Тендер - Поставка средства для стирки №267123438

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная 12
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_ЗК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела закупок

ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ»

________________ / Н.В. Шулепина/

«26» февраля 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 124

по объекту закупки: «Поставка средства для стирки»

Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области «Красноуфимская районная больница»

(Запрос котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства)

г. Красноуфимск, 2024 год

Часть I. Общая часть

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная больница».

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью настоящего извещения являются следующие приложения:

Часть II «Техническое задание»;

Часть III «Договор»;

Часть IV «НМЦД».

Часть V «Форма заявки и инструкция».

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Часть III «Проект договора»

Договор № ___

на поставку товара

г. Красноуфимск «___»_____________20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная больница» (ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Мясникова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме № ____________ от ________________ г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Поставка средства для стирки (далее - Товар), по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору) и Техническим характеристикам (Приложение № 2 к договору), в срок, указанный в разделе 4 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит.Маркировка упаковки (тары) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара). Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

Место поставки Товара: Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 12, ответсвенное лицо Перминова Ирина Алексеевна Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик обязуется выполнить следующие сопутствующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги): Доставка, разгрузка в склад Заказчика за счет Поставщика. Разовая поставка по согласованию с Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Цена договора составляет: _______ рублей ____ копеек (сумма указывается прописью), в том числе НДС по налоговой ставке ______ (_____) в сумме __________ (сумма указывается прописью), а в случае, если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена договора НДС не облагается.

2.2. Цена Договора определяется на весь срок исполнения договора.

При заключении и исполнении договора, изменение цены договора (цены единицы Товара) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» и настоящим договором

Цена единицы товара определяется в Приложении №1 договора.

Аванс не предусмотрен.

2.5 Источник финансирования: за счет средств, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

Оплата по договора осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.7 Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, доставки товара до адресов поставки, погрузо-разгрузочные работы в том числе к месту складирования в помещения Заказчика, а также расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора.
2.8. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с договором, путем перечисления цены договора единовременным платежом на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Датой (днем) исполнения Заказчиком надлежащим образом обязательства по оплате является дата (день) списания денежных средств со счета Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Заказчик имеет право:

Досрочно принять и оплатить Товар.

Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором, а также в соответствие со Спецификацией (Приложение № 1 договора).

При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в договор.

Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

Не принимать Товар ненадлежащего качества.

Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

Заказчик обязан:

Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

Поставщик вправе:

При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком документа о приемке Товара по договору (отдельному этапу договора) (далее – документ о приемке).

Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

Поставщик обязан:

Поставить Товар в порядке, в количестве, в срок, на условиях, предусмотренных договором.
Неисполнение настоящей обязанности является в соответствии с условиями настоящего Договора основанием для применения к Поставщику санкций в виде неустоек: штрафа за факт нарушения обязательства и пени за длительность просрочки такого обязательства.

Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в Договоре.

Доставить Товар своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организациии за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе Договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение №1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

Соблюдать пропускной и режим Заказчика.

В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 1 (один) рабочий дней с момента получения запроса Заказчика.

Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

Назначить в течение 2 дней с момента заключения Договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ.

Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации) или иные документы подтверждающие качество товара и страну его происхождения, либо иные документы, подтверждающие качество товара.
5. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
5.1 Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в спецификации (Приложение №1 к договору), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.
5.2 Поставка товара должна быть произведена с момента поступления Поставщику заявки от Заказчика. Заявка оформляется Заказчиком в письменной форме и отправляется Поставщику по электронной почте. Моментом получения заявки считается отметка о прочтении данной заявки Поставщиком согласно его часовому поясу.
5.3 Поставка Товара осуществляется в рабочие дни, в рабочее время Заказчика в период с 09:00 до 16:00 часов (по местному времени Заказчика)

Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

5.6 Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке.

5.7 Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено по телефону или на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика.

5.8 Поставщик доставляет Товар Заказчику собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, необходимых для размещения Товара в помещения Заказчика, собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка Товара осуществляется на складе Заказчика.

Первичная приемка полученного Товара в части его соответствия требованиям по количеству, наименованию и ассортименту поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1) осуществляется в день получения Товара Заказчиком (Получателем).

В случае доставки и передачи Товара Поставщиком приемка оформляется подписанием документа о приемке.

Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Заявке согласно Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в заявке согласно Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика Товара в полном объеме по заявке, Заказчик (приемочная комиссия Заказчика) осуществляет приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по качеству, изложенным в Договоре и Спецификации (Приложение № 1), и оформляет ее результат путем подписания Документа о приемке в порядке, установленном разделом 7 Договора, либо направляет Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 человек. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в приемке поставленного Товара участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 5.8 Договора, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по Договора, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае привлечения Заказчиком (Получателем) для проведения экспертизы, указанной в п. 5.8 Договора, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора приемочная комиссия должна учитывать отраженные в Заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

Заказчиком (или приемочной комиссией Заказчика в случае ее создания) и (или) экспертами, экспертными организациями, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка:

поставленного Товара на соответствие характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Заявке согласно Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

сопроводительных документов, указанных в п. 4.3. требованиям установленным настоящим Договора. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, в том числе в документах предусмотренных Договором Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п. 5.12 Договора, заменить Товаром надлежащего качества.

Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:

признания товара недоброкачественным;

требованиям к Товару, установленным в Спецификации (Приложение № 1)

иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории Российской Федерации.

Замена производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.

Поставщик согласует дату замены не позднее, чем 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах эксплуатации, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 17 Договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 Договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара в полном объеме, предусмотренном Договором, и подписания сторонами Документа о приемке в порядке, установленном разделом 6 Договора.

Заказчик вправе при приемке Товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Подрядчика.

Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки Товара осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки Товара выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки Товара фиксирует, в том числе процесс проверки Товара на соответствие объему и качеству, предусмотренных Договором.
Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

Полученные в ходе приемки оказанных услуг фото и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки). Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти), присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку Товара, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки). При изготовлении фото и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных). Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в Акт оказанных услуг. Фото и (или) видеоматериалы хранятся Государственным заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее года с даты осуществления приемки Товара.

Фото и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬТВА.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим Договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1), а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации).

Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 Договора.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.

91.1. Обеспечение исполнения договора представляется в размере 2 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме 10874,92 рублей.

9.2. Антидемпинговые меры не применяются

9.3. Исполнение договора (гарантийных обязательств) может обеспечивается:

- предоставлением Поставщиком банковской гарантии, выданной банком 1 ; или

- путем перечисления Поставщиком денежных средств на указанный Заказчиком счет;

или предоставлением Поставщиком независимой гарантии, соответствующей требованиям части 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, постановлению Правительства Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Типовому положению. 2

9.4. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

Полное юридическое наименование:

Получатель: Министерство Финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ»)

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Название банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

Лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Договора на №

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

9.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по договору.

9.5. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

9.6. Обеспечение исполнения договора обеспечивает исполнение обязательств Поставщиком и распространяется, в том числе, на уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором, а также возмещение убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества Товара, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.

9.7. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения договора (гарантийных обязательств) в размере, равном сумме неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Поставщиком, неустойки (штрафа, пени) и причиненных убытков, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора при отсутствии нарушения условий договора Заказчиком.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. Стороны несут ответственность за просрочку и/или неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, (в том числе гарантийных обязательств) предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

3 10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

4 9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5 10.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6 10.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

10.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

10.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

10.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7 10.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 30.06.2024 г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
12.1. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
12.2. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.3.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.3.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
а) однократное нарушение сроков выполнения работ более, чем на 5 (пять) календарных дней,
б) существенное нарушение требований к качеству работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
в) в иных случаях, установленных гражданским законодательством.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым на следующий день с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.3.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
12.3.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (Десять) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
12.3.5. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке.
12.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия Договора:

предусмотренный Договором объем выполняемых работ, в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема работ Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема работ Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемых работ как в целом по договору, так и по отдельным позициям Договора, при условии не превышения 30% объема по соответствующей позиции;

сроки исполнения обязательств сторон по Договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

цену Договора:
путем ее уменьшения без изменения предусмотренных Договором количества и качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора;
в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;
в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим Договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1), а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации).

Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 Договора.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор).

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

15.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь способами, прямо или косвенно, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

15.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в настоящем разделе Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента их получения.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Договоре. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Изменения Договора в соответствии с положениями Закона, Договором оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

К Договору прилагаются:

Приложение № 1 «Спецификация на Товар»;

- Приложение № 2 Технические характеристики

- Приложение № 3 «Форма отгрузочной разнарядки (заявки)»;

- Приложение № 4 АКТ приемки-передачи товара

АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от _______ №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

от_______ № ____

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

ФОРМА

ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

В соответствии с договором от «___» ______ 20__ года №____ __________________ (указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма Товара составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

Приложение № 4 к договору

№ от «___» _____________ 2024г.

АКТ

приемки-передачи товара

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________, с одной Стороны, и

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с другой Стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №___________________ от «___» ____________ 20__г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров и поставил по товарной накладной №______________ от «_____» _____________ 202_г.:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Количество Товаров соответствует/не соответствует требованиям заявки к Договору

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Качество Товаров соответствует/не соответствует требованиям Договора

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Соблюдение срока поставки соответствует/не соответствует требованиям Договора

- Просрочка поставки товаров составляет _____ дней

Расчет неустойки:

______________________________________________________________________________________

5. Результаты по Договору: ______________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Часть V «Форма заявки и инструкция».

Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в запросе котировок, которыми обмениваются участник закупки, оператор электронной площадки, уполномоченный орган и Заказчик должны быть составлены на русском языке.

Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе котировок расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок.

Входящие в заявку на участие в запросе котировок документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок оператору электронной площадки в форме одного электронного документа, содержащего заявку.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки указан в п. 14.1. Части I «Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме».

Заявка на участие в запросе котировок должна быть подписана электронной подписью участника запроса котировок или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника запроса котировок – юридического лица по участию в запросе котировок (в том числе на регистрацию в запросе котировок).

Товарный знак указывается участником закупки в составе заявки только при только при его наличии. При этом под случаями обязательного наличия у товара товарного знака рассматриваются случаи, когда в соответствии с документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, указанными в Части II «Техническое задание» - функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условиях исполнения договора, товарный знак предприятия-изготовителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) является обязательной частью маркировки товара и участник закупки указывает в заявке о соответствии предлагаемого им товара требованиям указанных документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации.

При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в приложении «функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара и иные предложения об условиях исполнения договора» Части II «Техническое задание».

Изменение наименования товара и наименования показателя не допускается.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны иметь четко читаемый текст.

Предлагаемые участником закупки характеристики (потребительские свойства) товаров (материалов) по своим конкретным, диапазонным показателям должны соответствовать значениям, установленным НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН (если это требование установлено в приложении «функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара и иные предложения об условиях исполнения договора» Части II «Техническое задание») со всеми рекомендованными и иными приложениями к НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН, с учетом требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам товара (материала), установленных в приложении «функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара и иные предложения об условиях исполнения договора» Части II «Техническое задание»).

При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указывать: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», «должно быть», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным или является неизменным.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Содержание (значение) показателя» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

* - применяется только для значений, используемых в каталоге товаров, работ, услуг Официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

При описании функциональных характеристик (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условиях исполнения договора» Части II «Техническое задание») в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки предоставляет сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иных предложениях об условиях исполнения договора Части II «Техническое задание») по Форме 1.

Форма заявки

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ ВНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ

оформляется на фирменном бланке участника закупки

Заявка

Сведения о наименовании, об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты участника закупки (при наличии);

Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо);

Также с целью корректного заполнения реквизитов участника, при формировании проекта договора, в случае признания участника победителем запроса котировок, рекомендуется дополнительно указывать в заявке на участие в запросе котировок следующие сведения: ИНН, КПП, ОГРН участника закупки, а также банковские реквизиты счёта участника.

Изучив извещение № __________ о проведении запроса котировок в электронной форме, настоящей заявкой выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с данным предложением и в полном соответствии с требованиями и условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагающимися к нему документами:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора ___________(_____________________) рублей ___ копеек, (в т.ч. НДС, либо если НДС не облагается, указать основание). Порядок формирования цены договора (участник закупки выбирает только один из предложенных вариантов с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

^ Условия банковской гарантии определяются Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

^ Указанное требование устанавливается при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

^ Данный пункт применяется при проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 настоящего положения.

^ Данный пункт применяется, если в договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения.

^ Данный пункт применяется в случае реализации заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.

^ Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и договоре установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

^ Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.