Тендер - Поставка средства чистящего кислотного C-WELD K, 12,5 кг №299490556

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx
• Изменения.docx
• ТЗ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес):РФ, РТ г. Набережные Челны, ул. Промышленная, зд.73, центральный склад ООО «КАМАЗ-Энерго».
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.05.2025 по 29.05.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.05.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):29.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:423800, Российская Федерация, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 73, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:30.05.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ТЕНДЕР_В_ЭЛЕКТРОННОЙ_ФОРМЕ

В связи с отсутствием на электронной площадке «РТС-тендер» технической возможности разместить неконкурентный способ закупки «ТЕНДЕР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» для субъектов малого и среднего предпринимательства, оператором электронной площадки была дана рекомендация временно размещать данный способ закупки, выбирая способ закупки на электронной площадке «ЗАПРОС ЦЕН».

Проект_договора

ДОГОВОР №_______________(проект договора)

г. Набережные Челны «___» _______________2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (ООО «КАМАЗ-Энерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и ______________ (____________ ), именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________, действующего на основании ____________а с другой стороны, с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «КАМАЗ-Энерго» от 02.12.2024 года на основании протокола заседания закупочной комиссии от ______2025 года № _____________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет ____________ рублей,_____ копеек, в том числе НДС 20% - __________ рублей, включает в себя вознаграждение Поставщика и все его затраты на исполнение договора, включая (но не ограничиваясь): транспортные расходы (расходы на перевозку), тару, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

1.2. Характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не обременён правами третьих лиц. Поставляемый товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ТУ завода-изготовителя. Качество должно соответствовать действующим стандартам и нормам, установленным для данного вида продукции.

2.2. Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в момент поступления товара на склад «ПОКУПАТЕЛЯ». В случае выявления несоответствия товара заявленным характеристикам, Покупатель направляет на адрес электронной почты Поставщика ___________ уведомление о необходимости направления представителя Поставщика для составления акта о выявленных отклонениях, с указанием срока прибытия. В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель составляет соответствующий акт в одностороннем порядке, при этом, Поставщик обязан возместить Покупателю стоимость хранения товара в соответствии с калькуляцией Покупателя. Покупатель вправе удержать стоимость хранения при оплате за поставленный товар.

2.3. В случае выявления ненадлежащего качества товара на всех стадиях приёмки, переработки, хранения, эксплуатации в гарантийном периоде «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе потребовать от «ПОСТАВЩИКА» ремонта или замены Товара.

2.4. Гарантийный срок хранения товара в невскрытой таре составляет не менее 18 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя.

2.5. В случае выявления признаков фальсификации поставляемого по настоящему договору товара, либо иных обстоятельств, свидетельствующих о сомнительном происхождении товара, Покупатель вправе приостановить оплату по настоящему договору и не осуществлять возврат поставленного товара до момента выяснения происхождения товара.

2.6. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора, спецификации, требований закона, иных правовых актов и иных обычно предъявляемых требований к количеству и качеству, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены товара;

- допоставки некомплекта, замены некачественного товара в течение 7 раб. дней. Стороны по взаимному соглашению могут установить иные сроки допоставки некомплекта и замены некачественного Товара.

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Покупателя о допоставке или замены товара, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления допоставит Товар либо заменит его качественным Товаром.

2.7. Одновременно с Товаром «ПОСТАВЩИК» обязан направить в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» копии нормативных документов /ТУ/ к ним на поставляемый Товар.

2.8. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата производится в безналичной форме в течение 7-ми рабочих дней с даты поставки товара в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» при условии правильно оформленных и переданных Покупателю оригиналов первичных документов (УПД, счет-фактура, накладная).

3.2. «Если «ПОСТАВЩИКОМ» осуществлена поставка Товара не в полном объеме, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе не осуществлять оплату поставленной части Товара до момента поставки недостающей части Товара.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки товара – согласно графику поставки товара (приложение № 1 к договору).

4.2. Поставка Товара производится силами и за счет «ПОСТАВЩИКА» до склада «ПОКУПАТЕЛЯ», место поставки товара: РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, зд.73, центральный склад ООО «КАМАЗ-Энерго». Поставка товара производится транспортом Поставщика или автотранспортными компаниями с обязательным сопровождением груза накладными, паспортами, сертификатами соответствия на товар.

Фасовка не более 12,5 кг.

4.3. «ПОСТАВЩИК» обязуется предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» первичную документацию на Товар: товарную накладную либо УПД одновременно с поставкой Товара, счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отгрузки Товара, а также оформлять электронную счет-фактуру либо УПД с указанием регистрационного номера партии товара (РНПТ) по товарам, подлежащим прослеживаемости. При поставке Товара из-за рубежа «ПОСТАВЩИК» обязан предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» декларацию на Товар (грузовая таможенная декларация). «ПОСТАВЩИК» обязан возместить убытки «ПОКУПАТЕЛЯ», возникшие в связи с не предоставлением, либо предоставлением неверно оформленных первичных документов.

4.4. Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и. упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и хранения. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке, хранении в складском помещении и должна соответствовать характеру товара, государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам, требованиям изготовителя. Тара, упаковка являются не возвратными.

4.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента передачи товара Покупателю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по Настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

5.3. В случае несвоевременной поставки Товара либо его части в соответствии с условиями Договора, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе предъявить «ПОСТАВЩИКУ» пени в размере 0,1 % от суммы подлежащего поставке Товара за каждый день просрочки. В случае отказа ПОСТАВЩИКА от добровольной уплаты пени в размере, предусмотренном настоящим пунктом, Покупатель вправе уменьшить сумму, подлежащую уплате за поставленный товар, на сумму начисленной пени, направив ПОСТАВЩИКУ уведомление о зачете встречных взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК ГФ, сторонами не начисляются и не выплачиваются.

5.5. ПОСТАВЩИК несёт ответственность за соблюдение своими работниками правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также за соблюдение внутриобъектового режима Покупателя. За несоблюдение работниками ПОСТАВЩИКА пропускного и внутриобъектового режимов, ПОСТАВЩИК уплачивает Покупателю штраф в размере 5 тыс. руб. по каждому факту. Покупатель вправе удержать сумму штрафа при оплате за товар. Подписанием настоящего договора ПОСТАВЩИК подтверждает ознакомление с выпиской из СТО КАМАЗ 60.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Пропускной и внутриобъектовый режимы в ОАО «КАМАЗ».

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая эпидемии, эмбарго, акты государственных органов, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой палатой или другими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. При возникновении форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон немедленно уведомляется другая Сторона, за исключением случаев общеизвестности факта форс-мажора, либо когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют направлению такого уведомления.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут «ПОСТАВЩИКОМ» и «ПОКУПАТЕЛЕМ» путём направления уведомления другой стороне.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения споров, разногласий или требований по исполнению, изменению и расторжению настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров или предъявления претензий.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается полномочным лицом. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии, обстоятельства, на которых основываются требования. Претензия рассматривается в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения.

Претензия должна быть направлена одним из следующих способов: по электронной почте, указанной в реквизитах договора либо заказным (ценным) письмом с описью вложения, либо курьерской почтой с вручением под роспись надлежаще уполномоченного лица. В случае направления претензии по электронной почте, при подаче искового заявления истец обязан приложить документы, подтверждающие направление претензии по адресу электронной почты ответчика.

В случае не достижения согласия, а также в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, все споры, разногласия, претензии и требования (далее - Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. "ПОСТАВЩИК" настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте "ПОКУПАТЕЛЯ" www.kamaz.ru, и полностью их понимает.

8.2. "ПОСТАВЩИК", включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в интересах "ПОСТАВЩИКА" обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

8.3. "ПОСТАВЩИК" гарантирует, что в случае наличия в органах управления лиц, связанных с государством, этот факт не будет влиять на получение или предоставление "ПОКУПАТЕЛЬ" каких-либо незаконных преимуществ.

8.4. "ПОСТАВЩИК" обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

8.5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания "ПОКУПАТЕЛЬ" имеет право проверять всю документацию "ПОСТАВЩИКА", которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что "ПОСТАВЩИК" соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные/оказанные "ПОСТАВЩИКОМ" по настоящему Договору, и платежей, произведенных "ПОСТАВЩИКОМ" от имени и по поручению ПАО «КАМАЗ». "ПОКУПАТЕЛЬ" вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. "ПОКУПАТЕЛЬ" несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

8.6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки "ПОСТАВЩИКОМ", "ПОКУПАТЕЛЬ" имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом "ПОСТАВЩИКУ".

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по данному договору.

9.2. Сторонами достигнута договорённость о том, что при срыве сроков поставки, «ПОКУПАТЕЛЬ» может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом «ПОСТАВЩИКА». В случае, если «ПОКУПАТЕЛЬ» произвел любые авансовые платежи по договору, «ПОСТАВЩИК» обязан в течение 5 (пять) рабочих дней вернуть сумму аванса, а в случае просрочки возврата, уплатить неустойку в размере 0,05 % за каждый день просрочки.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №_______

от_________________

График поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель» «Поставщик»

ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО»

_____________ /_______________ ______________/_________________

НМЦД_средство_чистящее_кислотное - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальник ЦГС эл. согл. М.М.Ялалов

Начальник БДиКОС Р.Р. Закиров

Экономист 1 категории М.А.Сидорова

Приложение № 1 к ТЗ № 16063/1-063 от 20.05.2025г

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ЦГС эл. согл. М.М.Ялалов

Начальник БДиКОС Р.Р. Закиров

Экономист 1 категории М.А.Сидорова

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

на поставку средства чистящего кислотного C-WELD K, 12,5 кг

г. Набережные Челны

2025

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении тендера в электронной форме на поставку средства чистящего кислотного C-WELD K, 12,5

- Посмотреть таблицу с данными

В любое время до истечения срока представления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в извещение о проведении тендера в электронной форме.

По истечении срока приема заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика).

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре тендера в электронной форме, в случае: если тендер в электронной форме проводился с целью исследования рыночных предложений или в условиях недостаточности информации о закупаемых товарах, работах, услугах.

Документации, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются и в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Содержание документации:

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ЭНЕРГО»;

закупка– приобретение товаров, работ, услуг;

закупка в электронной форме — способ закупки, осуществляемый на электронной торговой площадке;

закупочная комиссия - коллегиальный орган, создающийся решением Заказчика для проведения процедур закупок, в том числе для определения победителя закупки;

закупка у единственного поставщика – способ неконкурентной закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без проведения конкурентных и неконкурентных (путем проведения тендера) способов закупки;

группа лиц - несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;

единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».;

лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная в извещении о закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора;

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (цена за единицу товаров, работ, услуг, сумма цен за единицу товаров, работ, услуг) – предельно допустимая цена договора (цена за единицу товаров, работ, услуг, сумма цен за единицу товаров, работ, услуг), определяемая Заказчиком в извещении о закупке;

неконкурентная закупки - закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч.3 ст.3 Федерального закона 223-ФЗ.;

оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 223-ФЗ.;

переторжка - процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений участников с целью повысить их предпочтительность для Заказчика;

победитель – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями извещения процедуры закупки;

поставщик (исполнитель, подрядчик) - любое юридическое или физическое лицо, а также группа этих лиц, способных на законных основаниях поставить требуемые товары, работы, услуги;

предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) Заказчику на условиях, определенных в извещении о закупке;

протокол — документ, которым оформлено проведение закупки;

процедура закупки ‑ процедура, в результате проведения которой Заказчик производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными извещением о закупке, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг;

работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы;

способ закупки - разновидность процедур закупки, предусмотренная Положением о закупке, определяющая действия, предписанные к безусловному выполнению при осуществлении закупки;

тендер - способ неконкурентной закупки, победителем которой признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора;

товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии;

усиленная квалифицированная электронная подпись (квалифицированная электронная подпись) - электронная подпись, которая соответствует следующим признакам:

1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4) создается с использованием средств электронной подписи.

5) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

6) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

услуги– любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду;

участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;

электронный документ – документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участника закупки или оператора электронной площадки.;

электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые процедуры закупки в электронной форме. Адрес сайта электронной площадки - www.rts-tender.ru.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация тендера в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ЭНЕРГО» от 02.12.2024г. (далее – Положение), Регламентом и инструкцией электронной площадки www.rts-tender.ru.

• Извещение

1.2.1. Извещение о проведении настоящего тендера в электронной форме размещено на официальном сайте единой информационной системы и на электронной площадке (далее – Извещение).

• Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – согласно настоящей документации, проекту договора, техническому заданию.

1.4. Cведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 руб. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей согласно разделу 7 настоящей документации и поданным коммерческим предложениям.

1.5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги согласно пункту 3.1. проекта договора.

1.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – российский рубль.

1.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора – неприменимо.

1.8. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

1.8.1. Проведение закупок осуществляется с учетом предоставления национального режима в соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление правительства РФ №1875).

1.8.2. Правительство Российской Федерации устанавливает случаи, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные п. 1.8.3 настоящей документации, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

1.8.3. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

1.8.4. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации, положения п. 1.8.3 документации, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

1.8.5. Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный пп. а) п. 1.8.3 документации запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

1.8.6. Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. б) п. 1.8.3 документации ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

1.8.7. Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. в) п. 1.8.3 документации преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения, поданного в соответствии с Законом 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. а) настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. а) настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

1.8.8. Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный пп. а) п. 1.8.3 документации запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

1.8.9. Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. б) п. 1.8.3 документации ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

1.8.10. Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. в) п. 1.8.3 документации преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения, поданного в соответствии с Законом 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп а) настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. а) настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

1.8.11. Заказчик вправе применять соответствующие приоритеты, ограничения, запреты, преимущества и особенности осуществления отдельных закупок, только если об их наличии прямо объявлено в извещении о закупке.

1.9. Обязательные требования к правоспособности участника тендера в электронной форме

1.9.1. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

1.9.2. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.9.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в тендере в электронной форме;

1.9.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.9.5. отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.9.7. отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

1.9.8. участник закупки не является офшорной компанией.

1.9.9. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.9.10. Заказчик вправе устанавливать требования к участникам тендера в электронной форме, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (и прочее), и определять необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям. В том числе:

а) требования к отсутствию документальных рекламаций (отрицательного опыта) по ранее выполненным для Заказчика или иных заказчиков поставкам, выполненным работам, оказанным услугам;

б) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности;

в) обладание участниками размещения заказа неисключительными правами на предоставление объектов интеллектуальной собственности третьим лицам;

г) требование к наличию соответствующих материальных ресурсов для исполнения договора (наличие производственных и офисных помещений, технологического оборудования, техники и оборудования, достаточных для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг);

д) количеству специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, необходимых для исполнения договора;

е) обладанию исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты и иные требования;

ж) соответствию требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае осуществления закупки, участниками которой в соответствии с извещением о закупке являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

з) об отсутствии вступивших в силу решений судов по применению санкций за нарушение обязательств при исполнении договоров;

и) наличию плана привлечения субподрядчиков (субпоставщиков), а также наличию договоров, соглашений о намерениях с субподрядчиками (субпоставщиками) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в составе заявки на участие в закупке, в случае установления Заказчиком требования о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.9.11. Требования, указанные в п. 1.9.9. устанавливаются в разделе 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

1.9.12. Все требования к участникам закупки, могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником размещения заказа для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (суб­подрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации на закупку, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

1.9.13. Участник тендера вправе привлечь к исполнению Договора субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей с письменного уведомления Заказчика, если это предусмотрено проектом договора и(или) техническим заданием Документации тендера в электронной форме.

1.10. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - согласно проекту договора, техническому заданию (Разделы № 5 и № 6 документации о настоящей закупке) и регламенту, указанному в техническом задании.

1.11. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – согласно разделу 4 настоящей документации о закупке и подразделу 3 настоящей документации.

1.12. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик - согласно пункту 4.2 раздела 4 настоящей документации о закупке.

1.13. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов такой закупки).

Порядок подачи заявок на участие в закупке - согласно регламенту электронной площадки РТС-тендер, документации о проведении настоящей закупки.

Дата начала подачи заявок на участие в закупке – с момента размещения извещения на электронной площадке 223etp.zakazrf.ru. и в ЕИС.

Дата и время окончания подачи заявок – 07:00 (МСК) 29.05.2025г.

Дата подведения итогов – 30.05.2025г.

Порядок подведения итогов закупки - согласно регламенту электронной площадки РТС-тендер, документации о проведении настоящей закупки.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Разъяснение положений извещения и документации тендера в электронной форме

2.1.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос разъяснений извещения о проведении тендера в электронной форме на электронную площадку в форме электронного документа в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение извещения о проведении тендера в электронной форме, посредством электронной площадки направляет разъяснения участнику закупки, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе.

2.1.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении тендера в электронной форме на электронную площадку в форме электронного документа. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса об разъяснении положений документации о закупке, заказчик посредством электронной площадки осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

2.2. Внесение изменений в извещение и документацию тендера в электронной форме

2.2.1. В любое время до истечения срока представления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в извещение о проведении тендера в электронной форме.

2.2.2. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении тендера в электронной форме такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке.

2.2.3. В случае, если изменения в извещение о проведении тендера в электронной форме внесены позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.

2.2.4. В любое время до истечения срока представления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в документацию о проведении тендера в электронной форме.

2.2.5. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения документации о проведении тендера в электронной форме такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

2.2.6. В случае, если изменения в документацию о проведении тендера в электронной форме внесены позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.

2.3. Отказ от проведения тендера

2.3.1. Заказчик вправе отменить тендер в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) в любой момент его проведения.

2.3.2. Решение об отмене тендера в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупки, участниками закупок с извещением об отказе от проведения тендера в электронной форме.

2.3.3. По истечении срока приема заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика).

2.4. Правила документооборота при проведении тендера в электронной форме

2.4.1. Все связанные с получением аккредитации и проведением тендера в электронной форме документы и сведения направляются участником тендера, Заказчиком и оператором электронной площадки в форме электронных документов.

2.4.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать соответственно от имени участника тендера, Заказчика.

2.4.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику тендера, Заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

2.4.4. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.3 настоящей части, и заверенные электронных документов оператором электронной площадки с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки, а также означают подлинность таких документов и сведений.

2.4.5. С момента размещения информации, связанной с проведением тендера в электронной форме, в Единой информационной системе и на электронной площадке такая информация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной системе и на электронной площадке без взимания платы.

2.4.6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществления тендера в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении тендера в электронной форме, запросов заказчика о разъяснении положений заявки на участие в тендера в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам тендера в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчику по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

2.4.7. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, полученных от участника закупки в электронной форме, до подведения результатов закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 223-ФЗ.

2.4.8. Документы и сведения, связанные с проведением тендера в электронной форме и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

• Форма заявки на участие в тендере в электронной форме и требования к ее оформлению, внесение изменений в заявку и отзыв заявки

3.1.1. Для участия в тендере в электронной форме участник тендера, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в тендере в электронной форме.

Со дня размещения извещения о проведении тендера в электронной форме в единой информационной системе и до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении тендера в электронной форме, заявки принимаются оператором электронной площадки, на котором проводится тендер в электронной форме, в соответствии с регламентом данной электронной площадки.

Если Заказчик продлевает срок окончания приема заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку;

- не отзывать поданную заявку;

- изменить поданную заявку.

Участник закупки вправе отозвать ранее поданную заявку до истечения срока подачи заявок в порядке, предусмотренном регламентом электронной площадки. Отзыв заявок после истечения срока подачи заявок, установленного извещением и документацией о проведении тендера в электронной форме, не допускается.

3.1.2. Участник тендера в электронной форме вправе подать только одну заявку в рамках одного тендера в электронной форме.

3.1.3. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией о проведении тендера в электронной форме, будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, тендер в электронной форме будет признан несостоявшимся.

• Язык документов, входящих в состав заявки на участие в тендере
• Заявка на участие в тендере в электронной форме, все документы и корреспонденция между Заказчиком и участником тендера, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.
• Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в тендере в электронной форме.
• Заявка на участие в тендере должна следующие сведения и документы:

3.3.1.1. для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

а) анкету участника сделки (по форме 4.1., приведенной в Разделе 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками тендера в электронной форме»);

б) заполненную форму заявки на участие в тендере в электронной форме (по форме 4.2., приведенной в Разделе 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками тендера в электронной форме»);

в) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также машиночитаемую доверенность (МЧД) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ;

г) копию учредительных документов с приложением имеющихся изменений (установленные законодательством Российской Федерации) (для юридических лиц).

д) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (для юридических лиц);

е) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, (для юридических лиц), полученной не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении тендера, копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении тендера, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.1.2. для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в тендере в электронной форме от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 3.3.1.1. участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.

4. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

4.1. Рассмотрение и оценка заявок

4.1.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в тендере в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в тендере. Комиссия рассматривает заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным документацией, и соответствия заявки, поданной таким участником, требованиям к заявкам, установленным документацией. При проведении тендера в электронной форме, для принятия указанного решения закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестрах участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике тендера, подавшем такую заявку на участие в тендере.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

Заявки рассматриваются как отвечающие требованиям извещения, даже если в них имеются несущественные несоответствия, т.е. опечатки, не указана расшифровка подписи.

4.1.2. Заявка будет отклонена от рассмотрения и оценки в следующих случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением и документацией тендера;

- несоответствия заявки требованиям, установленным извещением и документацией тендера;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, наличие в заявке разночтений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

- непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

- непредставления участником закупки сведений по расчету предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в п. 6.3.3. Положения.

4.1.3. Отклонение заявки по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 4.1.2 случаев, не допускается.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в тендере на любом этапе его проведения.

4.1.4. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка, несмотря на то, что тендер в электронной форме признается несостоявшимся, закупочная комиссия рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей документацией. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

4.1.5. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все заявки признаны несоответствующими документации, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, тендер в электронной форме признается несостоявшимся. Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки.

4.1.6. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником тендера. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

4.1.7. Победителем тендера признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

4.1.8. При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, победителем тендера признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других участников.

4.1.9. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок закупочная комиссия оформляет протокол о результатах тендера.

4.1.10. Протокол подписывается членами закупочной комиссии, присутствовавшими на заседании, в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

4.1.11. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания в единой информационной системе.

4.1.12. Любой участник, заявка которого была отклонена, вправе направить в течение 3 рабочих дней с момента размещения в единой информационной системе протокола о результатах тендера в электронной форме, запрос о причинах отклонения (проигрыша) его заявки на электронную площадку. В течение 10 дней со дня получения запроса Заказчик направляет информацию о причинах отклонения (проигрыша) его заявки.

4.1.13. Оператор прекращает блокирование операций по блокировочному субсчету участника тендера в электронной форме для проведения операций по обеспечению участия в тендере в электронной форме, подавшего заявку на участие в тендере в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным извещением и документацией тендера в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в тендере в электронной форме.

4.2. Антидемпинговые меры

4.2.1. При проведении тендера в электронной форме устанавливаются антидемпинговые меры.

4.2.2. В случае если участником тендера в электронной форме, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

4.2.3. В случае если, победитель тендера не предоставил обеспечение исполнения договора в соответствии с условиями настоящей части, то он считается уклонившимся от подписания договора.

4.3. Порядок и условия проведения переторжки.

По данной закупке проведение переторжки не предусмотрено

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ТЕНДЕРА В ЭЛЕКТРОНННОЙ ФОРМЕ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

5.1. Последствия признания тендера в электронной форме несостоявшимся

5.1.1. Если тендер в электронной форме признан несостоявшимся, в случаях, когда Заказчиком не получено ни одной заявки на участие в тендере в электронной форме или были признаны несоответствующими требованиям документации все заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 5.5.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО», либо провести повторную закупочную процедуру в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО».

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Заключение и исполнение договора

6.1.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем тендера в электронной форме заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации тендера.

6.1.2. Перед заключением договора Заказчик вправе, по согласованию с победителем тендера в электронной форме провести переговоры по снижению предложенной цены участником. В договор вносится сумма, с учетом требований настоящего пункта.

6.1.3. В случае уклонения победителя от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником тендера в электронной форме, заявке на участие в тендере которого присвоен второй номер или заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 5.5.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО».

6.1.4. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в разделе 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

6.1.5. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора до заключения договора в сроки, установленные законодательством и(или) настоящей документацией, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

6.1.6. В случае, если настоящей документацией было предусмотрено представление обеспечения заявки на участие в тендере в электронной форме, Заказчик удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств по пунктам 6.1.6., 6.1.7. настоящего извещения.

6.1.7. В случае, если настоящей документацией установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в настоящем извещением.

6.1.8. После определения участника, с которым в соответствии с настоящей документацией тендера должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

-- проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности участника запроса закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации, содержащихся в представленных им документах;

- нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

- наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

- наличие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 – ФЗ.

6.1.9. При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого товара (работ, услуг), если указание на это содержалось в настоящей документации и(или) в проекте договора, техническом задании.

6.1.10. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.1.11. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор, может быть, расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.1.12. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.1.13. Заказчик по согласованию с Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме, указанном в документации о закупке.

6.1.14. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

6.1.15. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения указанных изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

РАЗДЕЛ 3 ИНФОРМАЦОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В разделе 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится информация для данного конкретного тендера в электронной форме. При возникновении противоречия между положениями раздела предыдущих разделов применяются положения раздела 3.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. Образцы форм и документов для заполнения участниками тендера в электронной форме

4.1. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА СДЕЛКИ

АНКЕТА УЧАСТНИКА СДЕЛКИ

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. Номер

- Посмотреть таблицу с данными

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;

2. Согласие физических лиц на обработку в ООО «КАМАЗ-Энерго» их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;

3. Мне известно, что ООО «КАМАЗ-Энерго» будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО»

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. номер

____________________________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника тендера

исходя из требований к поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам), дает согласие на участие в тендере на поставку средства чистящего кислотного C-WELD K, 12,5 кг

Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________(указать адрес, индекс)

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________

ИНН/КПП ___________/____________

1.__________________ (Наименование организации для юридического лица, ФИО для физического лица) в лице___________________ (ФИО руководителя) условия договора, требования к товару (работам, услугам) указанным в извещении и документации о проведении тендера в электронной форме и проекте договора в полном объеме выполнить ____________ (согласен/не согласен написать прописью) ____________(подпись)

2. Характеристики поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Качественные характеристики товара:________________________

Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:___________________________

Срок поставки товара:__________________________________________________________________

Страна происхождения товара:_________________________________________________________

3. Цена договора включает в себя вознаграждение Поставщика и все его затраты на исполнение договора, включая (но не ограничиваясь): транспортные расходы (расходы на перевозку), тару, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с законодательством РФ при поставке товара, является окончательной, и составляет ___________________ руб., в т.ч. НДС (20%)________________руб.

4. Настоящей заявкой декларируем:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

-отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

- участник закупки не является офшорной компанией.

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

- участник закупки не является неплатежеспособным или находится в процедуре банкротства, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не наложен арест, экономическая деятельность Участника не приостановлена.

Руководитель (уполномоченное лицо): ______________________________

Должность, Ф.И. О., подпись

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (в отдельном файле)

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (в отдельном файле)

Табличная часть пункта 1.1. проекта договора изложена в следующей редакции:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР №_______________(проект договора)

г. Набережные Челны «___» _______________2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (ООО «КАМАЗ-Энерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и ______________ (____________ ), именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________, действующего на основании ____________а с другой стороны, с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «КАМАЗ-Энерго» от 02.12.2024 года на основании протокола заседания закупочной комиссии от ______2025 года № _____________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет ____________ рублей,_____ копеек, в том числе НДС 20% - __________ рублей, включает в себя вознаграждение Поставщика и все его затраты на исполнение договора, включая (но не ограничиваясь): транспортные расходы (расходы на перевозку), тару, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

1.2. Характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не обременён правами третьих лиц. Поставляемый товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ТУ завода-изготовителя. Качество должно соответствовать действующим стандартам и нормам, установленным для данного вида продукции.

2.2. Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в момент поступления товара на склад «ПОКУПАТЕЛЯ». В случае выявления несоответствия товара заявленным характеристикам, Покупатель направляет на адрес электронной почты Поставщика ___________ уведомление о необходимости направления представителя Поставщика для составления акта о выявленных отклонениях, с указанием срока прибытия. В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель составляет соответствующий акт в одностороннем порядке, при этом, Поставщик обязан возместить Покупателю стоимость хранения товара в соответствии с калькуляцией Покупателя. Покупатель вправе удержать стоимость хранения при оплате за поставленный товар.

2.3. В случае выявления ненадлежащего качества товара на всех стадиях приёмки, переработки, хранения, эксплуатации в гарантийном периоде «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе потребовать от «ПОСТАВЩИКА» ремонта или замены Товара.

2.4. Гарантийный срок хранения товара в невскрытой таре составляет не менее 18 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя.

2.5. В случае выявления признаков фальсификации поставляемого по настоящему договору товара, либо иных обстоятельств, свидетельствующих о сомнительном происхождении товара, Покупатель вправе приостановить оплату по настоящему договору и не осуществлять возврат поставленного товара до момента выяснения происхождения товара.

2.6. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора, спецификации, требований закона, иных правовых актов и иных обычно предъявляемых требований к количеству и качеству, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены товара;

- допоставки некомплекта, замены некачественного товара в течение 7 раб. дней. Стороны по взаимному соглашению могут установить иные сроки допоставки некомплекта и замены некачественного Товара.

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Покупателя о допоставке или замены товара, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления допоставит Товар либо заменит его качественным Товаром.

2.7. Одновременно с Товаром «ПОСТАВЩИК» обязан направить в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» копии нормативных документов /ТУ/ к ним на поставляемый Товар.

2.8. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата производится в безналичной форме в течение 7-ми рабочих дней с даты поставки товара в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» при условии правильно оформленных и переданных Покупателю оригиналов первичных документов (УПД, счет-фактура, накладная).

3.2. «Если «ПОСТАВЩИКОМ» осуществлена поставка Товара не в полном объеме, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе не осуществлять оплату поставленной части Товара до момента поставки недостающей части Товара.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки товара – согласно графику поставки товара (приложение № 1 к договору).

4.2. Поставка Товара производится силами и за счет «ПОСТАВЩИКА» до склада «ПОКУПАТЕЛЯ», место поставки товара: РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, зд.73, центральный склад ООО «КАМАЗ-Энерго». Поставка товара производится транспортом Поставщика или автотранспортными компаниями с обязательным сопровождением груза накладными, паспортами, сертификатами соответствия на товар.

Фасовка не более 12,5 кг.

4.3. «ПОСТАВЩИК» обязуется предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» первичную документацию на Товар: товарную накладную либо УПД одновременно с поставкой Товара, счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отгрузки Товара, а также оформлять электронную счет-фактуру либо УПД с указанием регистрационного номера партии товара (РНПТ) по товарам, подлежащим прослеживаемости. При поставке Товара из-за рубежа «ПОСТАВЩИК» обязан предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» декларацию на Товар (грузовая таможенная декларация). «ПОСТАВЩИК» обязан возместить убытки «ПОКУПАТЕЛЯ», возникшие в связи с не предоставлением, либо предоставлением неверно оформленных первичных документов.

