Тендер - Поставка средств дезинфицирующих и чистящих, перчаток №292635878

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ТЗ_на_перчатки_и_дез_средства_2025_До_конца_года - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание (описание объекта закупки)

Поставка средств дезинфицирующих и чистящих, перчаток для нужд

КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

пункт временного размещения.

- Посмотреть таблицу с данными

*Участник закупки не вправе изменять функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и (или) значения или выходить за пределы их допустимых значений.

** Участник закупки обязан указать конкретные или диапазонные значения характеристик товара в соответствии с установленными правилами.

***«Конкретное значение» – участник закупки указывает одно конкретное значение или несколько конкретных значений из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное(ые) значение(ия).

«Диапазонное значение» – участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значение) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение из установленного диапазона.

«Диапазонное значение или конкретное значение» – участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значение) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение диапазона, или конкретное(ые) значение(ия) из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное(ые) значение(ое).

Исполнитель________________________________С.Л. Лагунова

Проект_контракта_-44-ФЗ_дез._ср-ва_и_перчатки_до_31.12.2025_ПВР_

КОНТРАКТ №

на поставку товаров

г Киров «______» ______________ 2025 года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ( далее КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), в лице директора Домрачева Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________________, в лице ___________________, действующей на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов от «____» _____ 2024 №_____ , в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Предметом контракта является поставка средств дезинфицирующих и чистящих, перчаток для нужд КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов» пункт временного размещения (далее-товар).

1.2. Наименование, количество, ассортимент товара определены в Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

1.3. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 года включительно. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика. Заявка Поставщику подается Заказчиком по телефону (факсу), посредством электронной связи или в письменной форме. Поставщик обязан обеспечить принятие заявки Заказчика, ее регистрацию с указанием времени, ответственного лица. Срок исполнения заявки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком от Заказчика.

1.4. Идентификационный код закупки: ____________________________________________

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_____) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ %-____ (_____) рублей ___ копеек или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации

В цену контракта включаются все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку и разгрузку товара Заказчику, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, и не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

2.3. Изменение условий о цене Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.4. Поставка товара по настоящему контракту оплачивается за счет: субсидии из областного бюджета на 2025 год на иные цели.

2.5. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара установленной в Спецификации (приложение №1 к Контракту), исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем цены Контракта, предусмотренного пунктом 2.1. Контракта, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.6. Аванс не выплачивается.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.10. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный товар в течение 5 (пяти) дней.

3. Порядок поставки и приемки товара

• Поставщик своими силами и за свой счет производит транспортировку и разгрузку Товара до места хранения Заказчика по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 200, конт. лицо Лагунова С.Л., раб. тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 505) в срок, предусмотренный пунктом 1.3 Контракта, в количестве и сроки, установленные в заявке о поставке товара.

Заявка о поставке Товара должна содержать реквизиты Контракта, наименование, количество Товара, срок поставки Товара.

• Поставщик обязан предупредить уведомлением в письменном виде или по электронной связи, либо другим доступным способом, обеспечивающим информированность Заказчика о готовности товара к передаче Заказчику за 24 (двадцать четыре) часа.
• В день поставки товара Поставщик передает Заказчику комплект документов:

документы, подтверждающие поставку товара (товарная (товарно-транспортная) накладная);

счет и (или) счет-фактура (при наличии) или УПД

документы об оценке соответствия (сертификаты (декларации о соответствии)), предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида товара;

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Информация о Товаре должна содержать сведения на русском языке: наименование Товара, наименование страны, назначение, основные свойства и характеристики.

• Приемка осуществляется в соответствии со Спецификацией (приложение № 1
  к Контракту).
• Заказчик производит приемку поставленного Товара на его соответствие качеству, количеству и комплектности на складе Заказчика в следующие сроки:

- при иногородней поставке – в течение 20 дней, а скоропортящейся продукции - не позднее 24 часов, с дня поставки Товара на склад;

- при одногородней поставке – в течение 10 дней, а скоропортящейся продукции- не позднее 24 часов, с дня поставки Товара на склад.

