Тендер - Поставка средства для мытья посуды №292121251

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проектмоющие.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} УТВЕРЖДАЮ

директор школы

_______Н.В.Кашина

«___» ____ 2024г.

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Белая Холуница «___» ____ 2024 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетного учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы Кашиной Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава с одной стороны и __________________________________________, именуемого в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании закупки № ____ на электронной площадке http://kirov.zakazrf.ru/ настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику Средство для мытья посуды (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта.
1.2. Наименование товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, комплектация товара, количество, цена за единицу товара определяются согласно техническому заданию приложение № 1 к настоящему контракту и его неотъемлемой частью.

Условия и срок поставки
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.
2.2. Прием товара Заказчиком осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (суббота, воскресенье – выходные).
2.3. На каждую партию товара, указанного в заявке, после ее доставки оформляется товарная накладная, в которой указываются полное наименование товара, количество, единица измерения, цена за единицу, общая сумма поставки и иные необходимые сведения.
2.4. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной.
2.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Заказчик с момента перехода к нему права собственности на товар.
2.6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКировская область, г.Белая Холуница, ул.Школьная, д.3.
2.7. Приемка товара производится Заказчиком в порядке, определяемом разделом 9 настоящего договора.
2.8. Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. Вид транспорта, на котором будет осуществлена поставка, определяется Поставщиком, при этом транспорт должен быть приспособлен для транспортировки товара предусмотренного настоящим договором, дабы обеспечить его сохранность и целостность во время транспортировки.
2.9. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого была просрочена.

Тара (упаковка) и маркировка товара

3.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку) в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара. Упаковка должна отвечать требованиям обязательных стандартов, технических условий, другим обязательным для Сторон правилам и обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Товар должен иметь маркировку, содержащую: наименование товара, наименование и юридический адрес фирмы производителя (изготовителя), дату выпуска.

3.3. Тара (упаковка) товара не подлежит возврату Поставщику.

4. Гарантии и качество товара

4.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

4.3. На поставляемый товар должна быть предоставлена гарантия сроком не менее 12 месяцев. Исчисление срока действия гарантии начинает с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара.

5. Сумма контракта и порядок расчетов

5.1. Цена контракта составляет _________________________________________.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий п. 5.4. и 14.7.

5.2. Источник финансирования: субсидия из областного бюджета

5.3. Оплата полученного Заказчиком товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на товар, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

5.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения контракта.

5.5. Цена контракта включает в себя налоги, сборы, транспортные расходы по доставке товаров Заказчику, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.

5.6. В случае перечисления Поставщиком денежных средств Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, возврат указанных денежных средств производится при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Передать товар и относящиеся к нему документы Заказчику на условиях, установленных настоящим договором, в количестве и качестве, соответствующих требованию договора, в ненарушенной таре и упаковке, исключающих возможность его порчи или уничтожения при перевозке и хранении. Предоставить вместе с товаром копию российского сертификата качества (декларацию), сертификат соответствия производителя на русском языке, заверенный печатью Поставщика, регистрационное удостоверение Поставщика.

6.1.2. При поставке предоставлять бухгалтерии Заказчика накладные и счета-фактуры за поставленный товар;

6.1.3. Доводить до сведения Заказчика приказы, письма, директивные документы, касающиеся правил хранения товара, безопасности, фальсификации и выявления брака, поставленного товара;

6.1.4. Обеспечить доставку и сохранность при перевозке по обычно принятым рискам купленного товара, за свой счет, с уведомлением Заказчика до осуществления поставки. Хранение и доставку товара осуществлять с соблюдением температурного режима, влажности, предусмотренного производителем;

6.1.5. Поставить товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, с соблюдением установленного нормативно-технической документацией температурного режима, осуществить разгрузку товара своими силами и средствами.

6.1.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Требовать оплаты за поставленный товар в соответствии с условиями, оговоренными в разделе 5 настоящего контракта.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Осмотреть и принять товар и произвести оплату поставленного товара.

7.1.2. Передавать заявку Поставщику посредством любого вида связи, позволяющего достоверно установить, что информация исходит от стороны по контракту.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Требовать передачи товара в соответствии с условиями настоящего контракта и со всеми необходимыми сопроводительными документами в установленный срок.

7.2.2. Отказаться от приемки товара и в письменной форме уведомить Поставщика о недостатках и (или) несоответствиях товара условиям настоящего контракта или сведениям, указанным в ранее поданной заявке, в сопроводительных документах на товар, которые выявлены при приёмке товара, а также требовать их устранения, в том числе замены на другой (новый) товар.

7.2.3. Не производить оплату товара, не соответствующего требованиям настоящего договора, предъявлять неустойку за каждый случай несвоевременной поставки товара и поставку товара, не соответствующего требованиям настоящего контракта.

7.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

8. Порядок приемки товара

8.1. Поставленный товар принимается, по количеству товарных единиц в каждом месте непосредственно при получении товара. Приемка по качеству, комплектности ассортименту производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения товара. Акт об обнаружении некачественного или фальсифицированного товара может быть составлен в течение всего срока годности товара.

8.2. Приемка товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество комплектность и ассортимент поставляемой продукции (товарная накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии), регистрационное удостоверение и др.) отправителя (производителя, изготовителя). При отсутствии одного или нескольких из указанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара, о чем делается отметка в товарной накладной, а также в акте о недостатках товара, который составляется Заказчиком и подписывается Сторонами, производившими приемку товара.

8.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, ассортимента, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, контрольным образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик составляет соответствующий акт за подписью лиц, производивших приемку товара, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов.

8.4. Товар, поставляемый без тары (упаковки), в открытой таре (упаковке), в поврежденной таре (упаковке) Заказчиком не принимается.

8.5. Подписание товарной накладной Заказчиком осуществляется только при условии соответствия поставленного товара всем требованиям настоящего договора, либо устранения выявленных в ходе приемке товара недостатков.

8.6. Заказчик вправе в любое время провести выборочную (частичную) проверку (экспертизу) качества товара на предмет соответствия поставленного товара обязательным требованиям нормативных документов с привлечением третьих лиц.

В случае установления по результатам проведенной проверки (экспертизы) несоответствия качества товара обязательным требованиям нормативных документов Поставщику возвращается вся партия товара и оплата не производится.

8.7. Забракованный при приемке товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, не принимается Заказчиком и считается не поставленным. При этом Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика извещения о некачественном товаре, либо в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого извещения возвратить Заказчику уплаченную им сумму за некачественный товар.

Извещения (по выбору Заказчика) могут направляться почтой в письменной форме, факсом, телефонограммой, по электронной почте, почтовым отправлением, курьером.

8.8. Все расходы, связанные с транспортировкой возвращаемого по результатам приемки некачественного, несоответствующего условиям настоящего договора и обязательным требованиям нормативных документов товара, а также несвоевременно поставленного товара несет Поставщик.

8.9. При приемке товаров Заказчик обязан провести экспертизу поставляемого товара в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Экспертиза товара

9.1. Экспертиза товара осуществляется Заказчиком своими силами путем привлечения, к проведению экспертизы сотрудника обладающего специальными познаниями.

9.2. Экспертиза проводится Заказчиком одновременно с приемкой товара.

9.3. Результаты проведенной экспертизы отражаются в экспертном заключении, которое подписывается экспертом, и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

10.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ________________________________________________ копеек что составляет 10 % цены контракта (этапа).

10.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей).

10.7. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Общий размер неустойки (штрафа, пени), начисляемой в соответствии с настоящим Контрактом, не может превышать цены Контракта.

10.8. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

10.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.10. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от «Исполнителя» направить «Исполнителю» претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

10.11. При неоплате (отказе от уплаты) «Исполнителем» неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, «Заказчик» удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате «Исполнителю» за оказанные услуги, которые приняты «Заказчиком».

10.12. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 10.10. настоящего контракта, «Заказчик» в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

10.13. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

10.14. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс–мажор)

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего контракта и препятствующих его полному или частичному исполнению. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных или государственных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся запретительные меры государственных органов, если они вызваны действием или бездействием одной из Сторон настоящего контракта.

11.2. При наступлении или прекращении указанных обстоятельств сторона в течение тридцати календарных дней с момента их наступления или прекращения должна известить об этом в письменном виде другую сторону.

12. Срок действия, изменение и расторжение контракта

12.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами, и действует до 10 марта 2025 года, а в части финансовых расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. В случае изменения реквизитов стороны обязаны в течение 3 рабочих дней уведомить об этом друг друга с внесением соответствующих изменений в настоящий контракт.

12.3. Основанием расторжения настоящего контракта являются существенное нарушение условий контракта Поставщиком, а именно:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- однократного нарушения сроков поставки товаров по Заявке Заказчика более чем на 3 рабочих дня;

- необоснованного отказа Поставщика в одностороннем порядке от поставки всего либо части того или иного товара, указанного в спецификации;

- отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества в сроки, установленные настоящим контрактом;

- невыполнение в 3-хдневный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара ненадлежащей комплектации.

12.4. Настоящий контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракт, с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении настоящего контракт, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются соглашениями Сторон в письменной форме.

12.6. Изменение существенных условия контракта возможно, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

13. Прочие условия контракта

13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок досудебного урегулирования спорных вопросов не может превышать 10 дней.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

13.3. В случаях разночтений между условиями настоящего контракта и условиями документации об аукционе преимущество имеют условия документации. В случае выявления таких противоречий Стороны вносят изменения в настоящий контракт. В случае отказа Поставщика вносить изменения в настоящий контракт, подготовленный с нарушением условий документации об электронном аукционе, договор подлежит расторжению в судебном порядке по инициативе любой из сторон, как не соответствующий итогам торгов.

13.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.5. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.

13.6. Приложение № 1: Техническое задание

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Средство для мытья посуды.

- Посмотреть таблицу с данными

Качественные характеристики поставляемого Товара:

Все чистящие средства, моющие средства и расходные материалы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия и иными предусмотренными документами при каждой поставке товара.

Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни:
- действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- удостоверения качества товара, в которых указаны: номер и дата выдачи данного удостоверения, наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества, дата изготовления, условия хранения, срок годности, наименование нормативно-технической документации, в соответствии с которой выпускается продукция;
- технический регламент на поставляемую продукцию;
- паспорт безопасности, оформленный в соответствии с СанПиН 1.2.68-97

Все чистящие средства, моющие средства и расходные материалы должны иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности.

Остаточный срок реализации чистящих средств, моющих средств и расходных материалов на момент поставки должен составлять не менее 80%.

Все чистящие средства, моющие средства и расходные материалы при отгрузке должны быть упакованы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна предохранять чистящие средства, моющие средства и расходные материалы от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесни.

Протокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными