Тендер - Поставка стандартных образцов и стандартов №303002833

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 26
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.07.2025 по 03.07.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:02.07.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с Разделом 1 "Информационная карта" Извещения
Подведение итоговМесто подведения итогов:350000, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ГОГОЛЯ, Д. 56/1Дата подведения итогов:04.07.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с Разделом 1 "Информационная карта" Извещения Раздел_3._Проект_Договора

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку стандартных образцов и стандартов для нужд Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

г. Краснодар «__ » ________ 2025 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _____________ с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (далее- Положение о закупках), на основании результатов осуществления закупки в электронном магазине в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Протокол № ________ от ________ 202_ г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По условиям настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику государственные стандартные образцы (ГСО) для нужд Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (далее - Товар) с характеристиками, согласно описанию предмета закупки (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар в порядке и размере, установленном настоящим Договором, за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

2. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Поставка Товара осуществляется по адресу:

Армавирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 26.

Доставка осуществляется силами Поставщика до адреса Заказчика.

Срок и условия поставки: с даты заключения договора по 30.12.2025 года (включительно) по предварительной заявке. Срок исполнения заявки - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты направления заявки Поставщику. Товар, поставленный без предварительного заказа, приемке не подлежит.

• Цена настоящего Договора составляет _________________ (____________________________________________________________________________) руб., включая НДС (В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается, что НДС не облагается и основание), согласно Спецификации (Приложение 2) к настоящему Договору.
• Цена настоящего Договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, являющиеся предметом настоящего Договора, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора.
• Оплата по Договору производится не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.
• Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления филиалами внебюджетных денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным в настоящем Договоре и в Описании предмета закупки (Приложение 1) к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

3.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

3.4. Требования к гарантии качества Товара, к сроку годности указаны в Описании предмета закупки (Приложение 1) к настоящему Договору.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Описанием предмета закупки (Приложение 1).

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Положением о закупках Заказчика.

4.2.4. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с Разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Положением о закупках Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Поставщик доставляет Заказчику Товар, соответствующий требованиям и характеристикам, указанными в Описании предмета закупки (Приложении № 1 к настоящему Договору).

5.2. Поставщик должен известить Заказчика о времени и дате поставки не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.

5.3. Поставщик производит погрузку, разгрузку, подъем (спуск), доставку до места размещения (установки) Товара в любое помещение, определяемое Заказчиком.

5.4. Поставщик, в день поставки Товара, передает Заказчику один из следующих пакетов документов о приемке:

а) товарно-транспортная накладная с счет-фактурой (счет-фактура предоставляется в случае наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС);

б) универсальный передаточный документ, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Одновременно с передачей документов о приемке, указанных выше, Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество товара, паспорт завода- изготовителя (руководство по эксплуатации), иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара (если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара), все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

5.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов в полном объеме, указанных в п. 5.4 Договор, осуществляет приемку поставленного Товара по качеству, количеству, комплектности и соответствию требованиям Договора.

5.6. В случае обнаружения несоответствия Товара и (или) документов, указанных в пункте 5.4. Договора, условиям Договора, Заказчик фиксирует такое несоответствие в акте выявленных недостатков с последующим предоставлением Поставщику одного экземпляра подписанного со стороны Заказчика.

5.7. По факту приемки Товара Заказчик подписывает документы о приемке Товара, указанные в пункте 5.4. Договора либо в те же сроки направляется мотивированный отказ от приемки Товара с актом выявленных недостатков.

5.8. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и (или) заменить Товар ненадлежащего качества за счет собственных средств и своими силами в срок, установленный в мотивированном отказе, направленном Заказчиком.

5.9. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.10. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для оценки поставленного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами документов о приемке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком..

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере: 10 % от суммы неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств, но не менее 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеют стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере: 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек).

6.6. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Оплата цены Договора может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки, рассчитанную в порядке, определенном пунктами 6.3. -6.5. настоящего Раздела. При этом Заказчик обязан предварительно направить Поставщику соответствующее уведомление, в том числе путем направления телеграммы, по электронной почте или с использованием факсимильной связи.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

6.9. Уплата неустоек и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 5% от начальной максимальной цены Договора на сумму –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,73 (тридцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 73 копейки.

7.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется до заключения настоящего Договора.

7.3. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.4. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

7.5. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора вносятся участником закупки на счет Заказчика, по следующим реквизитам:

Получатель:

Армавирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Адрес факт.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКраснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина 26

Email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть тел/факс 8 (861 37)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет № 20186U62740 в УФК по Краснодарскому краю

Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

Назначение: обеспечение исполнения договора №_____

7.6. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».

7.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора на указанный Заказчиком счет, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в п.7.5 настоящего Раздела Договора, до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет считается не предоставленным.

7.8. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

7.9. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

7.10. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 к Постановлению Правительства РФ от 09.08.2022 №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление №1397), на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом № 223-ФЗ, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 к Постановлению № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения, утвержденного Постановлением № 1397, документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного Постановлением № 1397, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного Постановлением № 1397;

г) условия о правах заказчика (бенефициара) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

д) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

е) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

ж) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

7.11. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положения, предусмотренного Постановлением № 1397;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

7.12. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

7.13. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на неисполнение обязательств по Договору. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Договора возникает при нарушении Поставщиком своих обязательств по Договору.

7.14. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда Поставщиком предоставлена независимая гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

7.15. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

7.16 При внесении изменений в Договор Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора, и если требование о предоставлении обеспечения исполнения Договора было установлено в извещении и документации о закупке. При этом:

обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

если при увеличении цены Договора обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

В случае уменьшения цены Договора Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Договора.

7.17. Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, при условии наступления следующих событий:

- выполнения сторонами своих обязательств по Договору;

- расторжение Договора, в случае если у Заказчика нет претензий по исполнению Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

8.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.01.2026 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по нему, в том числе гарантийных обязательств Поставщика при их установлении Заказчиком, не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Цена Договора может быть изменена соглашением сторон в следующих случаях:

– при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

– в иных случаях. предусмотренных Положением о закупках.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.5. При исполнении Договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре

10.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения обязательств по Договору, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его Приложениями и неотъемлемой частью при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

12.3. Стороны обязаны в письменном виде извещать друг друга об изменении своего адреса, почтовых и банковских реквизитов, номеров телефонов и телефаксов не позднее двух рабочих дней с даты их изменения.

12.4. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами, уведомлениями посредством факсимильной связи или электронной почты. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, а также уведомления, полученные посредством факсимильной связи или электронной почты, с обязательной отправкой оригиналов по почте в трехдневный срок, имеют юридическую силу до получения надлежаще оформленных оригиналов.

12.5. Неотъемлемой частью Договора являются:

12.5.1. Приложение № 1 – Описание предмета закупки;

12.5.2. Приложение № 2 – Спецификация.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №_____ от «_____»___________ 2025 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка стандартных образцов и стандартов для нужд Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ,

СРОКУ ГОДНОСТИ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ, СРОКУ ГОДНОСТИ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №_____ от «_____»___________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

«02» июля 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поставка стандартных образцов и стандартов для нужд Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

2025 год

Настоящее приложение к извещению о закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП РФ № 1875) и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Настоящее приложение к извещению состоит из разделов, указанных в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

*все приложения к разделам настоящего извещения являются его неотъемлемой частью

Раздел 1.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Согласно отдельному прилагаемому файлу

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Согласно отдельному прилагаемому файлу

РАЗДЕЛ 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Согласно отдельному прилагаемому файлу

Раздел_4._Обоснование_НМЦД_ГСО - Посмотреть таблицу с даннымиРаздел_2._Описание_предмета_закупки

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Предмет закупки: поставка стандартных образцов и стандартов для нужд Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и Эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ, СРОКУ ГОДНОСТИ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными