Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Российские тендеры | Северо-западный ФО | Республика Коми | Карточка тендера 271007858

Тендер - Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря №271007858

Описание тендера: Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря (с результатом)
Сумма контракта: 76 942,65 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 17.04.2024
Окончание: 19.04.2024 15:25:00
Тендер №: 271007858
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (141230131) Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные
  • (141230150) Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
  • (162911110) Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
  • (172211110) Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
  • (172211130) Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
  • (204131119) Мыло туалетное твердое прочее
  • (204131121) Мыло хозяйственное I группы
  • (212024170) Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
  • (221960114) Перчатки резиновые хозяйственные
  • (257310000) Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
  • (259929121) Лопаты строительные
  • (329111000) Метлы и щетки для домашней уборки
  • (329911120) Респираторы
  • (222211110) Мешки и сумки (пакеты), включая конические, оксо-биоразлагаемые
  • (222212130) Мешки из полипропилена
Регион: Северо-западный ФО / Республика Коми
Регион поставки: Северо-западный ФО / Республика Коми
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря
Цена контракта: 76 942,65 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Фартук рабочий - - 40 ШТ
2 Перчатки рабочие - - 145 ПАР
3 Респиратор - - 145 ШТ
4 Медицинская аптечка для оказания первой помощи - - 8 ШТ
5 Метла полипропиленовая - - 32 ШТ
6 Лопата совковая с ребром жесткости - - 18 ШТ
7 Грабли металлические - - 16 ШТ
8 Черенок деревянный - - 10 ШТ
9 Мешок полипропиленовый тканый - - 76 ШТ
10 Пакеты для мусора - - 11 РУЛ
11 Туалетное мыло - - 35 ШТ
12 Туалетная бумага - - 35 РУЛ
13 Перчатки резиновые - - 105 ПАР
14 Полотенце бумажное - - 24 ШТ
15 Мыло хозяйственное - - 7 ШТ
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на бытовая химия в Республики Коми
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Проект контракта.doc 23 КБ 17.04.24 16:20 Действующая
ТЗ СИЗЫ - СОШ 14.doc 12 КБ 17.04.24 16:20 Действующая
Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx 12 КБ 23.04.24 17:16 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

ТЗ_СИЗЫ_-_СОШ_14 - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № СИЗиХИТ /________

Купли-продажи

г. Воркута _________________ 2024 года

ИКЗ _______________________________

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.__ ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику средства индивидуальной защиты и хозяйственный инвентарь (далее - Товар), объем, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в эксплуатации не допускается.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена Договора составляет __________ рублей, в том числе НДС, (без НДС).

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (субсидия на иные цели).

Цена Договора включает в себя, помимо стоимости Товара в объеме поставки, все необходимые расходы, в том числе затраты на доставку товара в адрес Заказчика, расходы по упаковке, транспортировке, оплату дополнительных станционных сборов при выдаче контейнера (багажа), раскредитовке прибывшего контейнера (багажа), вывоза контейнера (багажа) на автомашине до места доставки поставляемого товара под выгрузку, страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий его исполнения. При изменении договора Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

Расчеты за Товар, поставленный в соответствии с настоящим Договором, осуществляются в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов или счетов-фактур и товарных накладных или УПД, подтверждающих передачу Товара Заказчику в срок не более 10 рабочих дней.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего Договора.

Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 2 рабочих дней с момента их возникновения.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик вправе:

Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик обязан:

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Заказчик вправе:

Незамедлительно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в адрес ЗАКАЗЧИКА указанный в разделе 11 настоящего договора.

Разгрузка, подъем Товара в месте поставки (включая перемещение внутри здания ЗАКАЗЧИКА до указанного ЗАКАЗЧИКОМ места) производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

Срок поставки: с момента подписания договора одной партией до 24 мая 2024 года.

Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара путем обмена факсимильными сообщениями.

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарную/товарно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру или УПД. В случае отсутствия выше названных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству и ассортименту в момент поставки Товара по товарной накладной или УПД. Приемка Товара по качеству, комплектности и комплектации осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Товара. Претензии Заказчика о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, комплектации и иных недостатках поставленного Товара должны быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Товара. Все претензии оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными на это лицами.

В случае поставки Товара, несоответствующего ГОСТу (ТУ), он подлежит замене на равное количество качественного Товара в течение 10-ти календарных дней с даты рассмотрения предъявленной Заказчиком претензии по качеству Товара за счет средств и силами Поставщика.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной/товарно-транспортной накладной и счета/счета-фактуры или УПД.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке.

Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Поставщик возмещает убытки, причиненные им Заказчику.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000,00 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

  • В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
  • Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

    • Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  • ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
  • Договор может быть расторгнут:
    - по соглашению Сторон;
    - в судебном порядке;
    - в случае одностороннего отказа от исполнения договора.
  • Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
  • при существенном нарушении Договора Поставщиком;
  • в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарных дней;
  • в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
  • установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Договора;
  • установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
  • установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
  • Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
  • при существенном нарушении Договора Поставщиком.
  • в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарных дней.
  • в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
  • установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе осуществления закупки, указанного в преамбуле Договора.
  • установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
  • установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
  • Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

    • Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

  • Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
  • Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
  • Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
  • РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  • Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
  • В случае не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.
  • До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
  • СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  • Срок действия Договора с момента подписания и действует до 30 июня 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения ими всех обязательств.
  • Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены лишь по соглашению сторон, и в соответствии с действующим законодательством.
  • Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
  • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
  • При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  • Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
  • Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
  • Приложения к Договору:

    • Спецификация.

  • РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
    • - Посмотреть таблицу с данными

    к договору № СИЗиХИТ /_________

    от «__» __________ 2024 года

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными
    Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный)x - Скачать файл (требуется авторизация)
    x

    ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Дата публикации: 22.04.2024

    Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Наименование закупки: Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря

    Наименование предмета договора: Поставка средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря

    Сведения о соответствии заявок требованиям:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #272423227
    857 551
    Обеспечение контракта:
    5%
    4 дня
    13.05.2024
    22.05.2024
    Электронный аукцион
    #272443283
    6 216 408
    11 дней
    13.05.2024
    29.05.2024
    Малая закупка
    #272445912
    41 068
    2 дня
    13.05.2024
    20.05.2024
    Электронный аукцион
    #272471644
    998 500
    4 дня
    14.05.2024
    22.05.2024
    Электронный аукцион
    #272517427
    6 117
    Обеспечение контракта:
    5%
    4 дня
    14.05.2024
    22.05.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Не определен
    #271007825
    6 650
    227 дней
    01.01.2024
    31.12.2024
    Не определен
    #271007824
    4 882
    227 дней
    01.01.2024
    31.12.2024
    Не определен
    #271007823
    13 189
    227 дней
    01.01.2024
    31.12.2024
    Малая закупка
    #271007801
    66 704
    срок истек
    17.04.2024
    23.04.2024
    Не определен
    #271007622
    129 120
    227 дней
    01.01.2024
    31.12.2024

    Тендеры из региона Республика Коми

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Малая закупка
    #271006758
    48 081
    срок истек
    17.04.2024
    19.04.2024
    Малая закупка
    #271006410
    47 778
    срок истек
    17.04.2024
    19.04.2024
    Электронный аукцион
    #271006122
    207 660
    срок истек
    17.04.2024
    26.04.2024
    Электронный аукцион
    #271006112
    158 732
    срок истек
    17.04.2024
    26.04.2024
    Электронный аукцион
    #271006110
    600 000
    срок истек
    17.04.2024
    26.04.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03