) (КТРУ - 29.31.23.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и Спецификацией на поставку товара (приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________ рублей (_______________ рублей _____ копеек), НДС - ____ %, (либо основание освобождения Поставщика от уплаты НДС).

2.2. Товар оплачивается Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов оплаты денежных обязательств. Источник финансирования: федеральный бюджет РФ. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар на основании счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), иных необходимых документов, подтверждающих поставку Товара (при наличии), подписанных Сторонами. Перечисление денежных средств Поставщику осуществляется в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Оплата Товара осуществляется без авансового платежа за фактически поставленный Товар.

2.4. Цена настоящего Контракта формируется с учетом расходов на доставку, разгрузку, упаковку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену Товара.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой Контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер указанных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта.

3. Условия и срок поставки Товара

3.1. Поставка Товара производится Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставка и отгрузка Товара производится за счет сил и средств Поставщика по адресу: г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 3а.

3.2. О готовности Товара к отгрузке Поставщик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара.

3.3. Весь Товар должен являться новым, не восстановленным, ранее не находившимся в использовании у Поставщика, у третьих лиц, соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду Товаров.

Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении или восстановленного.

Поставщик должен производить замену некачественного Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Товар в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, должен иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный на склад Заказчика, отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть упакован в стандартную упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

Упаковка должна предотвращать (в том числе при доставке) порчу Товара, загрязнение, механические повреждения, обеспечить защиту от сырости.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта и Технического задания (приложение № 1 к Контракту).

4.1.2. Поставить Товар надлежащего качества.

4.1.3. Поставить Товар в срок, указанный в пункте 3.1 Контракта.

4.1.4. Известить (в письменной форме, либо по факсу, либо по электронной почте, либо путем устного сообщения по телефону) Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня отгрузки.

Склад Заказчика является режимным объектом, на котором действует особый порядок пропускного режима.

4.1.5. Произвести отгрузку Товара Заказчику в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и Спецификацией на поставку товара (приложение № 2 к настоящему Контракту) по адресу Заказчика в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Контракта.

4.1.6. Гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

4.1.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и своевременно оплатить Товар в порядке и размере, предусмотренном настоящим Контрактом, в существующих объемах бюджетного финансирования. Оплата за поставленный Товар осуществляется в соответствии с правилами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, изданными в его развитие.

4.2.2. Провести экспертизу для проверки поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара Поставщик направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки Товара в место доставки в соответствии с п. 3.1 Контракта.

5.2. Поставщик предоставляет Заказчику счёт, счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Министерства финансов РФ №174н от 30.10.2023), иные необходимые документы, подтверждающие поставку Товара (при наличии) и два экземпляра товарной накладной.

5.3. Приемка Товара и оформление результатов приемки осуществляется Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты поставки Товара.

5.4. Товар по Контракту поставляется Поставщиком в один этап. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

5.5. После получения Товара Заказчик проверяет соответствие наименования ассортимента и количество поставленного Товара сведениям, указанным в товарной накладной, осуществляет осмотр тары и (или) упаковки Товара на предмет целостности и внешнего вида Товара на предмет наличия видимых механических повреждений и дефектов. При этом Заказчик вправе производить вскрытие тары и (или) упаковки Товара. Принятие Товара осуществляется Заказчиком в день получения Товара от Поставщика.

5.6. В случае выявления в ходе принятия Товара Заказчиком недостатков полученного от Поставщика Товара сторонами составляется Акт, в котором указывается перечень выявленных недостатков Товара. Акт о недостатках Товара подписывается Заказчиком и Поставщиком. Недостатки Товара, выявленные в ходе принятия Товара Заказчиком и указанные в Акте о недостатках Товара, устраняются Поставщиком в срок не более 2 дней со дня получения Акта о недостатках Товара. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков Товара, несет Поставщик. Приемка Товара после устранения Поставщиком недостатков Товара, указанных в настоящем пункте, осуществляется Заказчиком в порядке, установленном пунктами 5.3 - 5.5 настоящего Контракта.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа о приемке.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение и просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Заказчиком или Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, определяются действующим законодательством РФ, в том числе статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет _____ руб.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _____ руб.;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _____ руб.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что _____ руб.

6.9. Поставщик обязуется уплатить пени, штрафы, предусмотренные п.п. 6.5 – 6.8 настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования Заказчика, оформленного в письменном виде.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или от устранения допущенных нарушений.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.17. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.17. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8.5. Все предусмотренные Контрактом заявления, извещения и другие документы отправляются Сторонами заказными почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Контракте, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны – получателя, а также путем обмена документами посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Контракту.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами, за исключением пункта 10.3 настоящего Контракта.

9.2. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

9.6. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10. Прочие условия

10.1. Контракт вступает в силу с даты заключения контракта. Дата окончания исполнения Контракта: 30.12.2024 г.

10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

10.3.1. В случае признания закупки несостоявшейся по результатам закупочной процедуры на «ЕАТ Березка», Контракт заключается на бумажном носителе, в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Неотъемлемой частью Контракта является следующие приложения:

– Техническое задание – Приложение № 1;

– Спецификация на поставу Товара – Приложение № 2.

10.5. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № __

от «__» ________ 2024 г.

Техническое задание

1. Объект закупки: поставка стеклоочистителя зимнего для нужд Курской таможни.

2. Заказчик – Курская таможня, расположенная по адресу: г. Курск, ул. Коммунистическая 3А.

3. Поставщик – лицо, поставляющее стеклоочистителя зимнего для нужд Курской таможни.

4. Товар – стеклоочиститель зимний для нужд Курской таможни.

5. Место поставки товара – г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 3А.

6. Срок поставки товара – в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты заключения Контракта.

7. Количество поставляемого товара – согласно Таблице № 1 «Описание объекта закупки» (в соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ) и спецификацией на поставку товара (приложение № 2 к Контракту).

Таблица № 1

«Описание объекта закупки» (в соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ).

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая закупка осуществляется в условиях соблюдения всеми физическими и юридическими лицами требований и особенностей, установленных пунктами 4, 5, 6, 8 Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756".

Требования к поставляемому товару:

Жидкость стеклоочистителя зимнего для транспортных средств (незамерзайка) предназначена для работы в системах очистки стекол (стеклоомыватель) автотранспортных средств зимой. Содержит добавки, обеспечивающие эффективное удаление снега и льда, нефтяных пятен зимой. С добавлением ароматизаторов или без них.

Содержание метанола не допускается.

Температура кристаллизации от минус 25°С до минус 30 °С.

Срок хранения (при соблюдении условий хранения) должен составлять не менее 12 месяцев.

Емкости, заполненные зимним стеклоочистителем, должны быть укупорены крышкой с контрольным кольцом.

Нарушенная герметичность или контрольного кольца крышки является основанием для выбраковки продукции, как не соответствующей требованиям.

Обязательное наличие на упаковке инструкции по использованию, информации о температуре замерзания и химический состав.

Остаточный срок хранения – не менее 12 месяцев.

Упаковка – ПЭТ, объемом 5литров

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), произведен не ранее 2024 года.

Сертификаты соответствия и протоколы испытаний на поставляемый товар должны быть заверены мокрыми печатями, которые должны являться неотъемлемой принадлежностью и направляться одновременно с продукцией без дополнительной оплаты.

Требования к качеству товара

Поставляемый товар, а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам и/или документам, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в случае если установлено соответствующее требование в описании объекта закупки. В случае, если поставляемый товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и/или единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, при поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на весь Товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) другие документы, подтверждающие качество поставляемого Товара в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Информация об импортном товаре должна содержать следующие сведения на русском языке:

- наименование товара;

- наименование страны, фирмы - изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского алфавита). Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не предназначенной для экспорта в страны с тропическим климатом, не выставочным экземпляром.

Качество поставляемого товара подтверждается сертификатами соответствия, формулярами, паспортами, иной технической документацией, а также соответствующей маркировкой. В технической документации Поставщик указывает сведения о сертификации и нормативных документах, которым должен соответствовать товар.

Требования к безопасности товара

3.1. Товар и упаковка (тара) Товара должны отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

3.2. Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу Заказчика и жизни и здоровью работников Заказчика.

4. Требования к гарантийному сроку на поставляемый товар

4.1. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

Доставка товара в гарантийный срок и возврат замененного товара производится силами и за счет средств Поставщика.

5. Требования по объему гарантий качества.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Во время гарантийного срока товара в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению, последний должен быть заменен на аналогичный товар Поставщиком.

6. Условия возврата поставленного товара.

6.1. Доставка от Заказчика Поставщику, а равно и обмен бракованного товара (с нарушением герметичности) или несоответствующего условиям Контракта, производится силами и за счет средств Поставщика в течении 10 (Десять) рабочих дней.

6.2. Поставщик обязан вывезти со склада Заказчика товар подлежащий обмену собственными силами или с привлечением курьерской службы. Курьер при вывозе товара должен иметь при себе необходимые документы от Поставщика, подтверждающие полномочия на действия с товаром.

Приложение № 2

к Контракту № __

от «__» ________ 2024 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными