Тендер - Поставка средств дезинфицирующих №267734658

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Приморский крайМесто поставки (адрес):690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 55
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.03.2024 по 15.03.2024Место предоставления документации:Единая электронная торговая площадка (Росэлторг, АО ЕЭТП), https://etp.roseltorg.ru/Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке (Росэлторг, АО ЕЭТП), https://etp.roseltorg.ru/ и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_Договора Договор № _________

г. Владивосток «_____» ____________ 2024 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ''ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 3'', именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сагайдачной Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по итогам проведения аукциона в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение № ___________ от _________, Протокол № _________ от __________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставка средств дезинфицирующих (далее – Товара) в полном соответствии со Спецификацией и Техническими характеристиками (Приложение № 1, 2), и условиями настоящего Договора.

2. Порядок поставки Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется по месту нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 55.

2.2. Срок поставки товара: Отдельными партиями, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявки от Заказчика в период действия Договора.

2.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 часов.

2.4. Товар считается поставленным с даты приемки товара и подписания сторонами товарную накладную/универсального передаточного документа (УПД).

2.5. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

- счет;

- счет – фактуру (в случае предоставления товарной накладной);

- товарную накладную/универсальный передаточный документ (УПД);

- копию свидетельства о государственной регистрации.

2.6. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках. При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (Приложение №1), поставка Товара сверх указанного количества, осуществляется за счет Поставщика.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет: _________________ рублей (___________________________), с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации/ НДС не облагается в соответствии со ст.____ Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена остается неизменной (фиксированной) на весь срок действия Договора.

3.4. Оплата по договору осуществляется в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в Российских рублях по факту поставки товара.

Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Договору) в соответствии с заявкой Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД).

4. Приемка товара

4.1. Приемка поступившего товара производится Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При приемке товара Заказчик и Поставщик проверяют соответствие товара условиям Договора по количеству и качественным характеристикам.

4.3. Приемка по качеству, количеству, сроку годности, ассортименту, маркировке, упаковке и т.д. поступившего товара осуществляется Заказчиком при условии наличия всех необходимых сопроводительных документов. Качественные характеристики товара проверяются при внешнем осмотре по документам, представленным вместе с товаром.

4.4. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, срока годности, ассортимента, маркировки, упаковки и т.д. поступившего товара условиям настоящего Договора, Заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку товара и составить Акт о несоответствии товара, в котором отражаются все обнаруженные несоответствия. В связи с этим Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о несоответствии товара устранить недостатки в соответствии с требованиями Договора.

4.5. Акт о несоответствии товара по качеству, количеству, сроку годности, ассортименту, маркировке, упаковки и т.д. поступившего товара условиям настоящего Договора, подписывается лицами, осуществляющими приемку товара, не требует дополнительного заверения и является основанием для предъявления претензий.

4.6. В случае если после приемки товара обнаружатся недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик составляет Акт о скрытых недостатках поставленного товара. При этом Заказчик в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента составления соответствующего Акта о скрытых недостатках поставленного товара обязан известить об этом Поставщика, а Поставщик в свою очередь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком устранить недостатки в соответствии с требованиями Договора.

4.7. Если поставленный товар окажется некачественным или не соответствующим условиям Договора, а также, если Поставщик откажется за свой счет заменить такой товар новым, Заказчик вправе отказаться от оплаты некачественного или не соответствующего условиям Договора товара и требовать от Поставщика в установленном законодательством порядке возмещения понесенных Заказчиком убытков.

4.8. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара, осуществляются за счет Поставщика.

4.9. Право собственности на товар Заказчику переходит по настоящему Договору с момента поставки товара по адресу Заказчика и подписания Сторонами Товарной накладной/Универсального передаточного документа (УПД).

5. Требования к качеству, к безопасности товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Договору), что подтверждается документом, подтверждающим соответствие Товара.

5.5. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 12 месяцев.

6. Упаковка и маркировка товара

5.3. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

5.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

5.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

5.6. Товар должен быть поставлен в целостной таре (упаковке), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время перевозки, с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

5.7. При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

7. Обязательства Сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

7.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

7.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

7.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

7.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

7.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

7.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

7.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

7.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

7.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

7.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

7.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

7.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

7.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

8. Ответственность Сторон

8.1. По Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

8.4. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

8.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.6. За поставку некачественного и (или) некомплектного товара Заказчик, помимо требования о замене и доукомплектовании товара, вправе требовать от Поставщика штраф в размере 3% от стоимости такого товара.

8.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

8.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуральном выражении.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, вызванные непреодолимой силой, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, к которым относятся, в том числе пожары, наводнения, землетрясения, техногенные катастрофы, войны, военные действия, блокады, эмбарго, общие забастовки, эпидемии, запрещающие (либо ограничивающие) акты властей и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не более 5 (пяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает, соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по настоящему Договору вследствие их наступления. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

9.4. Если указанные обстоятельства и их последствия продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты и расторгают Договор.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров.

Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы связи: «Телефон доверия» КГБУЗ «ВКРД № 3» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт www.rod3.ru.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора Сторонами и действует по 31.12.2024, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должнанаправить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемогодня расторжения настоящего Договора. Сторона, получившая такое предложение, должна сообщить другой Стороне о своем решении в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней.

13.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполнению обязательства до момента расторжения Договора, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

14. Прочие условия

14.1. При исполнении настоящего Договора изменение существенных условий Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Остальные изменения и дополнения действительны, если оформлены дополнительным соглашением и подписанны обеими Сторонами.

14.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Поставщика.

14.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Стороны обязаны письменно сообщать друг другу об изменении местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего. Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.5. Данные приложения являются неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 1 – Спецификация;

- Приложение № 2 – Технические характеристики.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____ от «____» __________ 2023г.

Спецификация

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ______ от «____» _____________ 2023 г.

Технические характеристики

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_об_аукционе_в_электронной_форме

УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача

по экономическим вопросам

___________Мерная Е.В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключить договор на поставку средств дезинфицирующих

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Средство дезинфицирующее

Технические, функциональные характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными