Тендер - Поставка средств дезинфицирующих №268300516

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_Контракта

Проект Контракта

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела закупок

КОГКБУЗ «Кировская городская больница № 9»

________________ Д.Н. Краснова

Контракт № __________

на поставку товара

г. Киров "____" ____________ 2024г.

Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская городская больница № 9"», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Зонова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен на условиях, указанных в Извещении запроса доставки № ___________ на Электронной биржевой площадке от «____» __________ 2024 г, на основании Протокола № _______________ подведения итогов запроса доставки в электронной форме от «___» _______ 2024 г.

1.3. Источник финансирования: Средства фонда обязательного медицинского страхования, средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

1.4. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.5. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.

2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию), свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. По факту поставки товара предоставить Заказчику следующие документы:

счёт (счёт-фактуру), товарную накладную (универсальный передаточный документ).

2.2.5. Представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.2.2.3., п.3.6.) информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГКБУЗ «Кировская городская больница № 9»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 97.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта.

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Датой поставки товара считается дата поставки всего заявленного товара в полном объеме с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию), свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счета-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара, работ, услуг Заказчика (далее – приемочная комиссия) на складе Заказчика при условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар, предусмотренных п.2.2.3, 3.5. Контракта в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара приемочная комиссия составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с включением в него причин такого отказа.

Мотивированный отказ направляется Поставщику.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее, чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству и/или количеству условиям Контракта, Заказчик вправе отказаться от всех переданных товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.

4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

5. Порядок расчетов

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

5.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки всего заявленного товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара).

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащее исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 1000,00 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.5. Контракта, заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.1 – 6.3.2. Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 10% цены контракта.

6.5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В течение 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

7.2. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

7.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.4.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14 календарных дней;

7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.

7.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» мая 2024 года, а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№1

к Контракту № _____________ от ______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными