Тендер - Поставка средства моющего для автомобилей №316747326

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_2_Договор_(п.4_ч.1_ст._93)-товар_-разовый

Договор №_____/25-ЕП

на поставку средства моющего для автомобилей

г. Тюмень «____» ________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Романова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны»,

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) заключили настоящий Договор о нижеследующем, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку средства моющего для автомобилей (далее – Товар) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение №1 к Договору), в том числе надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара, его технические показатели и количество определяются Описанием объекта закупки (приложение №1 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочее время Заказчика с 9 ч.:00 мин. до 11 ч.: 30 мин. и с 13 ч.: 00 мин. до 16 ч.: 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней) с разгрузкой товара на склад Заказчика, находящийся по адресу: Российская Федерация, Тюменская обл, город Тюмень г.о., Тюмень г, Суходольская ул, Дом 25 (далее – Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена настоящего Договора составляет _____ (__________) рублей 00 копеек, (в том числе НДС/без НДС).

2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость по доставке, разгрузке товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. осуществить доставку, разгрузку Товара в Месте доставки в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

31.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

3.1.8. соответствовать единым требованиям к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, требованиям к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, в случае если в соответствии с действующим законодательством РФ, поставка Товаров, являющихся предметом настоящего Договора, осуществляется на основании специального разрешения (лицензии), иных разрешительных документов, Поставщик не позднее дня, следующего за днем заключения Договора, обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих его соответствие таким требованиям.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Описании объекта закупки (приложение №1 к Договору).

5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.

Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

5.2. Поставщик обязан не позднее чем за 1 (один) рабочий день до поставки, уведомить Заказчика о точном времени и дате поставки по средствам телефонной, факсимильной связи или электронной почты.

Контактные телефоны ответственных за приемку лиц Заказчика является Николай Викторович тел.: +7(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили лицо, исполняющее его обязанности.

5.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарной накладной (или универсального передаточного документа (далее – УПД)) между Заказчиком и Поставщиком в двух экземплярах. Накладная или УПД подписывается Заказчиком в день передачи товара.

5.4. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копии документов, предусмотренных законодательством РФ для этого вида Товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии и т.п.);

б) товарную накладную или УПД, оформленные в установленном порядке;

в) счет на оплату и (или) счет-фактуру или УПД.

5.5 Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на товар в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора. Отсутствие каких-либо документов, указанных в пункте 5.4. Договора, либо ненадлежащее их оформление, является основанием для мотивированного отказа Заказчика от приемки и оплаты Товара.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Описанию объекта закупки (приложение №1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.4 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара;

Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком самостоятельно без вызова Поставщика.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается уполномоченными лицами Заказчика либо в случае привлечения экспертов – экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

6.3. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных 5.4. Договора, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2. Договора осуществляет приемку поставленного товара.

6.4. В случае соответствия количества, качества, объема товаров условиям Договора Заказчик не позднее предельного срока приемки установленного п.6.3. Договора в одностороннем порядке составляет, подписывает, утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6.5. В случае несоответствия количества, качества, объема товаров условиям Договора, Заказчик не позднее предельного срока приемки установленного п.6.3. Договора направляет Поставщику на согласование любым возможным способом (посредством ЭДО или на электронную почту) Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с указанием сведений о количественном и качественном расхождении при приемке товаров.

Поставщик обязуется устранить замечания Заказчика указанные в Акте приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

После устранения замечаний Заказчик в одностороннем порядке составляет, подписывает, утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6.6. Стороны признают обязательную юридическую силу Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.

6.7. Обязательства Поставщика по оказанию услуг считаются выполненными Поставщиком после подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6.8. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по устранению выявленных недостатков, Заказчик вправе, в соответствии со ст. 723 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в связи с неполучением результатов оказанных услуг, на которые Заказчик рассчитывал при заключении настоящего Договора.

7. Требования к качеству товара

7.1. Товар, поставляемый в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с использованием Товара в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору).

7.2. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

7.3. При обнаружении Заказчиком некачественного товара Поставщик безвозмездно осуществляет замену некачественного товара на качественный в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о поставке некачественного товара.

7.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств: средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.

8.3. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и после предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п. 5.4. Договора.

8.4. На всех документах, указанных в настоящем договоре, в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

9.3. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. N1042 (далее – Правила), в том числе, рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.12. Пени, штрафы с Поставщика Заказчик вправе взыскать путем уменьшения суммы платежа по договору на сумму таких пеней, штрафов.

9.13. Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по договору.

9.14. Сторона договора освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения либо ненадлежащее исполнение обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2025 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки по Договору. Неустойка может быть предъявлена в любой момент, как до окончания действия Договора, так и после его окончания.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.2.1. В случае изменения банковских реквизитов, Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня фактических изменений. При изменении банковских реквизитов Сторон, заключение дополнительного соглашения не требуется.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. Уведомления

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются сторонами в письменной форме и должны быть доставлены нарочно или направлены почтой, электронной почтой, факсимильной связью, по адресам/номерам телефонов, указанным в разделе 15 настоящего Договора.

12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

12.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронной почтой или факсимильной связью считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

12.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Дополнительные условия и заключительные положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Стороны договорились о возможности в рамках настоящего Договора осуществлять документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, а также несогласия какой-либо Стороны осуществлять документооборот в электронном виде, оформление и выставление первичных документов осуществляется на бумажном носителе.

14.3. В соответствии с действующим законодательством Стороны признают юридическую силу электронных документов (счетов-фактур, товарных накладных, универсальных передаточных документов, актов сверки взаиморасчетов и иных сообщений и документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.

14.4. Электронные документы изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного предоставления на бумажном носителе. Электронные документы будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены с помощью системы юридически значимого обмена электронными документами. Датой получения электронных документов считается дата в извещении о получении, сформированного в системе юридически значимого обмена электронными документами.

14.5. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.

14.6. Стороны заявляют, что по мере технической возможности, в соответствии с действующем законодательством Стороны стремятся применять универсальный передаточный документ (УПД), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры, при этом первичный учетный документ и счет-фактура не оформляются.

14.7. Стороны обязуются при использовании электронного документооборота осуществлять проверку своих систем на предмет поступления электронных документов ежедневно в рабочие дни с последующим их подписанием в соответствии с условиями Договора или отказом от подписания в случае наличия претензий.

14.8. Стороны договорились, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего Договора посредством электронных почтовых ящиков, адреса которых указаны в реквизитах настоящего Договора, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в случае возникновения споров.

14.9. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения обращения, претензии одной из Сторон Договора не может превышать 20 (двадцать) дней. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

14.10. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки.

15. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «_____»___________________202_г. №__________

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Товар с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, отсутствует в реестре российской промышленной продукции.

- Посмотреть таблицу с данными