Тендер - Поставка средства для удаления ржавчины и известкового налета №316665645

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_ГК[2].doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Просмотр сведений о закупке «Поставка средства для удаления ржавчины и известкового налета» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4911

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка средства для удаления ржавчины и известкового налета

Описание объекта закупки: Поставка средства для удаления ржавчины и известкового налета

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50

Дата размещения закупки: 30.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:54

Срок завершения подачи оферт: 31.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, ул.Синявинская, д. 18

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" Целевая статья «Расходы на содержание домов ребенка» КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, счет расходов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА № 8"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Синявинская, Д.18 ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ. СИНЯВИНСКАЯ, Д.18/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2562

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Лохова

Имя Людмила

Отчество Львовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Государственный контракт №

Поставка средства для удаления ржавчины и известкового налета

Санкт - Петербург «__» ______2025 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 8» в лице главного врача Лоховой Людмилы Львовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________________________________________в лице _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом Контракта является поставка средства для удаления ржавчины и известкового налета.
1.2. Основанием заключения настоящего Контракта является п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
1.3. По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку средства для удаления ржавчины и известкового налета (далее – Товар) для Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Товар, предусмотренный настоящим Контрактом. Наименование, количество и цена Товара определяются в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Контракту).
1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ЦЕНА КОНТРАКТА
ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена по настоящему Контракту составляет _________ руб.______коп., в том числе НДС _________ руб.____ коп. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание).
Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этаж).
2.2. Цена контракта является твердой на весь период исполнения Контракта и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3. Оплата за поставленные товары осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Целевая статья «Расходы на содержание домов ребенка» КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, счет расходов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.
2.4. Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.
2.5. Сроки и порядок оплаты поставленного Товара:
Оплата за поставленный товар производится Заказчиком по факту поставки в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС). Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, принятых на себя обязательств оплата принятого Заказчиком Товара может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте сдачи-приемки Товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
МЕСТО И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания и действует по «31» декабря 2025 года.
3.2. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
3.3. Местом поставки Товара является: Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 18.
3.4. Сроки (периоды) поставки Товара: 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1.Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу, указанному в Контракте в качестве места поставки Товара, а также выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика.
4.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки товара Поставщиком и Заказчиком.
4.3.Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар по наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству.
4.5. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ.

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

5.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)

5.1.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5.1.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5.1.4. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ

ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.

6.1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в заказе, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству требованиям, установленным в настоящем Контракте.

Приемка Товара включает:

- проверку соответствия ассортимента, количества, качества, цены поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом;

- проверку полноты и правильности оформления товарной накладной;

- контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки;

- проверку наличия документов, удостоверяющих качество Товара: регистрационного удостоверения, паспорта производителя, сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.

6.2. О выявленных недостатках Товара Заказчик должен незамедлительно известить Поставщика.

6.3. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

6.4. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику подписанные оригиналы товарных накладных, акта сдачи-приемки товара, счетов-фактур, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, иные документы, подлежащие по условиям настоящего Контракта передаче Заказчику одновременно с поставкой Товара.

Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) товара и получения документов, указанных в п. 7.4. контракта, осуществляет приемку поставленного товара, проверяет предоставленные Поставщиком документы, проводит экспертизу выполнений условий Контракта (поставленного товара) и подписывает акт сдачи-приемки товара.

6.5. Сдача-приемка Товара осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта.

6.6. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 7.1 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, а также при выполнении Поставщиком обязательств, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта Заказчик подписывает товарные накладные и акт сдачи-приемки Товара.

В случае несогласия Заказчика с актом сдачи-приемки Товара, представленным Поставщиком, Заказчик самостоятельно формирует 2 экземпляра акта сдачи-приемки Товара, подписывает их и направляет Поставщику. Поставщик обязан подписать их и предоставить Заказчику 1 экземпляр акта в течение 2 рабочих дней с момента его получения. В случае непредоставления Поставщиком акта сдачи-приемки Товара в течение 2 рабочих дней с момента его получения либо возражений по нему Заказчик считает, что Поставщик согласен с актом сдачи-приемки Товара, подписанным Заказчиком.

6.7. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарно-транспортной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

6.8. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть:

несоответствие количества Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему Контракту – фактически поставленному;

отсутствие документов, подтверждающих соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке по настоящему Контракту, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень Товаров, подлежащих обязательной сертификации, а также перечень Товаров, подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

отсутствие паспортов, иной документации, требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

неправильное оформление документов.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.2. Осуществить приемку поставленного Товара по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.

7.1.3. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

7.1.4. Письменно извещать Поставщика об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. Отказаться от приемки Товара (части партии Товара), не соответствующего условиям Контракта с отнесением на Поставщика расходов по его вывозу с территории Заказчика и доставке Заказчику Товара, соответствующего условиям Контракта.

7.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

7.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

7.2.5. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.

7.2.6. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.

7.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

7.2.8. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

7.2.9. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям Контракта требовать от полномочных представителей Поставщика представления разъяснений в отношении соответствия поставленных Товаров условиям Контракта.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Контракта.

7.3.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

7.3.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарные накладные; акт сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС).

7.3.5. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе перечисленные в пункте 6.1.3, в пункте 10 настоящего Контракта.

7.3.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Контракта в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с актом (-ами) сдачи-приемки поставленных Товаров, подписанным Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

7.4.2. Осуществить досрочную отгрузку Товара по согласованию с Заказчиком и на основании Заказа Заказчика.

7.4.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Контракта.

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

8.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Ответственность Поставщика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.6.5. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ч. 9-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем проведения переговоров, он рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.2. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение №1 «Спецификация»

Приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №

от «__»_____________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными