Тендер - Поставка средств смывающих и обезвреживающих для Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». №269986328

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):353419, Краснодарский край, г. Анапа, территория Аэропорт.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Пилотов д. 5. в рабочие дни с 09.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.04.2024 по 12.04.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_о_закупке - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными

Проект договора

ДОГОВОР № ___________

Поставка средств смывающих и обезвреживающих для Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

г. ____________ «____» _____________ 20__

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Аэронавигация Юга» Токарева Юрия Петровича, действующего на основании доверенности № 77/1875-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть477 от 12.02.2024, с одной стороны, и ________

____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и на основании протокола __________________ запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от ____________ № ______________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется осуществить поставку средств смывающих и обезвреживающих для Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар надлежащего качества.

1.2. Наименование Товара, технические характеристики и цена за 1 (Одну) единицу Товара должны соответствовать Прейскуранту (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Описанию предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.4. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество Товара, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Максимальное значение цены Договора составляет не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% в размере _______ (прописью) рублей ___ копеек/НДС не облагается на основании ст. ____________ НК РФ, в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2. В связи с тем, что количество Товара невозможно определить, цена определяется за 1 (Одну) единицу Товара, в соответствии с перечнем, указанным в Прейскуранте (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Максимальное значение цены Договора является фиксированным и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

У Заказчика не возникает обязанности приобретения Товара в размере максимального значения цены Договора.

Количество Товара, необходимое к поставке, определяется Заказчиком самостоятельно в соответствии с заявками, поданными Поставщику. В этом случае ценой Договора будет считаться сумма оплаченных Заказчиком счетов за фактически поставленный Поставщиком Товар.

2.3. Цена единицы Товара включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до места назначения, расходы на разгрузку Товара в месте назначения, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата Товара по Договору осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества фактически поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора.

2.6. По соглашению Сторон допускается снижение цены единицы Товара без изменения предусмотренных Договором максимального значения цены Договора, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.7. Оплата фактически поставленного Товара в рамках Договора осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа), при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.4 Договора.

2.8. Подписание исполнительных документов Заказчиком осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Анапа, территория Аэропорт.

2.9. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сверки расчетов по настоящему Договору.

2.10. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком.

2.11. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае оплаты НДС.

2.12. Источник финансирования - внебюджетные (собственные) средства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.13. Авансирование не предусмотрено.

2.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Срок поставки Товара: с даты заключения Договора по 26.12.2025.

Периодичность поставки производится по заявкам Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору), в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Возможна досрочная поставка Товара с уведомлением об этом Заказчика.

• Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00 до склада Заказчика, находящихся по адресам:

353419, Краснодарский край, г. Анапа, территория Аэропорт.

353466, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Пилотов д. 5.

Присутствие представителя Поставщика при передаче Товара на складе Заказчика является обязательным. Передачу Товара осуществляет полномочный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарных и прочих сопроводительных документов, а также право контроля качества, количества, комплектности, целостности и ассортимента поставляемого Товара.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами с письменного разрешения Заказчика.

3.3. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (или иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в течение 1 (Одного) рабочего дня.

3.4. В день поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз.;

б) счет, счет-фактуру (при наличии), выставленные Заказчику;

в) документы о сертификации (декларировании) Товара, если Товар подлежит сертификации (декларированию) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) документы, удостоверяющие качество Товара (при необходимости);

д) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (или иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

3.6. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в случае наличия предусмотренной упаковки). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты Товара.

3.7. Маркировка и оформление Товара должны соответствовать требованиям Законодательства Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

3.8. При обнаружении во время приемки, несоответствия количества, качества или комплектности Товара сопроводительным документам или Описанию предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору) Заказчик вызывает представителя Поставщика, с оформленной доверенностью для составления акта о выявленных несоответствиях. Срок прибытия представителя Поставщика 3 (Три) рабочих дня с момента получения вызова.

