Тендер - Поставка средств индивидуальной защиты (крема защитные, мыло) №293590161

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД2.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Свердловская область, г. Талица, ул. Пушкина, д.1а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства

Договор поставки №

г. Талица «__» ______ 2025 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района» (ГАУСО СО «КЦСОН Талицкого района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соколовой Надежды Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов осуществления закупки путём проведения запроса котировок в электронной форме, протокол подведения итогов № _________ от ___________, заключили настоящий договор поставки (далее – договор) на нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию иному лицу, действующему по доверенности (далее по тексту – Заказчик), средства индивидуальной защиты (крема защитные, мыло) (далее – Товар), наименование, количество, ассортимент и характеристики которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

Качество товара, гарантии поставки
2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара, а также своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации в соответствии с сопроводительными документами.
2.2. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что на замененный Товар.
2.3. Если при приемке Товара или в течение гарантийного срока эксплуатации выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно, в срок не более 10 календарных дней, за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Заказчика.

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) своими силами и средствами по адресу Заказчика согласно п. 5.1. настоящего Договора.
3.1.2. обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в договоре, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.
3.1.3. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего договора, в том числе обеспечить контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.
3.1.4. организовать доставку Заказчику счетов заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. оплатить поставляемый Товар в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора;
3.2.2. назначить своего представителя для приемки Товара от Поставщика и подписания всех приемо-сдаточных документов, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.3. принять поставленный Товар в соответствии с пунктами 5.4., 5.5., 5.6. настоящего Договора.
3.3. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, в случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционного законодательства, уведомить об этом другую сторону.

Цена договора и порядок расчётов
4.1. Общая стоимость договора составляет ________________ руб., включая НДС (если предусмотрен) в сумме ______________ руб. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на доставку, разгрузку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Цена настоящего Договора остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета на оплату.
4.4. Оплата товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после фактической поставки товара на склад Заказчика и представления Заказчику подписанных счета-фактуры и товарной накладной (универсального передаточного акта).
4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. Аванс не предусмотрен.
4.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Условия поставки и приема передачи товара

5.1. Товар поставляется Поставщиком до 10.04.2025 года с момента подписания договора Сторонами.

Поставка товара осуществляется одномоментно в полном объеме в рабочие дни с 08:00 до 16:00 ч. по предварительному согласованию за два рабочих дня с Заказчиком по тел. +7(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Место поставки товара: Свердловская область, г. Талица, ул. Пушкина, 1а

Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика путем отгрузки продукции автомобильным транспортом и разгрузки товара на склад Заказчика.

5.2. Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю.

5.3. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком с участием представителя Поставщика, в день его фактического поступления Заказчику.

5.5. При приемке товара представители Заказчика, Поставщика осуществляют:

• внешний осмотр товара и упаковки;
• проверку соответствия количества отгруженного и поступившего товара.

5.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами приемо-сдаточных документов. Дата поставки Товара определяется датой подписания приемо-сдаточных документов Сторонами.

5.7. Вскрытие упаковки и приемка Товара по качеству и комплектности производится Заказчиком в обязательном присутствии уполномоченного представителя Постащика.

В случае обнаружения недостачи, некомплектности или нарушения качества Товара при его приеме представитель Заказчика, осуществляющий приемку Товара и представитель Поставщика составляют соответствующий рекламационный акт. Поставщик своими силами и за свой счет поставляет недостающий Товар, устраняет иные выявленные и зафиксированные при приемке недостатки.

Претензии в отношении количества (несоответствия количеству, указанному на упаковке, т.е. внутритарных недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Товара), несоответствия наименованию, указанному в спецификации, выявленные после получения Товара, предъявляются Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с момента его приемки. В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество и вид Товара, в отношении которого она предъявляется.

5.8. При заключении или исполнении настоящего Договора по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или настоящем Договоре.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невыполнение является результатом непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, цунами, извержение вулкана, схождение селевых потоков или лавин, военные действия, изменение социально-политической ситуации в стране, повлекшее за собой невозможность выполнения Сторонами или одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы означают обстоятельства вышеперечисленного характера, происшедшие после подписания Сторонами настоящего Договора, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить (статья 401 ГК РФ). В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий настоящего Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.

6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере Обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий настоящего Договора.

6.3. В случае, если Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнять своих обязательств по настоящему Договору, не уведомила другую Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих договорных обязательств не продлеваются.

6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы влекут за собой последствия, при которых дальнейшее выполнение Сторонами условий настоящего Договора становится нецелесообразным или невозможным, Сторонами создается комиссия, определяющая дальнейшую целесообразность выполнения условий настоящего Договора. В случае вынесения комиссией решения о нецелесообразности или невозможности дальнейшего выполнения Сторонами условий настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчет, а настоящий Договор подлежит расторжению.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.7. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров.

8.2. Сторона, чьи интересы нарушены, в течение 30 календарных дней, направляет другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена контрагентом в течение 10 календарных дней с даты ее получения.

8.3. При не достижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами в Арбитражном суде Свердловской области согласно договорной подсудности.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

9.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления ______________ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

9.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

9.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

10. Заключительные положения

10.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписан представителями Сторон электронно-цифровым способом. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2025 г., а по обязательствам до полного исполнения их Сторонами.

10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

10.3. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

2) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение не более чем на 30 % цены договора;

3) сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

4) цену договора:

•  путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
•  в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;
•  в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

5) при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или прекратить своей действие в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством РФ и Договором. При принятии решения о расторжении договора любым из предусмотренных способов, сторона обязана соблюсти порядок досудебного урегулирования спора, а именно, направить письмо о расторжении не менее чем за 30 дней до даты обращения в суд.

10.4.1. Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимаю следующее:

- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 5 рабочих дней;

- неоднократная просрочка поставки товара или устранения нарушений Договора;

- неоднократная поставка товара с нарушением Договора не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

10.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

При этом если Договор заключен с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

10.6. Договором могут быть предусмотрены этапы его исполнения. Отсутствие в Договоре указания на этапы исполнения означает, что Договор исполняется в один этап. При этом исполнение этапа Договора завершается после исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего товара по Договору и полной оплаты Заказчиком поставленного товара.

10.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

10.9. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

10.10. В случае изменения банковских реквизитов, а также иных справочно-информационных данных какой-либо из Сторон, Сторона, чьи данные подверглись изменению, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения таких данных.

10.11. Юридически значимые сообщений в ходе исполнения Договора Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика:

ФИО представителя:_______________, электронная почта:__________________

Юридически значимые сообщения по Договору от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.

Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.

Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.

10.12. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

10.13. Приложения к Договору:

- Приложение № 1: Спецификация к Договору;

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору поставки № ____

от "__" _________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района» (ГАУСО СО «КЦСОН Талицкого района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соколовой Надежды Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» подписали настоящую Спецификацию к Договору о нижеследующем:

Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму ________________ (_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен.

Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиКотировочная_документация_поставка_СИЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка средств индивидуальной защиты (крема защитные, мыло)

г. Талица

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I Информационная карта

Раздел II Техническое задание (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);

Раздел III Форма заявки (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);

Форма декларация (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок);

Раздел IV Проект договора (Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок);

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 5 к извещению о проведении запроса котировок).

Раздел I

Информационная карта

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района» (далее – Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

участниками которого могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства

Техническое задание

Объект закупки: поставка средств индивидуальной защиты (крема защитные, мыло)

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Талица, ул. Пушкина, 1а

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Пушкина, д.1а

Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком счетов на оплату, счётов-фактур и товарных накладных.

Срок поставки: с момента подписания договора сторонами до 10.04.2025 года.

Описание объекта закупки: - Посмотреть таблицу с данными

Обязательные требования к качеству и условиям поставки.
7.1. Весь поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с конструкцией и/или материалами. Товар должен быть передан в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, отгрузке и хранении.
В случае поставки Товара в поврежденной упаковке, в упаковке, не обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, Заказчик вправе требовать замены такого Товара. Поставщик осуществляет замену Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования от Заказчика.
7.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством.
Дата изготовления товара должна быть не более 1 года на момент поставки!
Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании, и подтверждаться сертификатами соответствия/декларациями соответствия Таможенного Союза, паспортами качества и иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Поставщик должен предоставлять по требованию Заказчика подлинники или копии документов, подтверждающих качество поставляемого по договору Товара.

Требования к порядку поставки товара:
8.1 Поставщик в рамках исполнения обязательств по договору обязан своими силами и средствами произвести доставку товара по адресу Заказчика, указанному в пункте 3 настоящего Технического задания.
8.2 Дату и время поставки товара Поставщик согласовывает с Заказчиком предварительно, не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты поставки.
8.3. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

Порядок проверки и приемки результатов по поставке Товара
9.1. Приемка поставленного товара осуществляется путем подписания сторонами документа о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
9.2. Если по итогам проведения приемки обязательств Поставщика в соответствии с условиями настоящего Технического задания Заказчиком будет обнаружено несоответствие фактических характеристик товара либо качества товара требованиям Технического задания, то Поставщик за свой счет обязан устранить недостатки поставленного товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Поставщику уведомления Заказчика о выявленных недостатках товара либо в срок не более 5 (пяти) рабочих дней заменить некачественный товар и предоставить товар с качеством и/или характеристиками соответствующими требованиям Технического задания.
При замене некачественного товара, Поставщик обязуется произвести поставку взамен некачественного. Транспортные расходы по возврату Товара ненадлежащего качества возлагаются на Поставщика.
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса
котировок в электронной форме
участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства
(На бланке организации)
Дата, исх. Номер
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование запроса котировок в электронной форме: поставка средств индивидуальной защиты (крема защитные, мыло)

Изучив документацию о закупке по вышеуказанному запросу котировок, ______________ (указывается полное (и сокращенное) наименование участника) в лице ______________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании _____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в документации о закупке и в проекте Договора и направляет настоящую котировочную заявку.

Мы согласны поставить товар, являющийся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями и условиями документации о закупке и проекта Договора, по цене _________________ рублей, включая НДС % ___________ рублей / НДС не облагается - Посмотреть таблицу с данными

Наименование и характеристики предмета закупки:

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации.

5. В случае если по итогам проведения запроса котировок с нами будет заключен Договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации о закупке, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Участником уполномочен _____________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу: _____________________________________________________________________________

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:___________________________

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Декларация

о соответствии участника закупки требованиям, установленным документацией о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

(заполняется на бланке участника закупки)

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

_________________________ _____________ ________________