Тендер - поставка средства для нейтрализации щелочных компонентов №299440778

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_ - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_договора ДОГОВОР №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

__________, именуемое далее «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ФГБОУ ВО «ПИМУ»МИНЗДРАВА РОССИИ, именуемое далее «Заказчик», в лице Ректора Карякина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в тексте именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик, по заявке Покупателя, обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить средство для нейтрализации щелочных компонентов, указанное в приложении к Договору (далее – Товар).

Ассортимент, качество Товара, комплектность, количество и прочие характеристики, указаны в Спецификации (Приложение 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:
- оригинал счета;
- универсальный передаточный документ (УПД);
- сертификат соответствия (если Товар подлежит обязательной сертификации).
1.4. Подписывая настоящий договор Поставщик декларирует своё соответствие единым требованиям ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. Цена поставляемого Товара и его общая стоимость указываются в Спецификации (Приложение 1 к Договору). Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар на общую сумму ___________ (____________) рублей ______ копейка, без НДС. НДС не взимается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.
2.2. Покупатель осуществляет оплату Товара на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата по настоящему Договору за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарных накладных/УПД, актов приемки Товара на основании выставленных счетов-фактур, счетов.
2.3. Датой оплаты Стороны считают день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, в том числе расходы на упаковку, доставку товара до места поставки, погрузку/разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора по адресу Заказчика: г.Нижний Новгород, Верхневолжская наб., д.18/1. Датой передачи Товара Заказчику, является дата подписания универсального передаточного документа Заказчиком.
3.2. Поставщик поставляет новый (не бывший в употреблении) Товар непосредственно Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. По согласованию сторон поставка Товара может осуществляться путем самостоятельной выборки Товара Покупателю.
3.3. Обязательно должны быть приложены документы соответствия на Товар, и других документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.
Заказчик вправе отказаться от принятия Товара по причинам несоответствия его заявленным характеристикам, отсутствия указанных документов о соответствии, либо при нарушении требуемых сроков поставки.
3.4. Тара (упаковка) должна соответствовать обычным требованиям: обеспечивать сохранность Товара и предотвращать его повреждение при транспортировке и хранении.
3.5. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
3.6. Право собственности, а также риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания документов о приемке.
3.7. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
3.8. Порядок приемки Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, инструкцией о порядке приемки товара по количеству и качеству, скрытым недостаткам (дефектам) ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, утверждённой Приказом от 20.07.2018 №188 (размещена на официальном сайте).
В случае поставки товара, не соответствующего условиям договора о качестве или об ассортименте и иных скрытых дефектах, Поставщику направляется уведомление о составлении соответствующего двухстороннего Акта, который направляется по электронной почте Поставщика _________..
Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее 3 дней после получения уведомления.
В случае, если представитель Поставщика не явился в течение вышеуказанных сроков для составления Акта, Акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком, считается принятым Поставщиком.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставщик обязуется поставлять Товар надлежащего качества, соответствующего образцам. Образцы предоставляются при запросе Покупателя.
4.2. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара.
4.3. Поставщик гарантирует, что передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет.
4.4. В случае внутритарной недостачи или Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе направить Поставщику претензию в течение 10 календарных дней с момента получения Товара посредством электронной почты на адрес _______________. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 5 рабочих дней и направить ответ на адрес электронной почты предоставленный Покупателем.
4.5. В случае признания претензии Покупателя обоснованной, Товар ненадлежащего качества подлежит замене на качественный силами и за счет Поставщика в течение 14 календарных дней с момента признания рекламации.
4.6. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю и составляет 12 месяцев, гарантия на Товар обеспечивается Поставщиком.

РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
5.1. В случае появления споров и разногласий Стороны будут стремиться решать их путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
5.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права были нарушены (далее – Заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. Датой получения претензии Стороны признают рабочий день следующий за днем отправки соответствующей претензии по электронной почте. Если претензия направляется посредством почтовых служб, датой получения претензии Стороны признают дату вручения письма получателем.
5.3. Претензия должна содержать требования Заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и/или условий настоящего Договора и приложений к нему. К претензии необходимо приложить копии документов, фото и видео доказательства, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.
5.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
5.5. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае, если Стороны пришли к соглашению об оплате Товара Покупателем после получения Товара (постоплата), за просрочку оплаты по настоящему Договору Покупатель, при наличии письменного требования Поставщика, уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков исполнения обязанностей по настоящему Договору Поставщик, при наличии письменного требования Покупателя, уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости соответствующей партии Товара, за каждый день просрочки.
В случае поставки некачественного Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от суммы поставленного некачественного Товара.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если докажет, что неисполнение возникло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также в случае войны и военных действий или действий компетентных государственных органов (в том числе таможенных) или по вине другой стороны, возникших после заключения настоящего Договора.
6.4. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
6.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Любая информация, полученная каждой из Сторон по настоящему Договору, а равно и условия самого Договора, признается конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению без согласования с противоположной Стороной.
7.2. В случае нарушения какой-либо из Сторон и/или сотрудниками любой Стороны обязательств по сохранению и обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренных настоящей статьей, виновная Сторона возмещает Стороне, чьи права нарушены, причиненные убытки в полном объеме.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.
8.2. Договор действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов, гарантийных обязательств и обязательств по уплате санкций – до полного исполнения обязательств Сторонами.
8.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
8.3. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.4. Во всем ином, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
8.5. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ________ от «_____» ___________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________________руб.

- Посмотреть таблицу с данными