3.9. В случае неявки представителя Поставщика в установленный Договором срок, уклонения или отказа представителя Поставщика от подписания акта о выявленных несоответствиях приемка Товара по основаниям, указанным в пункте 3.8. Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт о выявленных несоответствиях, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостачи, не качественности или некомплектности Товара и направляется Поставщику для устранения выявленных несоответствий.

3.10. Акт о выявленных несоответствиях должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке (приемке), и содержать полную и подробную информацию об обнаруженных несоответствиях Товара.

3.11. При обнаружении скрытых дефектов в период эксплуатации составляется акт о скрытых дефектах в порядке, изложенном в пунктах 3.8 – 3.10 Договора.

Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Товара.

3.12. Замена Товара и/или его части, восполнение недостающего Товара и/или его части производятся Поставщиком за его счет и в сроки, установленные Заказчиком при составлении акта о выявленных несоответствиях или акта о скрытых дефектах, но не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты составления соответствующего акта (в т. ч. если соответствующий акт составляется в одностороннем порядке). Все расходы по исполнению Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим пунктом Договора, включая расходы на возврат от Заказчика Товара, несет Поставщик.

3.13. Приемка Товара в части, не урегулированной настоящим разделом, регулируется Инструкцией № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), и Инструкцией № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

3.14. Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности, с нарушением целостности упаковки;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором, в том числе и не в рабочее время Заказчика.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.

Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

3.15. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

3.16. При исполнении Договора (за исключением случаев, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать Прейскуранту (Приложение № 2 к настоящему Договору), Описанию предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору), технической документации на поставляемую продукцию и требованиям действующего законодательства. За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность Поставщик.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является качественным, новым (т.е. он не был в использовании и употреблении, не был витринным образцом, не находился в ремонте или реставрации, в том числе не были восстановлены его потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.

4.3. Качество и безопасность: Товар по своему качеству должен соответствовать утвержденным стандартам, ГОСТам, техническим регламентам, иным нормативным документам и правилам. Товар должен иметь соответствующие сертификаты и/или декларации соответствия, документы, подтверждающие гарантийные обязательства, протоколы санитарно-эпидемиологической экспертизы (при наличии) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.4. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменого Товара ненадлежащего качества, несет Поставщик.

4.5. Если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика.

4.6. Гарантийный срок должен соответствовать срокам, установленным производителем, но не менее сроков, установленных нормативными документами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Осуществить приемку Товара в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору) и действующей нормативной документацией.

5.1.2. Оформить пропуск на проезд на территорию Заказчика сотрудников и транспорта Поставщика.

5.1.3. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.4. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Передать Заказчику документы на Товар, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечить качество поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации.

5.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Отказаться (полностью или частично) от принятия и оплаты Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков или замены в срок, оговоренный в п. 3.12 настоящего Договора.

5.3.2. В одностороннем порядке отказаться от приемки Товара, если Поставщик не устранит недостатки или не заменит Товар ненадлежащего качества в установленный срок.

5.3.3. Если после приемки будет выявлено устранимое несоответствие Товара требованиям к его качеству, установленным в законодательстве или Договоре, а Поставщик после уведомления Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней не заменит Товар, потребовать возмещения убытков в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента истребования.

В случае невыполнения Поставщиком указанных требований в установленный срок Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

5.3.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.

5.3.5. В случаях, когда подлежащий упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

5.4. Поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик неоднократно нарушит сроки оплаты Товара или откажется принять его без надлежащих оснований.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от цены непоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. Заказчик вправе начислить штрафы за ненадлежащее исполнение и неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает штраф в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов от цены поставки Товара ненадлежащего качества.

В случае непредставления относящихся к Товару документов Поставщиком или предоставление неправильно заполненных документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от цены поставки Товара, к которой относятся такие документы.

В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процента от цены поставки.

Штраф в случае непоставки Товара составляет 10 (Десять) процентов от цены Договора. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;

– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.6. В случае нарушения срока оплаты Товара, предусмотренного условиями Договора, Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от цены неоплаченного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного Договором.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 15 настоящего Договора. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: экспресс-почтой, посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты с фиксированием (подтверждением) получения (вручения) его другой Стороне.

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 7 (Семь) календарных дней со дня получения последнего адресатом.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – Конфиденциальная информация).

9.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством Российской Федерации, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

9.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

9.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА [2]

10.1. Поставщик в соответствии с извещением о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Извещение о закупке) и статьей 20 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Положение о закупке) разместил на электронной торговой площадке подписанный усиленной электронной подписью документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора Заказчику на дату заключения Договора в размере 2 (Двух) процентов от максимального значения цены Договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

10.2. В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена на двадцать пять процентов и более ниже начальной суммы цен единиц Товара, такой Договор заключается только после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в Извещении о закупке, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

10.3. Снижение начальной суммы цен единиц Товара по результатам осуществления закупки составляет _____%.

10.4. Обеспечение исполнения Договора относится к следующим обязательствам по Договору:

обеспечение возврата авансового платежа (в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансовым платежом);

обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств;

обеспечение уплаты неустойки (штрафов, пени), начисленной Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

10.5. Обеспечение исполнения Договора может предоставляться участником закупки, с которым заключается Договор, путем внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии.

Выбор способа обеспечения исполнения Договора осуществляется участником закупки, с которым заключается Договор.

10.6. Денежные средства, предоставляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должны быть перечислены по реквизитам, указанным в Извещении о закупке.

10.7. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) [3] информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 и должна содержать:

- условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных ею обязательств, составленное по форме согласно приложению № 4 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397, требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Поставщиком обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

- условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 10.11 настоящего Договора документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 10.11 настоящего Договора, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 10.11 настоящего Договора;

- условие о праве заказчика передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

- условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

- условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, установленный п. 10.11 настоящего Договора;

- указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- условие об обязанности гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

5) независимая гарантия не должна содержать условия:

- о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

- предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнем, указанным в пункте 10.11 настоящего Договора;

- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении Поставщиком условий договора или о расторжении договора;

- допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

10.8. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, предусмотренным законом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

10.9. Независимая гарантия выдается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

10.10. В независимой гарантии должны быть указаны:

дата выдачи;

принципал;

бенефициар;

гарант;

основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

срок действия гарантии;

обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии;

иные сведения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397.

В независимой гарантии может содержаться условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

10.11. Заказчик (бенефициар) одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, направляет гаранту следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

10.12. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора.

10.13. Обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств возвращается Поставщику не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления Поставщика на счет, с которого поступили такие денежные средства, если иной счет не указан в заявлении, но не ранее истечения срока действия такого обеспечения, за исключением случаев удержания (полного или частичного) обеспечения исполнения Договора.

В случае, если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения у Заказчика оснований для возврата обеспечения исполнения Договора в виде денежных средств Поставщик не направит Заказчику заявление о возврате обеспечения исполнения Договора в виде денежных средств, Заказчик возвращает такое обеспечение Поставщику не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента истечения срока, установленного для поступления такого заявления.

10.14. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Договора, предоставленного Поставщиком, осуществляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств.

В указанном случае Заказчик направляет Поставщику уведомление об удержании Заказчиком обеспечения исполнения Договора или предъявляет гаранту требование об уплате денежных сумм по независимой гарантии.

10.15. По вопросам обеспечения исполнения Договора, не урегулированным настоящим Договором, Стороны должны руководствоваться правилами об обеспечении исполнения Договора, установленными законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до 31.01.2026. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

Срок окончания действия Договора в части поставки Товара наступает в случае истечения срока (периода) поставки Товара, либо в случае достижения размера максимального значения цены Договора при поставке Товара, при наступлении одного из указанных условий.

11.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара;

- нарушение иных существенных условий настоящего Договора.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае нарушения сроков оплаты Товара.

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением, подписанным с обеих Сторон, если иное не предусмотрено Договором.

11.6. В случае изменения реквизитов и адреса Сторон, Сторона обязана уведомить другую Сторону в срок 5 (Пять) календарных дней с момента такого изменения. В противном случае оплата средств и направление корреспонденции по устаревшим реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств.

11.7. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.8. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение исполнения условий Договора.

11.9. Если денежные средства в размере максимального значения цены Договора не израсходованы в полном объеме, допускается однократное изменение срока исполнения Договора на срок, не превышающий срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении. Изменение срока исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек, предъявленных Заказчиком и предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора с учетом измененного срока исполнения Договора.

В таком случае Стороны подписывают дополнительное соглашение.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Официальный документооборот в рамках исполнения Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов по Договору допускается обмен документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты (адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты Поставщика: _______@________). Документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи и/или электронной почты и с обязательной отправкой оригиналов по почте в течение 3 (Трех) дней, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов при наличии подписи уполномоченного лица и печати организации.

13.3. Настоящий Договор подписывается Сторонами электронными подписями уполномоченных представителей в порядке, предусмотренном статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и хранится на сайте электронной торговой площадки.

13.4. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

13.5. Уведомления и сообщения по исполнению условий Договора (в том числе отчетные документы) направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по почтовым адресам сторон, указанным в разделе 15 настоящего Договора, с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, дата получения корреспонденции).

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Направление уведомлений и сообщений по исполнению условий Договора будет считаться совершенным надлежащим образом только если соответствующее уведомление или сообщение было направлено (вручено нарочным) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание предмета закупки.

Приложение № 2 – Прейскурант.

Приложение № 3 – Заявка на поставку товара.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «__» _________ 20__ № __________

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка средств смывающих и обезвреживающих для Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

1. Общие сведения

1.1. Общие сведения о Предмете закупки: закупка совершается для обеспечения работников Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» средств смывающих и обезвреживающих во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2020 № 1122н.

1.2. Сведения, определяющие идентичность или однородность товаров, работ, услуг: отсутствуют.

1.3. Способ закупки: определяется по результатам сбора ценовой информации.

1.4. Метод определения начальной (максимальной) цены договора: определяется по результатам сбора ценовой информации.

2. Дата (период) размещения извещения:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Срок исполнения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Место поставки товара (проведения работ, оказания услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

5. Сведения о товарах, работах и услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к условиям исполнения договора:

6.1. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки: Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоги и стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку, разгрузку, сборку, страхование, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Поставщика, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Порядок оплаты: Днем выполнения обязательств по поставке товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Оплата за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа).

6.3. Размер обеспечения договора (если требуется): 2 (Два) %.

6.4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок должен соответствовать срокам, установленным производителем, но не менее сроков, установленных нормативными документами.

6.5. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг: С даты заключения договора по 26.12.2025, по заявкам Заказчика, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком. Возможна досрочная поставка Товара с уведомлением об этом Заказчика. Поставщик за свой счет и своими силами осуществляет погрузку, доставку и разгрузку товара. Поставщик, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты поставки товара, должен уведомить заказчика о дате и времени поставки. Поставка товара производится в рабочие дни с 9.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00. Поставщик обеспечивает сохранность товара до момента вручения его заказчику. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в течение 1 (Одного) рабочего дня. Место подписания исполнительных документов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Анапа, территория Аэропорт.

6.6. Дополнительная информация: Товар по своему качеству должен соответствовать утвержденным ГОСТам, техническим регламентам, стандартам и иным нормативным документам, и правилам, подлежащим применению к вопросам качества и безопасности закупаемых товаров.

Товар должен быть новым и не может быть бывшим в употреблении даже при условии его полного восстановления.

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям законодательства, документам, по которым они изготовлены, и обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.

