Тендер - Поставка средства для мытья поверхностей Ника-Универсал 5 кг (концентрат) №270504063

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Описание объекта закупки:

Поставка средства для мытья поверхностей Ника-Универсал 5 кг (концентрат)

1. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

3. Остаточный срок годности партии поставляемого товара на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев.

4. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией регистрационного удостоверения и другими документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Вся документация, включая все текстовые материалы, касающиеся использования поставленного Товара, должны быть выполнены на русском языке.

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее - Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

3.2

Нормативный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.3

Тарифный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.4

Проектно-сметный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.5

Затратный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.6

Иные методы

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

4

Расчет НМЦК

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице

5

ИТОГО НМЦК, руб.

9 372,20 рублей

6

Дата подготовки обоснования НМЦК

10.04.2024

Приложение к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № _________

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Ярославль «___» _________ 2024 г.

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Детская поликлиника № 5 (ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Мамонтовой Ольги Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________, в лице __________________, действующего на основании __________, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, по результатам запроса цен (http://zakupki.yarregion.ru/ в разделе «Электронный магазин закупок малого объема») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

3.1. Срок поставки Товара: поставка товара осуществляется единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 14:00 часов по московскому времени.

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 20.

3.3. Товар должен по своим характеристикам соответствовать Спецификации (Приложение к Договору).

3.4. Остаточный срок годности на момент передачи партии Товара Поставщиком Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.

3.5. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в отношении данного вида товара. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), заверенными печатью поставщика или производителя (при наличии печати).

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3.7. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и размещение Товара (на складе Заказчика) осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.8. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

3.9. Приемка Товара осуществляется путем проверки поставленного Товара и представленных Поставщиком документов, перечисленных в п. 4.1 Договора, на соответствие условиям Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки партии Товара. По результатам проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчиком в рамках указанного срока подписывается товарная накладная или УПД на Товар, либо Поставщику в те же сроки направляется Заказчиком в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Если выявятся недостатки поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 3-х рабочих дней с момента заявления Заказчика об этом.

3.10. По вопросам приёмки, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются «Инструкцией о Порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, с изменениями и дополнениями и «Инструкцией о Порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, с изменениями и дополнениями в части, не противоречащей законодательству, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

3.11. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной или УПД.

3.12. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать следующие документы:

- товарную накладную или УПД с указанием наименования Товара, указанием цены единицы Товара, общей суммы поставки - 2 экземпляра;

- счет на оплату – 1 экземпляр;

- счет-фактуру с указанием наименования Товара, цены единицы Товара, общей суммы поставки (для плательщиков НДС) - 1 экземпляр;

- копию сертификата соответствия на поставляемую серию Товара (в случае добровольной сертификации), заверенную надлежащим образом Поставщиком или производителем – 1 экземпляр;

- копию регистрационного удостоверения, заверенную Поставщиком или производителем – 1 экземпляр;

- иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В документах, передаваемых вместе с Товаром, должно быть отображено основание поставки Товара, а именно ссылка на номер и дату Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

5.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от третьих лиц.

5.1.4. Рассмотреть претензии по качеству Товара в течение 3 дней с даты предъявления претензии.

5.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов о приемке в установленные сроки.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара, если обнаружит недостатки Товара.

5.4.2. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не передачи или несвоевременной передачи Поставщиком Товара в сроки, предусмотренные Договором, сроки выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки и Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.) и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, независящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. При неурегулировании споров они будут разрешаться в Арбитражном суде Ярославской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении наименования, своих почтовых или банковских реквизитов в течение 10 (десяти) банковских дней с даты принятия соответствующих изменений.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору № __________

от «____» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273351599 Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ ЯО "Рыбинская городская больница № 1»	Электронный аукцион #273351599	300 000 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 24.05.2024 04.06.2024
Тендер №273671092 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #273671092	10 187	3 дня 29.05.2024 04.06.2024
Тендер №273708124 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273708124	299 396	6 дней 30.05.2024 07.06.2024
Тендер №273727313 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273727313	291 459	9 дней 30.05.2024 10.06.2024
Тендер №273738861 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #273738861	20 571	2 дня 30.05.2024 03.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270504054 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА" П.Г.Т. ЛЕСНОЙ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: моющие и чистящие средства (с результатом)	Запрос предложений #270504054	19 990	срок истек 11.04.2024 15.04.2024
Тендер №270504036 Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #270504036	491 285	срок истек 10.04.2024 19.04.2024
Тендер №270504035 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. КОПЕЙСК" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #270504035	491 285	срок истек 10.04.2024 19.04.2024
Тендер №270504015 Поставка чистящих и моющих средств	Малая закупка #270504015	111 977	срок истек 10.04.2024 15.04.2024
Тендер №270503957 Поставка средств дезинфицирующих для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 44» (с результатом)	Запрос котировок #270503957	197 586 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 10.04.2024 22.04.2024

Тендеры из региона Ярославская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270504061 поставка моющих и хозяйственных товаров (с результатом)	Малая закупка #270504061	35 983	срок истек 11.04.2024 16.04.2024
Тендер №270503974 Поставка продуктов питания: Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	Запрос котировок #270503974	40 000	срок истек 10.04.2024 17.04.2024
Тендер №270503839 поставка мягкого инвентаря (с результатом)	Малая закупка #270503839	21 400	срок истек 10.04.2024 15.04.2024
Тендер №270503233 стул в группу (с результатом)	Малая закупка #270503233	61 900	срок истек 10.04.2024 12.04.2024
Тендер №270502825 МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса «Резервный центр обработки данных системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ярослав...	Электронный аукцион #270502825	102 941 533	срок истек 10.04.2024 23.04.2024