4.4. Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и. упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и хранения. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке, хранении в складском помещении и должна соответствовать характеру товара, государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам, требованиям изготовителя. Тара, упаковка являются не возвратными.

4.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента передачи товара Покупателю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по Настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

5.3. В случае несвоевременной поставки Товара либо его части в соответствии с условиями Договора, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе предъявить «ПОСТАВЩИКУ» пени в размере 0,1 % от суммы подлежащего поставке Товара за каждый день просрочки. В случае отказа ПОСТАВЩИКА от добровольной уплаты пени в размере, предусмотренном настоящим пунктом, Покупатель вправе уменьшить сумму, подлежащую уплате за поставленный товар, на сумму начисленной пени, направив ПОСТАВЩИКУ уведомление о зачете встречных взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК ГФ, сторонами не начисляются и не выплачиваются.

5.5. ПОСТАВЩИК несёт ответственность за соблюдение своими работниками правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также за соблюдение внутриобъектового режима Покупателя. За несоблюдение работниками ПОСТАВЩИКА пропускного и внутриобъектового режимов, ПОСТАВЩИК уплачивает Покупателю штраф в размере 5 тыс. руб. по каждому факту. Покупатель вправе удержать сумму штрафа при оплате за товар. Подписанием настоящего договора ПОСТАВЩИК подтверждает ознакомление с выпиской из СТО КАМАЗ 60.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Пропускной и внутриобъектовый режимы в ОАО «КАМАЗ».

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая эпидемии, эмбарго, акты государственных органов, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой палатой или другими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. При возникновении форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон немедленно уведомляется другая Сторона, за исключением случаев общеизвестности факта форс-мажора, либо когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют направлению такого уведомления.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут «ПОСТАВЩИКОМ» и «ПОКУПАТЕЛЕМ» путём направления уведомления другой стороне.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения споров, разногласий или требований по исполнению, изменению и расторжению настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров или предъявления претензий.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается полномочным лицом. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии, обстоятельства, на которых основываются требования. Претензия рассматривается в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения.

Претензия должна быть направлена одним из следующих способов: по электронной почте, указанной в реквизитах договора либо заказным (ценным) письмом с описью вложения, либо курьерской почтой с вручением под роспись надлежаще уполномоченного лица. В случае направления претензии по электронной почте, при подаче искового заявления истец обязан приложить документы, подтверждающие направление претензии по адресу электронной почты ответчика.

В случае не достижения согласия, а также в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, все споры, разногласия, претензии и требования (далее - Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. "ПОСТАВЩИК" настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте "ПОКУПАТЕЛЯ" www.kamaz.ru, и полностью их понимает.

8.2. "ПОСТАВЩИК", включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в интересах "ПОСТАВЩИКА" обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

8.3. "ПОСТАВЩИК" гарантирует, что в случае наличия в органах управления лиц, связанных с государством, этот факт не будет влиять на получение или предоставление "ПОКУПАТЕЛЬ" каких-либо незаконных преимуществ.

8.4. "ПОСТАВЩИК" обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

8.5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания "ПОКУПАТЕЛЬ" имеет право проверять всю документацию "ПОСТАВЩИКА", которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что "ПОСТАВЩИК" соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные/оказанные "ПОСТАВЩИКОМ" по настоящему Договору, и платежей, произведенных "ПОСТАВЩИКОМ" от имени и по поручению ПАО «КАМАЗ». "ПОКУПАТЕЛЬ" вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. "ПОКУПАТЕЛЬ" несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

8.6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки "ПОСТАВЩИКОМ", "ПОКУПАТЕЛЬ" имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом "ПОСТАВЩИКУ".

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по данному договору.

9.2. Сторонами достигнута договорённость о том, что при срыве сроков поставки, «ПОКУПАТЕЛЬ» может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом «ПОСТАВЩИКА». В случае, если «ПОКУПАТЕЛЬ» произвел любые авансовые платежи по договору, «ПОСТАВЩИК» обязан в течение 5 (пять) рабочих дней вернуть сумму аванса, а в случае просрочки возврата, уплатить неустойку в размере 0,05 % за каждый день просрочки.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №_______

от_________________

График поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель» «Поставщик»

ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО»

_____________ /_______________ ______________/_________________