Тендер - Поставка средства дезинфицирующего ЭМОВЕКС №269885115

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская облМесто поставки (адрес):188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок 3/13 ЕП_№46 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ,

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) №46

Раздел I. Извещение

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства»

Извещение

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

на право заключения договора на поставку товара для нужд ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет договора

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел II. Документация: Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 Проект Договора

Начальник контрактной службы И.Г. Федорова

Приложение № 1

Проект Договора

Договор №Д223/079-24

на поставку средства дезинфицирующего ЭМОВЕКС

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Рязанова Павла Николаевича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МедиЛайф» (ООО «МедиЛайф»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Баруздиной Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые далее «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением «О закупках товаров, работ и услуг для ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА» Разделом VII «Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку средства дезинфицирующего ЭМОВЕКС (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его количество, технические показатели определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара, в которой указывает наименование, количество, ассортимент поставляемого Товара, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Способы передачи заявки Поставщику: путем вручения документа нарочным, передача средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Заявка направляется по реквизитам (адресам), указанным в разделе 17 настоящего Договора.

1.3.1. Товар, не заказанный в конкретной заявке, не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.

1.3.2. Срок поставки Товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента передачи Поставщику Заказчиком Заявки.

Поставка товара по Заявке с пометкой «СРОЧНО» осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента передачи Поставщику Заявки. Ассортимент, характеристики Товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Договора, должны строго соответствовать указанным в Спецификации.

1.3.3. Период поставки товара - с момента заключения Договора по 09.12.2024 г.

1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.5. Поставка Товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в складские помещения Заказчика с обеспечением сохранности Товара при транспортировке по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской обл., Больничный городок, 3/13 тел. 8 (81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсклад Заказчика (далее – Место доставки) в рабочие дни с 08:00 по 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 по 13:00) (Московского времени).

Цена Договора
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Источник финансирования Договора - Средства бюджетного учреждения.
2.2. Цена Договора, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто двадцать пять тысяч сто рублей 00 копеек) рублей, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), согласно п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора и цена поставляемого товара является твердой и не изменяется в ходе исполнения Договора.
2.5. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента полного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.
3.1.8. При обнаружении Заказчиком либо контролирующими органами Заказчика несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора, в том числе после его исполнения и получения оплаты, обеспечить явку полномочных представителей Поставщика для предоставления разъяснений в отношении исполнения Договора.
3.1.9. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, при условии надлежащего исполнения обязательств по Договору.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.5.3 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.4.3. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.4. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.4.5. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;
3.4.6. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
3.4.7. отказаться от приемки некачественного Товара и/или потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.8. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
3.4.9. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ____________________
Договор № __________
Заказчик (наименование): __________
Поставщик (наименование компании): __________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто _____ кг
4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

Порядок поставки Товара и документация
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных 1.5. Договора. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара телефонограммой, по факсимильной связи или электронной почте не менее чем за 24 часа до момента поставки.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная Заказчиком в Акте приема-передачи Товара предоставляемый Поставщиком (Приложение № 2 к Договору).
5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:
а) копию регистрационного удостоверения на Товар;
б) товарную накладную, оформленную в установленном порядке или универсальный передаточный документ (УПД) по форме, установленной письмом ФНС России от 21.10.2013 г. №ММВ-20-3/96;
в) Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах недатированный (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), счет, счет - фактуру;
г) копию сертификата соответствия / декларации о соответствии, паспорт производителя на каждую серию Товара (заверенные надлежащим образом).

Порядок приемки Товара
6.1. Приемка поставленного Товара в Месте доставки осуществляется в течение 20 рабочих дней и включает в себя:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия / декларации о соответствии, паспорта производителя на каждую серию Товара (заверенных надлежащим образом);
д) проверку наличия технической, эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Образец установлен в Приложении № 2 к Договору). Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в документе о приемке.
6.2. В целях проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором в части их соответствия условиям Договора, Заказчик также вправе провести экспертизу Товара. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы товара отражаются в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) и подписываются экспертом (-ми) Заказчика.
6.3. Заказчик в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.4. Товар, ненадлежащего качества, Заказчиком не принимается, о чем делается соответствующая отметка в товарной накладной, Акте приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) и составляется двусторонний акт. При этом Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара, в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.
6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.3 Договора.
6.6. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.
7.3. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

Порядок расчетов
8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (по каждому этапу поставки Товара).
8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:
а) счета;
б) счета-фактуры;
в) товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) по форме, установленной письмом ФНС России от 21.10.2013 г. №ММВ-20-3/96;
г) Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору), подписанных Сторонами;
д) копии регистрационного удостоверения на Товар (при наличии);
е) копии сертификата соответствия / декларации о соответствии или паспорта производителя на каждую серию Товара (заверенные надлежащим образом);
8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» - «г» пункта 8.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
8.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки всего Товара (по факту поставки Товара по каждому этапу поставки), предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) на основании документов, предусмотренных пунктом 8.3 Договора.
8.6. Обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Поставщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате поставленного товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате поставленного товара. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены поставленного товара.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере:
- 2,5 процента цены Договора

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - Цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товара;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа является фиксированным и составляет:
- 10 процентов цены Договора

Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Поставщиком Заказчику документах, несет Поставщик.

В случае установления Заказчиком или уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его уведомления.
10. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «30» декабря 2024 года (включительно). Окончание срока действия Договора влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Договору (за исключением гарантийных обязательств (если таковые имеются) и обязательств Заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия Договора).
10.2. Все изменения Договора, за исключением реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.5. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика, в том числе:
10.5.1. нарушение сроков поставки Товара более, чем на 2 дня;
10.5.2. неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных Договором;
10.5.3. поставка (от двух и более раз) товара без товарно-сопроводительных документов, в том числе без документов, подтверждающих качество и безопасность;
10.5.4. поставка товара ненадлежащего качества, когда Поставщик не устранил недостатки и не поставил надлежащий товар в установленные Заказчиком сроки;
10.5.5. поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
10.5.6. поставка некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.
11. Исключительные права
11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.
11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (календарных) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
13. Уведомления
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.
При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.
14.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
14.3. Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;
— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;
— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.
14.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.
14.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
\
15. Соблюдение антикоррупционного законодательства
15.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

15.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего Договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

16. Дополнительные условия и заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Поставщика, второй - для Заказчика.

16.3. Следующие Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Акт приема-передачи Товара (Образец).

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Договору

от « » 202_ г. №Д223/079-24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть произведен в процессе серийного производства.

Требования к упаковке: Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений и/или порчи при транспортировке.

Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

Гарантии качества предоставляются в полном объеме на весь поставляемый товар.

Требования к Товару: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

Договору

от « » 202_ г. №Д223/079-24

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ от «__» __________ 202__ г. № ____

г. Сосновый Бор «____»______202__г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _____________________________________, действующий на основании ____________, с одной стороны, и от лица Поставщика _________________________ _________________, действующий на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

1. Наименование Товара (марка, модель и другое): _________

2. Единица измерения: __________

3. Количество в единицах измерения: __________

4. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

5. Поставка товара Поставщиком осуществлена в полном объеме/не в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия / декларации о соответствии или паспорта производителя на каждую серию Товара (заверенные надлежащим образом);

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

6. При приемке товара установлено:

- соответствие/несоответствие ассортимента, количества, комплектности (комплектации), технических характеристик товара спецификации (приложение №1 к Договору);

- отсутствие/наличие внешних повреждений товара;

- наличие/отсутствие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия / декларации о соответствии;

- наличие/отсутствие технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

Заполняется Заказчиком:

Штрафные санкции за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору ___________________________________________________________________________________________________

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от «__» __________ 20__ г. № ____;

2. Копия Регистрационного удостоверения от «__» __________ 20__ г. № ____;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

4. Копия документа о соответствии от «__»__________ 20__ г. № ____;

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными