Тендер - Поставка средств индивидуальной защиты №316156989

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_поставки_СИЗ_н.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0N2

- Посмотреть таблицу с данными

Автономная некоммерческая организация «Ведомственная охрана Правительства Москвы» (сокращенное наименование – АНО «Ведомственная охрана ПМ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, ___________________________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика средства индивидуальной защиты (далее – Товар), согласно свойствам (характеристикам), в количестве, комплектности
и в сроки указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять
и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных Договором.

Место поставки Товара: г. Москва, в пределах МКАД. Конкретный адрес доставки товара согласовывается с представителем Заказчика.

Стороны определились, что условия о сроках поставки, оговоренные в Техническом задании, являются существенным условием Договора и неисполнение или ненадлежащее
их исполнение является основанием для расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

Поставщик гарантирует, что на момент подписания Договора Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога
и не обременен правами третьих лиц; импортные комплектующие Товара должны быть выпущены на территорию Российской Федерации с уплатой всех таможенных платежей, пошлин, налогов.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством Москвы, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления такого вида Товара, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет _______________ (_______________________) рублей в том числе НДС ___% - __________________ (___________________) рублей ___ копеек/ НДС
не облагается на основании ___________. Цена Товара, поставляемого по Договору, согласована Сторонами в Спецификации, является твердой и изменению не подлежит, если иное не будет установлено письменным соглашением Сторон.

В цену Товара входит: стоимость Товара, стоимость доставки Товара до места поставки, отгрузки, стоимость разгрузки Товара на объекте, стоимость подъема и спуска по этажам в месте поставки, монтаж, стоимость тары (упаковки), маркировки продукции, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, затраты на гарантийное обслуживание, страхование, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе,
но не ограничиваясь, командировочные и иные сопутствующие расходы Поставщика, связанные
с исполнением Договора.

Заказчик производит оплату Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству, качеству (за исключением скрытых недостатков) и комплектности поставленного Товара (партии Товара), на основании надлежаще оформленных Акта приема-передачи товара (Приложение №3
к Договору), Товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) в 2 (два) экземплярах, счета-фактуры (при наличии) и счета на оплату. Поставщик обеспечивает соответствие реквизитов, указанных в счете на оплату, реквизитам, указанным
в разделе 12 Договора. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств, предоставленных Заказчику в форме субсидий, грантов в форме субсидий
из бюджета города Москвы, на счет поставщика (подрядчика, исполнителя), определенный
в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 24 декабря 2024 г.
№ 3128-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам».

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случаях, начисления и выставления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора и (или) ее невыплаты последним в добровольном порядке, Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара по истечении претензионного срока, установленного п. 6.8 Договора, в течение 5 (пять) последующих рабочих дней за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени).

ПОСТАВКА ТОВАРА

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику
его принадлежности и относящиеся к нему документы, в том числе инструкции по эксплуатации. Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печати производителя и/или Поставщика.

Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора, в рабочее время Заказчика: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
в пятницу с 8.00 до 15.30. По согласованию Сторон поставка Товара может быть осуществлена
в выходные и праздничные дни.

Поставщик вправе досрочно поставить Товар по согласованию с Заказчиком.

Доставка Товара Заказчику осуществляется силами и средствами за счет Поставщика, либо привлеченным третьим лицом за счет Поставщика, в таком случае за действия третьего лица Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии
с условиями Договора. Упаковка (тара) является невозвратной. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо
в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить
и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

Переход права собственности и рисков на Товар переходит от Поставщика
к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику на основании надлежащих оформленных
и подписанных обеими Сторонами документов, указанных в п.2.3 Договора.

С момента передачи Товара Заказчику и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка Товара по количеству и комплектности осуществляется с участием
и в присутствии уполномоченных представителей Сторон в момент передачи Товара. Товар считается принятым по количеству и комплектности с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи поставленного Товара (по форме согласно Приложению № 3 к Договору), Товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД)
в 2 (два) экземплярах.