Маркировка поставляемого товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты и декларации соответствия, а также другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

7. Технические требования к закупаемым товарам (работам, услугам):

- Посмотреть таблицу с данными

8. Календарный план поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от «__» _________ 20__ № __________

ПРЕЙСКУРАНТ

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальное значение цены Договора составляет не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% в размере ______ (_________) рублей ___ копеек/НДС не облагается на основании ст. ____________ НК РФ.

Цена единицы Товара включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до места назначения, расходы на разгрузку Товара в месте назначения, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

от «__» _________ 20__ № __________

Наименование организации

Ф.И.О. руководителя организации

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

от «___» __________ 20__ г.

Наименование организации (грузополучателя):

Филиал «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Договор № _________от «___» _________20__г.:

Поставка средств смывающих и обезвреживающих для Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Объем партии Товара по Заявке*:

ОБРАЗЕЦ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: _________________

Ответственный представитель:

*Совокупный объем всех заявок Заказчика в течение срока действия Договора в стоимостном выражении не должен превышать максимальное значение цены Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% в размере______ (_______) рублей___копеек/НДС не облагается на основании ст. __НК РФ.

Описание предмета закупки

Поставка средств смывающих и обезвреживающих для Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

1. Общие сведения

1.1. Общие сведения о Предмете закупки: закупка совершается для обеспечения работников Таманского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» средств смывающих и обезвреживающих во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2020 № 1122н.

1.2. Сведения, определяющие идентичность или однородность товаров, работ, услуг: отсутствуют.

1.3. Способ закупки: определяется по результатам сбора ценовой информации.

1.4. Метод определения начальной (максимальной) цены договора: определяется по результатам сбора ценовой информации.

2. Дата (период) размещения извещения:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Срок исполнения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Место поставки товара (проведения работ, оказания услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

5. Сведения о товарах, работах и услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к условиям исполнения договора:

6.1. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки: Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоги и стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку, разгрузку, сборку, страхование, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Поставщика, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Порядок оплаты: Днем выполнения обязательств по поставке товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Оплата за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа).

6.3. Размер обеспечения договора (если требуется): 2 (Два) %.

6.4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок должен соответствовать срокам, установленным производителем, но не менее сроков, установленных нормативными документами.

6.5. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг: С даты заключения договора по 26.12.2025, по заявкам Заказчика, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком. Возможна досрочная поставка Товара с уведомлением об этом Заказчика. Поставщик за свой счет и своими силами осуществляет погрузку, доставку и разгрузку товара. Поставщик, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты поставки товара, должен уведомить заказчика о дате и времени поставки. Поставка товара производится в рабочие дни с 9.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00. Поставщик обеспечивает сохранность товара до момента вручения его заказчику. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в течение 1 (Одного) рабочего дня. Место подписания исполнительных документов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Анапа, территория Аэропорт.

6.6. Дополнительная информация: Товар по своему качеству должен соответствовать утвержденным ГОСТам, техническим регламентам, стандартам и иным нормативным документам, и правилам, подлежащим применению к вопросам качества и безопасности закупаемых товаров.

Товар должен быть новым и не может быть бывшим в употреблении даже при условии его полного восстановления.

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям законодательства, документам, по которым они изготовлены, и обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.

Маркировка поставляемого товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты и декларации соответствия, а также другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

7. Технические требования к закупаемым товарам (работам, услугам):

- Посмотреть таблицу с данными

8. Календарный план поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование начальной (максимальной) цены договора - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с даннымиОбразцы форм документов «СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ» - Посмотреть таблицу с данными

Конкретные показатели товара, которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением об осуществлении закупки:

- Посмотреть таблицу с даннымиСВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ» [4] - Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. ↑

Раздел применяется для конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.10.2022 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397. ↑

Применяется с 01.04.2023 в соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 №109-ФЗ ↑

В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника закупки, указанные сведения указываются в отношении каждого лица, входящего в состав коллективного участника закупки ↑