Тендер - Поставка средств дезинфицирующих №305589456

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение № 1 Описание объекта закупки.docx
• Приложение № 2 Обоснование НМЦК.xlsx
• Приложение № 3 Требования к содержанию составу заявки и инструкция по ее заполнению.docx
• Приложение № 4 Проект контракта.docx

Приложение_№_2_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 01.08.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000351

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Амурская, г.о. город Благовещенск, г Благовещенск, ул Театральная, д. 276, склад МБУ «ГСТК»

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Килограмм 410.00 - Посмотреть таблицу с данными 10250.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 10250.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

на поставку средств дезинфицирующих

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

- Посмотреть таблицу с данными

*Обоснование включения дополнительных характеристик в сведения о товаре: характеристики, указанные в КТРУ 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности Заказчика.

2. Качество и упаковка товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями контракта, стандартами, техническими регламентами, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарными и фитосанитарными нормами.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе:

- ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Национальный стандарт Российской Федерации. Средства дезинфицирующие. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Национальный стандарт Российской Федерации. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности».

Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку изготовителя, предохраняющую товар от повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, воздействия влаги и света. Упаковка товара должна иметь маркировку, позволяющую идентифицировать товар. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, механических повреждений.

3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания контракта Сторонами. Частичная поставка не предусмотрена.

4. Место поставки товара: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 276 (склад МБУ «ГСТК»). Доставка товара, включая его погрузку и разгрузку, осуществляется силами и средствами Поставщика.

Приложение_№_3_Требования_к_содержанию_составу_заявки_и_инструкция_по_ее_заполнению

Приложение № 3 к Извещению

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) и аккредитованный на электронной площадке, участник путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» Раздела 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок, не включаются участником закупки в заявку. Такая информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС.

5. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" Раздела 1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

6. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направляет заказчику заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

До окончания срока подачи заявок участник может отозвать поданную заявку (пункт 1 часть 9 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). После отзыва заявки участник вправе подать новую заявку.

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур).

Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

8. Заявка, направленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной площадки, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

Комиссия не рассматривает документы, не переведенные на русский язык.

9. Заявка и электронные документы участника закупки, не являющегося иностранным лицом, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

10. При формировании предложения в отношении объекта закупки, предусмотренного извещением, характеристики товара, наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) заполняются участником закупки в структурированном виде с использованием электронной площадки.

Сведения, которые указаны в структурированном виде, имеют приоритет над документами, которые прикреплены к заявке в «бумажной» версии (п. 4 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). При наличии противоречий между данными, которые содержатся в структурированном виде, и данными, которые содержатся во вложенном файле, приоритет имеет информация в структурированном виде. Поэтому, если в структурированной форме и приложенном файле есть противоречия, заказчик при рассмотрении заявок будет ориентироваться на структурированное описание объекта закупки.

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (поставляемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и не иметь разночтений и двусмысленных толкований с информацией о наименовании страны происхождения товара, указанной в приложенных участником закупки файлах, содержащих характеристику показателей товара по каждой товарной позиции. Указание нескольких стран происхождения товара в заявке на участие в закупке Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ не предусмотрено» (письмо Минфина России от 13.03.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/24756).

Указание товарного знака (при наличии) требуется в случае, если предлагаемый участником товар выпускается и реализуется производителем с применением к нему товарного знака.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать значения показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых товаров.

11. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия комиссией решения о признании заявки участника закупки не соответствующей требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки.

Приложение_№_4_Проект_контракта

Приложение № 4 к Извещению

Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на поставку средств дезинфицирующих

г. Благовещенск «____» ______________ 2025 г.

Администрация города Благовещенска, действующая от имени городского округа города Благовещенска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), реквизиты которого указаны в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить средства дезинфицирующие (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, наименование страны происхождения, характеристики, количество и цена за единицу Товара указаны в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

1.3. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Контракта Сторонами. Частичная поставка не предусмотрена.

1.4. Место поставки Товара указано в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС. Доставка Товара, включая его погрузку и разгрузку, осуществляется силами и средствами Поставщика.

1.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

1.6. Идентификационный код закупки указан в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

1.7. Информация о реестровой записи о Товаре: ____________.*

*указывается в случае установления запретов и ограничений в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Контракта указана в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата производится по факту поставки Товара российскими рублями по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и размещенного в ЕИС.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате за поставленный Товар считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Источник финансирования указан в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

3. Качество и упаковка Товара

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с условиями Контракта, стандартами, техническими регламентами, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарными и фитосанитарными нормами.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

3.3. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе:

- ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Национальный стандарт Российской Федерации. Средства дезинфицирующие. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Национальный стандарт Российской Федерации. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности».

3.4. Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку изготовителя, предохраняющую Товар от повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, воздействия влаги и света. Упаковка Товара должна иметь маркировку, позволяющую идентифицировать Товар. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, механических повреждений.

4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

4.1. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать характеристикам, указанным в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

4.2. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара в обязательном порядке направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара. При поставке Товара Заказчику должны быть переданы все документы (при их наличии), приложенные к Товару его производителем, которые должны быть на русском языке.

4.3. Оформление и обмен документами о приемке Товара по настоящему Контракту осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

4.4. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

- идентификационный код закупки;

- наименование, место нахождения Заказчика;

- наименование объекта закупки;

- место поставки Товара;

- информацию о Поставщике:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

в) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с действующим законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

- единицу измерения поставленного Товара;

- наименование поставленного Товара;

- наименование страны происхождения поставленного Товара;

- информацию о количестве поставленного Товара;

- стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

К документу о приемке прилагаются документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет проверку поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта, в том числе проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

4.6. В случае соответствия поставленного Товара требованиям настоящего Контракта Заказчик в срок, указанный в пункте 4.5 Контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

4.7. В случае несоответствия поставленного Товара требованиям настоящего Контракта Заказчик в срок, указанный в пункте 4.5 Контракта, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.8. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктами 4.6, 4.7 Контракта такого документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.11. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать замены некачественного Товара, Товаром, соответствующим условиям Контракта.

4.12. Расходы, связанные с обратной транспортировкой, заменой некачественного Товара, не соответствующего характеристикам, указанным в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС, или иным требованиям, указанным в настоящем Контракте, несёт Поставщик.

4.13. Подписанный Заказчиком документ о приемке в ЕИС является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки и (или) участвующих в приемке Товара, в том числе проведении экспертизы.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учётом положений Закона о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2. Провести экспертизу поставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям Контракта.

5.2.3. Своевременно оплатить поставленный Товар.

5.2.4. Своевременно сообщить Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе осуществления его приемки и проведения экспертизы.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные дефекты (недостатки) Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в указанный срок, Заказчик производит оплату по Контракту с вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате по Контракту Поставщику.

6.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если действующим законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки, в случаях установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 (десять) процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 (пять) процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 (один) процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

*Настоящий пункт применяется Заказчиком в случае, если указанное в нем условие наступило.

6.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 (одна тысяча) рублей.

6.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае расторжения настоящего Контракта, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств (включая случаи одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта), Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Контракта, уплачивает Заказчику штраф, определенный в соответствии с пунктом 6.3.4 (6.3.5) Контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигаются на время действия вышеназванных обстоятельств, если они влияют на выполнение в срок обязательств по настоящему Контракту или его части.

6.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.5 настоящего Контракта, будут продолжаться более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть Контракт без применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом, подписав об этом соответствующее соглашение.

7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. В соответствии с частью 16 статьи 94 Закона о контрактной системе, в случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Срок рассмотрения таких уведомлений Сторонами не может превышать 10 (десять) дней с даты их получения.

7.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

8. Прочие условия Контракта

8.1. Сроки исполнения Контракта указаны в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС. Окончание срока исполнения настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему при неисполнении Сторонами обязательств по Контракту, не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде путем подписания Сторонами в ЕИС дополнительного соглашения к Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и оформляется в электронном виде путем подписания Сторонами в ЕИС соглашения о расторжении Контракта.

8.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.6. При изменении адреса и банковских реквизитов, сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую сторону.

8.7. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Настоящий Контракт заключен в электронной форме, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Контракт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и имеет юридическую силу.

8.9. Ответственное должностное лицо Заказчика указано в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

9.1. Адреса и банковские реквизиты Сторон указаны в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

9.2. Сведения о лицах, имеющих право на подписание Контракта от имени Заказчика, а также от имени Поставщика, указаны в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.

9.3. Сведения о контактных лицах от имени Заказчика:

Гарманова Светлана Николаевна – заведующий складом МБУ «ГСТК», номер телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Аборнева Яна Андреевна – консультант отдела торговли, общественного питания, рынков, бытовых услуг и перерабатывающей промышленности управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска, номер телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.