Если в ходе приемки Товара будет обнаружено несоответствие Товара по количеству и комплектности требованиям Договора и/или сопроводительным документам, обязанность Поставщика по поставке в отношении такого Товара считается не исполненной, такой Товар
не принимается Заказчиком и результаты такой приемки оформляются Сторонами соответствующим Актом о выявленных недостатках (соответственно количества/комплектности), который является основанием для предъявления претензий Поставщику (далее - Акт). Данный Акт подписывается представителями Сторон, участвовавшими в приемке Товара, при этом отсутствие специальных полномочий у представителя Поставщика на подписание такого Акта не является препятствием для составления Акта и предъявления в дальнейшем требований по нему. Сторона, несогласная с содержанием Акта, подписывает его с оговоркой о несогласии и комментарием.

В случае отказа Поставщиком от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком
в одностороннем порядке и направляется почтой в адрес Поставщика.

• В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены;

• доукомплектования Товара в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

• В случае выявления в процессе приемки Товара по п. 4.4 Договора нарушений Поставщиком требований к качеству Товара указанное отражается в Акте согласно п. 4.2 Договора. В этом случае Заказчик вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения Договора в части поставки Товара ненадлежащего качества
и потребовать возврата уплаченной за Товар ненадлежащего качества денежной суммы;

• потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору,
за счет Поставщика.

• Перечисленные выше права Заказчика, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации и иными положениями Договора.
• В случаях, оговоренных в п.п. 4.3, 4.5 Договора, Поставщик будет считать исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных недостатков, принятия Заказчиком соответствующего Товара и подписания акта приема-передачи поставленного Товара.
• При отсутствии у Заказчика претензий по количеству, комплектности, качеству поставка Товара считается выполненной при получении Заказчиком всего Товара, с учетом исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.4 Договора, и подписания уполномоченными представителями Сторон документов, указанных в п. 2.3 Договора.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме, качество поставляемого Товара гарантируется Поставщиком.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие Товара техническим условиям Производителя Товара. Гарантийные сроки на Товар устанавливаются его производителем
и составляют 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приёма-передачи. Положения
о гарантийном сроке не распространяются на Товар (изделия) однократного использования.

В случае предъявления Заказчиком требований, связанных с недостатками Товара, обнаруженных в течение гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит замену бракованного Товара или его части в течение 10 (десять) календарных дней после получения указанного требования.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

• Стороны обязаны:
• В случае изменения данных, указанных в разделе 12 Договора незамедлительно,
  но не позднее 2 (два) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом Сторону.
• Поставщик, помимо обязательств, предусмотренных иными пунктами Договора, обязан:
• Передать Товар Заказчику вместе с документами, указанными в Договоре.
• В течение 2 (два) календарных дней, с момента получения извещения от Заказчика
  об отсутствии документов, предусмотренных Договором, Передать Заказчику отсутствующие документы. Если документы, указанные в Договоре, не будут переданы Поставщиком
  в установленный Договором срок, Заказчик вправе не осуществлять окончательный расчет
  по Договору до представления всей указанной документации, а также взыскать неустойку
  в установленном в Договоре порядке.
• Нести все риски утраты или повреждения Товара до момента исполнения обязательств по его поставке в соответствии с условиями Договора.
• При выполнении погрузочно-разгрузочных работ во время поставки Товара силами Поставщика, не причинять ущерба лифтовому хозяйству, а также санитарно-техническому
  и инженерному оборудованию Заказчика, установленному вне помещения склада. В случае виновного причинения ущерба, Поставщик за свой счет и в кратчайший срок его устраняет.
• Соблюдать установленные Заказчиком внутренние правила распорядка дня, правила
  и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, требования пожарной безопасности.
• Заказчик, помимо обязательств, предусмотренных иными пунктами Договора, обязан:
• Нести все риски утраты или повреждения Товара с момента выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с условиями Договора по поставке Товара.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения
  или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а Поставщик обязан оплатить неустойку.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Поставщика, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

Оплата штрафных санкций осуществляется в рублях при предъявлении требования об уплате таких санкций:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

‑▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения условий Договора в полном объеме.

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают меры по урегулированию таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
• Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
• При не достижении Сторонами договоренностей путем переговоров Стороны договорились, что до передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы примут меры по его урегулированию в претензионном порядке. Претензия направляется в письменном виде, которая предварительно может быть направлена в виде скан-копии на электронную почту, указанную в разделе 12 Договора. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований
к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них, которые отсутствуют у Стороны. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

6.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации, перечисление штрафов, неустоек, пеней осуществляется по следующим реквизитам:

Получатель: АНО «Ведомственная охрана ПМ»

Банк получателя ПАО Сбербанк

р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12769

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, если иные реквизиты не предусмотрены в претензии Заказчика.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически
и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными
с Заказчиком (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику (его работникам) и лицами, входящими с Заказчиком (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работниками), Заказчик (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений
об избежание двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных
в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после подписания Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пять) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств по Договору может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение
их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

Стороны Договора, обязуются не совершать действий и принимать все зависящие
от них меры к их аффилированным лицам, работникам и посредникам, направленных
на несовершение прямо или косвенно действий, указанных в п.п. 9.2.1, 9.2.2 и 9.2.3, при исполнении Договора.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники и/или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения
в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника
в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Заказчика).

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение
не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 9.2.1, 9.2.2 и 9.2.3 Договора Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п.п. 9.2.1, 9.2.2 и 9.2.3 Договора: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили иным доступным способом.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений п.п. 9.2.1, 9.2.2
и 9.2.3 Договора: _______________, почта: ________________.

• В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с положениями оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2025г.

Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

• Основания расторжения Договора в связи с односторонним внесудебным отказом
  от исполнения Договора по инициативе Заказчика:
• Поставка Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
• Нарушение Поставщиком срока поставки Товара более, чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.
• Если отступления от условий Договора или иные недостатки Товара не устранены Поставщиком в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
• Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:
• Нарушение Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика более, чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
• Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты его получения.
• Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй Стороне
  в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 12 Договора, или передается нарочно. Копия может быть направлена в электронном виде.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все документы взаимоотношений Заказчика и Поставщика должны быть подписаны надлежаще уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика.

Во всех документах, в том числе товарно-транспортных, должны быть ссылки
на оговор.

В случае, если в документах, подписанных Сторонами, обнаружатся ошибки, либо такие документы окажутся неправильно оформленными, то по инициативе любой из Сторон такие ошибки (либо оформленный документ) должны быть устранены или исправлены в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения другой Стороной извещения о наличии ошибок в документах (неправильного оформления документа).

Стороны в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации признают юридическую силу Договора и других документов, подписанных аналогом собственноручной подписи - квалифицированной электронной подписью. Подписание Договора
и юридически значимый обмен электронными документами в таком случае осуществляются посредством доверенного оператора электронного документооборота.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному
в Договоре, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты
с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты на адрес, указанный в разделе 12 Договора уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны, заключая Договор, подтверждают согласие на осуществление уполномоченным Правительством Москвы государственным органом проверок исполнением настоящего Договора в части соблюдения Заказчиком целевого использования субсидии, являющейся источником оплат по Договору.

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 - Спецификация;

Приложение № 3 - Форма акта приема-передачи поставленного Товара.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ ____ от «____» ___________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств индивидуальной защиты

Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: поставка средств индивидуальной защиты.

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: согласно п. 2.2 настоящего Технического задания.

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно п. 2.2 настоящего Технического задания.

1.4. Место поставки Товара: г. Москва, в пределах МКАД. Конкретный адрес доставки товара согласовывается
с представителем Заказчика.

Количество Товара: согласно п. 2.2 настоящего Технического задания.

Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора.

2. Стандарт Товаров.

2.1. Общие требования к качеству товара:

Товар, поставляемый Поставщиком, должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе -, восстановление потребительских свойств), либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика. Год выпуска Товара не ранее 2024 года.

Товар должен быть свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением, иметь в установленных законодательством Российской Федерации случаях сопроводительные документы: сертификат соответствия/декларацию о соответствии или иной документ, подтверждающий качество Товара, свидетельства о государственной регистрации и иные документы, подтверждающие, что Товар соответствует установленным законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, гарантийный талон, комплект технической документации.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Поставка Товара должна сопровождаться технической документацией для каждой единицы поставляемого Товара. Поставщик должен предоставить 1 (один) комплект технической документации (паспорт, инструкцию, руководство пользователя и т.п.), если такая документация предусмотрена производителем. Комплект технической документации должен быть на русском языке, в бумажной или электронной форме. Не допускается предоставление документации в виде ксерокопий.

Поставщик должен осуществить своими силами и за счет собственных средств доставку Товара по адресу поставки Товара, указанному Заказчиком. Разгрузка товара в месте поставки и укладка товара на штатные места хранения осуществляется работниками склада Заказчика.

Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

В случае непредставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

2.2. Технические характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Объем и сроки гарантий качества:

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока, исчисляемого со дня приемки Товара согласно Акту приемки-передачи товара/УПД. Срок гарантии качества Поставщика Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев либо равен гарантийному сроку, установленному производителем Товара, если последним установлен более длительный гарантийный срок.

4. Требования к безопасности товара:

Тара должна быть выполнена из материалов, которые обеспечивают сохранность продукции и исключают возможность загрязнения окружающей среды при хранении.

Товар должны быть безопасны для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Товар сопровождается документами о качестве, который включает наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, дату изготовления, обозначение нормативно-технической документации, результаты проведённых испытаний, подтверждающих соответствие качества товара требованиям нормативно-технического документа.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию:

Поставщик, в целях сохранности качества поставляемого товара должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки в условиях, принятых для грузов гражданскими перевозчиками на общепринятых видах транспорта, а также строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания, маркировки и опломбирования отдельных мест. Упаковка товара должна выдерживать подъёмно-транспортную нагрузку и воздействие экстремальных температур (от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия), осадков во время перевозки, а также открытого хранения в течение не менее 5-ти часов непрерывно. Упаковка не должна иметь вмятин, разрывов, а также потёртостей, препятствующих идентификации товара. Товар, находясь в упаковке до момента передачи Заказчику, должен предотвращать попадание пыли и влаги.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке. Упаковка товара должна иметь маркировку, которая должна строго соответствовать обычной маркировке такого рода грузов, быть легко читаемой и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, Поставщика и т.п. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) Товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

Приложение № 2 к Договору поставки

№ ____ от «____» ___________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ *

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется на основании заявки победителя/единственного участника

Итого по спецификации: ________________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% _________ (__________________) рублей __ копеек/НДС не облагается на основании ________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору поставки

№ ____ от «__» _____________ 2025 г.

ФОРМА

Акт приема-передачи поставленного Товара №_____

ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0N2

«____»__________________2025 г.

Автономная некоммерческая организация «Ведомственная охрана Правительства Москвы» (сокращенное наименование - АНО «Ведомственная охрана ПМ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _____________ с одной стороны, и ___________________________ (___________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о том, что Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар по Договору поставки № ___ от «____» _________ 2025 года:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар поставлен в надлежащем (ненадлежащем) качестве, в соответствующей
(не соответствующей) комплектности и количестве _____ шт., в установленный срок / с нарушением срока и в соответствии с требованиями / с нарушением требований Договора и принят Заказчиком / не принят Заказчиком по причинам, указанным в Акте о выявленных недостатках согласно п. 4.2. Договора [1] и являющемся приложением к настоящему Акту приема-передачи поставленного Товара.

Дата фактической поставки Товара: «____» ___________ 202_ г.

Поставщику назначен штраф в соответствии с _______________в сумме __________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

Поставщику начислены пени в соответствии с _______________ в сумме _________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику: _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __% – _______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек). *

Дополнительные сведения: ______________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Если в ходе приемки Товара будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, комплектности, качеству требованиям Договора и/или сопроводительным документам, обязанность Поставщика по поставке в отношении такого Товара считается не исполненной, такой Товар не принимается Заказчиком и результаты такой приемки оформляются Сторонами соответствующим Актом о выявленных недостатках (соответственно количества/качества/комплектности), который является основанием для предъявления претензий Поставщику (далее - Акт). Данный Акт подписывается представителями Сторон, участвовавшими в приемке Товара, при этом отсутствие специальных полномочий у представителя Поставщика на подписание такого Акта не является препятствием для составления Акта и предъявления в дальнейшем требований по нему. Сторона, несогласная с содержанием Акта, подписывает его с оговоркой о несогласии и комментарием. В случае отказа Поставщиком от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется почтой в адрес Поставщика. ↑