Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Поставка средства для мытья посуды №316827070

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_участникам_закупки

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Участник закупки вместе с ценовым предложением должен приложить перечень предлагаемых товаров с указанием конкретных торговых наименований и характеристик, в соответствии со спецификацией Заказчика и техническими характеристиками. В случае отсутствия вышеуказанной информации такой Участник закупки будет отклонен Заказчиком.

Проект_договора_(Ника)

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор № ___

на поставку товаров

г. Уфа «__» ______ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Рахматуллина Азата Салаватовича, действующего на основании Устава, и ___________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании ______________ (вместе далее именуемые «Стороны»), в лице ______________. в соответствии с п.4 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика средство для мытья посуды (далее – Товар), а Заказчик принять и произвести его оплату на условиях Договора.
1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Срок поставки товара: в течение 2 рабочих дней со дня заключения Договора.
1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 48.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет ________ (________________) рублей ___ копеек (далее - Цена договора), НДС не облагается.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Договора, стоимость единицы Товара, поставляемого по Договору, является твердой на период действия Договора и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.1. настоящего Договора
2.3. Стоимость Договора указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора.
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется по следующей схеме: 100% по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.5. Источник финансирования: _____________.
2.6. Оплата договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику договора суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.
2.7. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется принять товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.1. Заказчик обязуется оплатить товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего Договора.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Осуществить своевременную доставку товара на склад Заказчика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.2.2. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с условиями Договора. Лицо(а), сопровождающий (ие) поставку товара, должно (ы) иметь право (доверенность и другие уполномочивающие документы) на подписание соответствующих документов от имени Поставщика, в том числе акта(ов).
3.2.3. Передать товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи товара при его транспортировке и хранении.
3.2.4. Передать товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
3.2.5. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с Товаром следующую документацию (на русском языке) в 2-х экземплярах (с указанием даты и № договора):
- Универсальный передаточный документ (УПД);
- Акт приема-передачи с указанием даты изготовления товара;
- Документы, подтверждающие качество Товара в установленном законодательством порядке (сертификаты соответствия и т.д.).
3.2.6. Произвести допоставку (замену), если при приемке и/или после приемки товара будет обнаружена недостача и др.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).
4.2. Поставка товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству. Приемка партии товара по количеству производится по товарно-транспортной накладной/ товарной накладной и должна быть произведена в день поставки. В случае большого объема поставляемой партии, особенностей упаковки и иных причин и др., Заказчик вправе продлить срок до 5 дней.
4.3. Поставка товара по настоящему Договору считается осуществленной в день подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика Акта приема-передачи товара без замечаний и без составления Акта о выявленных недостатках. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Акта приема-передачи товара представителем Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи права собственности на Товар.
4.4. Заказчик и Поставщик подписывают Акт приема-передачи в двух экземплярах, отражающий количество единиц товара, переданных Поставщиком Заказчику.
4.5. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме.
4.6. Прием товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража при Совете министров от 25.04.1966г. №П-7 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража при Совете министров от 15.06.1965г. №П-6.
4.7. В том случае, если при приемке будут выявлены отсутствие, либо составление с нарушением требований действующего законодательства сопроводительных документов, внешние повреждения оригинальной упаковки или выяснится некомплектная (по количеству мест согласно сопроводительным документам) поставка, стороны подписывают Акт, который будет являться основанием для предъявления претензии. В Акте подписываемом уполномоченными представителями, отражаются все сведения о несоответствии товара условиям Договора. Возражения, на которых основан отказ от приема товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором. В случае отсутствия представителя Поставщика, Заказчик вправе привлечь к приемке товара и подписанию Акта приема-передачи на поставленный товар полномочного специалиста Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан или специалиста эксперта. Расходы по привлечению специалиста несет Поставщик.
4.8. Претензии по количеству и качеству (за исключением скрытых дефектов) могут быть заявлены не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара на склад или составления Акта. В случае невозможности проверить поставленный товар при приемке ввиду большого объема поставляемой партии, особенностей упаковки и иных причин и др., Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии по выявленным нарушениям условий настоящего Договора в течение 14 (четырнадцати) и не более 20 рабочих дней со дня поставки продукции в выделенное Заказчиком помещение. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены в течение всего срока годности товара. Претензии Поставщику в отношении поставленного товара могут быть предъявлены по факсу в виде письменного уведомления в произвольной форме. В случае составления Акта о выявленных недостатках, некомплектном товаре или о товаре ненадлежащего качества Поставщик за свой счет и своими силами устраняет допущенные нарушения в срок не позднее 7 календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках, после чего товар подлежит повторной приемке-передаче в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
4.9. В течение рабочего дня Поставщик должен информировать Заказчика о приеме соответствующих претензий (в т.ч. Акт) отправкой письменного ответа, а также копии документов (в т.ч. Доверенность уполномоченного лица, подписавший представленные документы). По требованию, Поставщик предоставляет оригиналы этих документов Заказчику в установленный срок. Данный пункт применяется и в случае, если будут выявлены в действиях Поставщика любые иные нарушения настоящего Договора и законодательства РФ. Плохая работа телефона Поставщика, отсутствие представителя Поставщика на рабочем месте, неполучение представителем Поставщика письменной/ устной информации (уведомления, претензии, запроса и др.), а также отказ от получения (уведомления, претензии, запроса и др.), расценивается как грубое (существенное) нарушение со стороны Поставщика своих обязательств по настоящему Договору.
4.10. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1. Поставщик гарантирует комплектность товара и качество в соответствии с государственными стандартами, которые подтверждаются соответствующей документацией (сертификаты и т.д.).
5.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по договору, является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.
5.3. Гарантийный срок годности на дату поставки Товара составляет не менее 12 месяцев.
5.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе требовать:
- безвозмездного устранения недостатков товара;
- замены на аналогичный новый товар.
5.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки товара ненадлежащего качества.
5.6. Поставщик обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 5.4. Договора, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней.
5.7. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке товара, поставляемого по Договору, соблюдается необходимый температурный режим, товар поставляется в заводской упаковке.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе.
6.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, вес брутто/нетто, название Заказчика и адрес, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц товара. При поставке Товаров, требующих соблюдения при транспортировке и хранении «холодовой цепи» на грузовом месте должна быть соответствующая маркировка.
6.3. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии со ст.41 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик. 8.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно)
8.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, необходимых для оплаты Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.3 - 8.5 Договора.
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями).
9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, в средствах массовой информации является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права на него.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Арбитраж
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.
10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.
11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-23, 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов Сторон по настоящему Договору - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Прочие условия
13.1. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, за исключением законных правопреемников, третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
13.3. Приложения к настоящему Договору:
- Приложение №1 - Спецификация поставляемого товара,
13.4. Настоящий Договор без приложений является недействительным.
13.5. По вопросам, не предусмотренным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___

от __.__.2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму:

- Посмотреть таблицу с данными