Тендер - Поставка средств дезинфицирующих №285660846

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):455001, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.4, медицинский склад. Предварительное согласование с Заказчиком, контактное лицо Паукова Елена Геннадьевна, телефон: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.12.2024 по 11.12.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦД_1xx

«Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Н(М)ЦД)»

В соответствии с разделом 25. положения о закупке «определение и методы обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого НМЦД составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Четыреста восемьдесят две тысячи двести двадцать один рубль 40 копеек).

С даты заключения договора по «31» июня 2025г.

По заявке Заказчика, но не более двух поставок за весь срок действия Договора.

Допускается досрочная поставка.

Ответственное должностное лицо:

Старший специалист по закупкам

____________/ О.В. Пестрякова /

(подпись/расшифровка подписи)

«__» ______________ 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель контрактной службы

ГАУЗ «ООД №2»

_______________ Е.С. Прокопьева

(подпись)

«__» декабря 2024 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование закупки:

Поставка средств дезинфицирующих

для нужд

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер №2»

Магнитогорск, 2024

Настоящая документация о конкурентной закупке в выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме (далее по тексту – аукционная документация) разработана и утверждена, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Федеральный закон №223-ФЗ); Положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2» (редакция № 3), утвержденного протоколом наблюдательного совета №11 от 12.09.2023 года, (далее по тексту – Положение о закупке), с учетом регламента соответствующей электронной площадки и содержит следующие сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Документации об аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДЕНО

Фармацевт

_______________________Паукова Елена Геннадьевна

(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование закупки: Поставка средств дезинфицирующих

I. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

СТОЛБЕЦ №5,6- Показатели, не подлежащие изменению:Участник обязан в своей заявке отразить значения характеристик, указанные в данном столбце, БЕЗ изменений, в полном объеме.

Обращаем внимание, что все значения характеристик из данного столбца перенесены в неизменном виде заказчиком в спецификацию к договору, т.е. при заключении договора значения данного столбца не подлежат изменению. Товар, предлагаемый участником закупки, должен обладать всеми характеристиками, описанными в данном столбце.

Изменение значений характеристик, указанных в данном столбце, равно как их частичное или полное исключение, будет расцениваться комиссией по осуществлению закупок как предложение участником закупки товара, несоответствующего потребности заказчика и, следовательно, повлечет за собой отклонение такой заявки.

СТОЛБЕЦ №7- Максимальные и/или минимальные значения показателей: Участник должен указать конкретное значение (за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д. и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами).

- Посмотреть таблицу с данными

II.Требования к качеству поставляемого товара:

Поставщик гарантирует качество в соответствии с требованиями, которые обычно предъявляются к данным видам товаров

Поставляемый товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых товаров. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи товара, утраты товарного вида при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

III. Срок годности продукции устанавливает изготовитель, на момент поставки он должен составлять: не менее 12 месяцев от срока годности, установленного изготовителем.

Приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___

на поставку медицинских изделий для медицинского применения

г. Магнитогорск «_____»_________2024 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Прокопьевой Елены Сергеевны, действующего на основании доверенности от 11.01.2024 г. № 1, с одной стороны,

и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2», размещенного на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – Положение о закупке), на основании Протокола от «___»________2024 года №______, по результатамаукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, объявленного Извещением «___»________2024 года №______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществитьпоставку средств дезинфицирующих(код ОКПД2 – 20.20.14.000), в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) (далее - Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика с разгрузкой транспортного средства, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика.

1.4.Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 2 к Договору).

1.5. Время поставки: в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (время местное).

1.6. Поставка Товара осуществляется единовременно и в полном объеме.

1.7. Место поставки: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.4, медицинский склад (далее – место доставки, место поставки).

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в том числе обеспечить доставку, разгрузку, размещение в помещении (кабинете, складе) Заказчика.

2.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.

2.1.3. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара, в сроки, установленные Заказчиком.

2.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

2.1.5. Оформлять первичные учетные документы по учету торговых операций, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры (для плательщика НДС) в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.1.6. В случае окончания срока действия регистрационного удостоверения в период исполнения обязательств по Договору, - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата/медицинского изделия, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления.

2.1.7. Вернуть Заказчику излишне полученные за Товар денежные средства, в том числе, если Заказчиком, либо уполномоченными контрольными органами будут установлены факты передачи Товара не в полном объеме и/или по завышенной стоимости, а также ненадлежащего качества.

2.1.8. Возместить все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, убытки вследствие отмены государственной регистрации Товара и/или невозможности его использования по иным основаниям предусмотренным законодательством. Поставщик настоящим гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

2.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

2.4.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с гражданским законодательством РФ;

2.4.5. Требовать от Поставщика устранения за его счет недостатков, выявленных как при исполнении Договора, так в период гарантийного срока/срока годности Товара, в сроки, установленные Заказчиком и возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.4.6. Отказаться от приемки Товара, если он был доставлен с нарушением срока поставки, установленного в настоящем Договоре и/или не соответствует условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков в установленные Заказчиком сроки;

2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Положением о закупке.

Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ____ руб. (_____) ______ коп. (в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек, НДС не облагается в соответствии с /указывается в случае, если Договор заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость; "НДС не облагается" - указывается в случае, если Договор заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, размещение в складских помещениях Заказчика, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата по Договору осуществляется за счет Источника финансирования:

Средства ТФОМС Челябинской области на 2025г. (Амбулаторно-поликлиническая помощь 7.1) – ______ руб.,

Средства ТФОМС Челябинской области на 2025г. (Круглосуточный стационар 7.2) – ______ руб.,

Средства ТФОМС Челябинской области на 2025г. (Дневной стационар 7.3) – ______ руб.,

Субсидии на выполнение гос. задания (ВМП) на 2025г. – ______ руб.,

Субсидии на выполнение гос. задания ГЗ на 2025г. – ______ руб.,

Средства от приносящей доход деятельности на 2025г. – ______ руб.

3.4. Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке всего количества Товара по Договору.

Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара (партии Товара, если договором предусмотрена поставка и оплата Товара партиями) и подписания документа о приемке (Акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н 61н – далее Акт приемки товара), а также его утверждения руководителем (уполномоченным лицом) Заказчика в порядке, предусмотренном разделомIV Договора.

Оплата поставленного Товара (партии Товара) производится Заказчиком на основании Акта приемки товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а также представленных Поставщиком товарной (товарно-транспортной) накладной/ универсального передаточного документа, счета/счета-фактуры (для плательщиков НДС).

3.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

3.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара за вычетом рассчитанного размера неустойки (штрафов, пеней).

IV. Порядок, сроки и условия поставки, упаковка и маркировка, приемка товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 2 к Договору) единовременно, согласно Календарного плана (приложение № 2 к Договору).

4.2. В день доставки Товара (партии Товара) по адресу поставки, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора (место поставки), Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны следующие документы:

4.2.1. документ, подтверждающий передачу (доставку) Товара (партии Товара) и его приемку по количеству упаковок/грузомест/весу (товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ)), содержащие информацию о поставляемом товаре: наименование товара, характеристики, наименование производителя - в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

4.2.2. счет/счет-фактуру (для плательщиков НДС).

Товар принимается Заказчиком только при предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора.

4.3. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара (потребительская)при наличии) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара. При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

Транспортная упаковка (тара) Товара (при поставке лекарственных препаратов) должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик: ___________________

Поставщик: ___________________

Получатель: ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров __________

Размеры ящика/контейнера ____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

Один Упаковочный лист должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой - крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федеральногозакона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в заявке Заказчика, Спецификации, Календарном плане поставки, поставка Товара сверх установленного количества, указанного Заявке, Спецификации, Календарном плане осуществляется за счет Поставщика.

4.4. В день доставки Товара (партии Товара) Заказчик осуществляет его прием по количеству грузомест, весу брутто Товара, явным видимым повреждениям упаковки Товара (партии Товара) и при отсутствии претензий подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ.

4.5. Приемка Заказчиком Товара (партии Товара) по количеству товарных единиц (упаковок) в каждом грузоместе, весу нетто, комплектности, ассортименту, по видимым признакам качества и безопасности, по функциональным и техническим характеристикам Товара, по наличию документов, удостоверяющих качество Товара, документов, содержащих правила эксплуатации (использования), комплектность поставляемого товара, дату выпуска и гарантийный срок/срок годности, а также проверка соблюдения Поставщиком иных условий Договора, осуществляется Заказчикомв течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара).

Заказчик имеет право независимо от проверки качества товаров, произведенной им в срок, указанный в настоящем пункте, актировать скрытые недостатки Товара, если такие недостатки будут обнаружены при подготовке Товара к использованию или в процессе его использования. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее срока годности Товара. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

Для проверки поставленного Товара (партии Товара) и его приемки Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (партии Товара) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

В рамках экспертизы на соответствие поставки Товара (партии Товара) условиям настоящего договора Заказчик может проводить выборочную проверку. Выборочная проверка может проводиться в целях исследования Товара (партии Товара) на предмет качества и безопасности, на соответствие функциональным и техническим характеристикам, установленным Договором. Если по результатам выборочной проверки определяется, что Товар не соответствует условиям Договора, такой Товар забраковывается в объеме всей партии/серии. При этом объем поставки Товара, и цена Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию/серию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

4.6. При отсутствии претензий к Товару (партии Товара), в том числе по результатам экспертизы, Заказчикв течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) формирует и подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н (Акт приемки Товара). Указанный документ, подтверждающий приемку Товара (партии Товара) должен содержать сведения о результатах приемки Товара: по качеству (видимым признакам), ассортименту, комплектности, количеству товара, соответствию характеристик Товара условиям Договора, соблюдению сроков поставки, своевременности и полноты предоставления необходимых документов. В документе о приемке должны содержаться сведения о нарушениях исполнения Договора (при наличии), если эти нарушения не препятствуют приемке Товара (партии Товара) и предложение об устранении данных нарушений с указанием срока их устранения. В случае если Акт приемки Товара не позволяет в полном объеме описать результаты приемки Товара, в том числе наличие нарушений исполнения Договора, то к нему может прилагаться отдельный документ (заключение, акт и т.д.), содержащий сведения о нарушениях. Ссылка на прилагаемый документ является обязательной в Акте приемки Товара.

4.7. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, препятствующих приемке поставленного Товара (партии Товара) Заказчикв течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара (партии Товара) отказывается от приемки Товара (не формирует и не подписывает Акт приемки Товара), составляет мотивированный отказ от приёмки Товара с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора и направляет его Поставщику. Не принятый Заказчиком Товар хранится у Заказчика до устранения недостатков, но не более сроков, указанных Заказчиком в мотивированном отказе от приёмки Товара или ином документе, направленном Заказчиком в адрес Поставщика. Поставщик обязан забрать не принятый Товар в сроки, установленные Заказчиком, а также возместить убытки Заказчика, связанные с хранением, утилизацией не принятого Товара.

4.8. Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения Договора (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар (партии Товара), предоставить истребуемые документы и т.д.) в сроки, определенные Заказчиком в Акте приемки Товара или приложении к нему, либо мотивированном отказе от приёмки Товара, в Акте о скрытых недостатках Товара, либо в ином документе (претензии), направленном в адрес Поставщика. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара (партии Товара) оформляется соответствующими документами, предусмотренными пунктом 4.2. настоящего Договора, а его приемка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Поставщик вправе направить своего представителя с выдачей доверенности для установления (обзора) выявленных Заказчиком недостатков, при этом определенный Заказчиком срок устранения недостатков увеличению не подлежит.

4.9. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон, если договором предусмотрено обязательное присутствие при сдаче и приемке Товара представителей обеих Сторон. Если данное условие отсутствует, то приемка осуществляется Заказчиком (ответственным исполнителем Заказчика) без присутствия представителя Поставщика. По решению Заказчика для приемки товара, может создаваться приемочная комиссия.

Акт приёмки Товара и приложение к нему документы со сведениями о нарушениях при поставке Товара (при наличии) подписывается уполномоченным представителем Заказчика (ответственным исполнителем Заказчика), а при приемке Товара приемочной комиссией - всеми членами приемочной комиссии. При наличии технической возможности у Заказчика Акт приемки Товара формируется в форме электронного документа и подписывается электронными подписями (простой ЭП ответственного исполнителя Заказчика и членов комиссии, квалифицированной ЭЦП председателя приемочной комиссии). Сформированный и подписанный со стороны Заказчика Акт приемки Товара с приложением документов о выявленных недостатках, нарушениях (при наличии) не позднее срока, указанного в пункте 4.6. Договора, направляется на подписание Поставщику.

Поставщик в течении 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки Товара и направляет его Заказчику, либо отказывается от его подписания, о чем письменно уведомляет Заказчика с указанием мотивов отказа от подписания Акта. Подписанный Поставщиком Акт приемки Товара подтверждает согласие Поставщика со сведениями, указанными в нем и в приложениях к Акту. После получения Заказчиком подписанного Поставщиком Акта приемки Товара, указанный Акт в течении 3 (трех) рабочих дней утверждается руководителем (главным врачом) Заказчика, либо им уполномоченным лицом, в том числе с использование квалифицированный ЭЦП (при наличии технической возможности).

В случае, если Поставщик в установленный срок (3 (три) рабочих дня) не подписывает и не направляет Акт приемки Товара или не представляет письменный мотивированный отказ от его подписания, данный Акт приемки Товара, считается согласованным (принятым) Поставщиком в редакции Заказчика, после чего Заказчик вправе его утвердить руководителем (уполномоченным лицом) и произвести на его основании расчеты с Поставщиком.

документов, направляемых по электронным адресам сторон, указанным в реквизитах сторон.

При наличии технической возможности у Поставщика и у Заказчика обмен документами и их подписание производятся в электронном виде с использованием информационных систем («Контур Диадок» и др) и электронных подписей Сторон.

Оформленный, подписанный и утвержденный в соответствии с настоящим разделом Акт приемки Товара, завершает процесс приёмки Товара и служит основанием для оплаты Товара Заказчиком.

Разрешение спора Сторон относительно сдачи-приемки Товара и подписания Акта приемки Товара осуществляется в досудебном порядке в соответствии с нормами гражданского законодательства и условиями настоящего Договора, а при отсутствии согласованного решения Сторон - в судебном порядке.

4.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара (партии Товара) по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с настоящим разделом и утверждения его руководителем Заказчика.

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Срок годности продукции устанавливает изготовитель, на момент поставки он должен составлятьне менее 12 месяцев от срока годности, установленного изготовителем.

5.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара (произвести ремонт, замену Товара) выявленные в течение срока годности/гарантийного срока. Устранение недостатков производится в сроки, установленные Заказчиком, но не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика. При невозможности соблюдения Поставщиком сроков устранения недостатков по объективным причинам, Сторонами могут быть согласованы иные сроки, если Поставщиком представлено мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов.

5.5. За нарушение гарантийных обязательств Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом VII настоящего Договора. В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Товара или в случае неустранения недостатков (дефектов) Товара в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Товара за счет Поставщика

VI. Обеспечение исполнения Договора

6.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора (далее – НМЦД), что составляет24 111,07 руб.

6.2. При заключении Договора, если НМЦД была снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов (антидемпинговые меры) Поставщик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в пункте 6.1. настоящего Договора, который составляет36 166,60 руб.

6.3. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, указанным в пункте 6.4 настоящего Договора или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Получатель: ГАУЗ «ООД № 2»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов Челябинской области

(ГАУЗ «ООД № 2» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43ВР)

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя Казначейский счет, входящий в состав ЕКС

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3677 БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета получателя средств:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: /с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43ВР,

номер извещения _______).

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

6.4 Независимая гарантия, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ.

6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

6.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщику, в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств Поставщиком и при условии надлежащего исполнения обязательств по Договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

VII. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,1% за каждый день просрочки от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора и их оплата).

7.4. За отказ Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от суммы (объема) неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а если обязательство не имеет стоимостного выражения в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком денежного обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных неустоек за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.11. Применение неустоек не освобождает стороны от выполнения ими принятых на себя обязательств.

7.12. Заказчик также вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если поставка Товара оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков, либо их замены.

7.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) следующими способами:

- из суммы, подлежащей оплате по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской или независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 05 (пяти) рабочих дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

IX. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются путем переговоров и досудебного урегулирования спора, в том числе путем направления претензий, подлежащих рассмотрению Стороной в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента ее получения.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

В подтверждение заявленных требований в претензии, к ней должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

Если требования в претензии носят денежный характер, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ).

9.4. В части, не предусмотренной настоящим Договором, и во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательством субъекта Российской Федерации - Челябинской области, Положением о закупке.

X. Срок действия Договора

11.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по«30» декабря 2025 года(включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору,в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

XI. Изменение и расторжение Договора.

11.1. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Изменение условий Договора, заключенного по результатам закупки, допускается в порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями этого Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке Заказчика и документацией о закупке.

11.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1настоящего пункта Договора;

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

4) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

11.4. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренными гражданским законодательством и Договором.

11.4.1. Сторона Договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При одностороннем отказе Стороны от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении.

Моментом получения уведомления Стороной следует считать:

- в случае направления уведомления с использованием электронной почты, указанной в Договоре, датой его получения считается день, следующий за днем отправки уведомления одной Стороной на электронную почту другой Стороны (при отсутствии электронного уведомления Стороны о неполучении/отказе отправки электронного сообщения);

- в случае направления уведомления по почте заказным письмом, датой его получения считается день вручения уведомления (заказного письма) Стороне или шестой рабочий день с даты отправки заказного письма Стороной (какое из событий наступит раньше);

- в случае направления уведомления курьерской доставкой под расписку о вручении, датой его получения считается день вручения уведомления (письма) Стороне;

Заказчик при наступлении момента расторжения договора (при наступлении момента получения другой Стороной уведомления о расторжении договора или наступлении срока расторжения, указанного в уведомлении) размещает, посредством единой информационной системы, решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика.

11.5. Заказчик помимо оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с Поставщиком, в следующих случаях:

1) необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

2) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения Договора.

3) установления факта несоответствия Поставщика требованиям извещения и/или документации закупки или предоставления Поставщиком недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке.

11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.

11.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

XII. Иные положения

12.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

12.3. Все сообщения, требования, претензии, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении, либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе XIII настоящего Договора, либо с использованием электронной почты Сторон, указанной в разделе XIII настоящего Договора, с соответствующим подтверждением о направлении Адресату (и/или принятии Адресатом) сообщения.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, электронной связи определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIII настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. В случае, если Стороны имеют доступ к работе в одной информационной системе, позволяющей создавать и направлять документы, предусмотренные настоящим Договором в электронном виде, а также подписывать их с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, Стороны при исполнении Договора вправе осуществлять обмен документами с помощью указанной информационной системы.

12.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

1. Приложение №___ - Спецификация (Приложение № 1 к Договору);

2. Приложение №___ - Календарный план (Приложение № 2 к Договору).

XIII. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

от "___"_________ 2024 г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на изделия медицинского назначения

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

______________________ /Е.С. Прокопьева _________________________ / ______________

Подписано ЭП Подписано ЭП

Приложение № 2 к Договору поставки

от «__» ______ 2024 г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

_______________ /Е.С. Прокопьева ________________ / ______________

Подписано ЭП Подписано ЭП