• Приемка поставленного Товара на его соответствие качеству, количеству осуществляется Заказчиком единовременно в соответствии с условиями ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с нормами Гражданского Кодекса РФ.
• Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.
• Проверка качества и комплектности продукции, поступившей в таре, производится при вскрытии тары, но не позднее указанных выше сроков, если иные сроки не предусмотрены в договоре в связи с особенностями поставляемой продукции (Товара)
• Осмотр Товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки. Заказчик не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора и приложениям к нему.
• Проверка количества Товара производится путем подсчета товарных единиц.
• Для проверки результатов поставленного Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
• Решение о приемке Товара принимается Заказчиком по результатам экспертизы.
• Поставленный Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком акта приема – передачи или товарной накладной, оформленных на бумажном носителе.
• Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после приемки направляет Поставщику подписанный один экземпляр акта приема-передачи Товара (товарную накладную) предусмотренные пунктом 3.3. раздела 3 Договора, или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
• Мотивированный отказ направляется в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней посредством факсимильной или электронной связи на номер факса или электронный адрес, указанные в разделе 11 Договора.
• Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, считается дата его получения Поставщиком.
• Поставщик обязан заменить Товар несоответствующего качества и (или) осуществить допоставку Товара в течение срока, указанного в мотивированном отказе.
• В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о поставке Товара, несоответствующего качества, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
• После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания акта приема-передачи Товара (товарной накладной) Стороны подписывают акт приема-передачи Товара (товарную накладную) в порядки и сроки, согласованные между собой уведомлениями
• Со дня подписания акта приема-передачи Товара (товарной накладной) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
• В случае выявления несоответствия условиям Контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
• Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.
• Датой приемки поставленного товара считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
• Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

4. Качество, упаковка и маркировка товара

• Качество Товара должно соответствовать требованиям установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, наличием сертификатов соответствия или деклараций о соответствии обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Гарантия качества Товара заключается в том, что Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не только на момент его поставки, но и в течение определенного срока его использования.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На товаре не должно быть механических повреждений.

• Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным Контрактом. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
• Поставляемый Товар не является и не будет являться предметом иных контрактных обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

4.5 Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.6 Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

4.7. Требования к качеству товара распространяются на весь объем поставляемого товара.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту;

5.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара;

5.1.4. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента и оформления документов;

5.1.5. Отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим контрактом;

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

5.1.7. Провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.

5.2. Заказчик обязан:

• • Проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
  • Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;
  • Оплатить принятый от Поставщика товар;

5.3. Поставщик обязан:

• • Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями контракта;
  • Представить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта;
  • Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту;
  • Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар;

5.4.2. Пользоваться иными правами, установленными действующим законодательством

Российской Федерации.

Ответственность Сторон

В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее — Правила).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта [1] .

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек [2] .

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Факт, время наступления, продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены одной из сторон не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (пени, штрафа), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, Заказчик удерживает сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар.

В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 6.12 настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа), направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по контракту должны быть рассмотрены ими в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии.

Споры, возникшие по исполнению контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

Изменение условий контракта и его расторжение

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.2.1. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

7.2.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара

7.3. Изменение условий Контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в пятидневный срок с момента такого изменения.

7.5. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.5.1 Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменном форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

7.5.2 В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

7.5.3 Требования о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

7.5.4 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

7.5.5 Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчик от исполнения Контракта.

7.5.6 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта при осуществлении способа закупки не предусматривающего, размещение такого решения в единой информационной системе, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 11 Контракта, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В случае направления корреспонденции заказным письмом уведомления считаются полученными Поставщиком в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

7.5.7 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5.8 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 7.5.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.5.9 Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомление о вручении по адресу Заказчику, указанному в разделе 11 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомление и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.5.10 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5.11 Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Заключительные положения

Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до «31 » декабря 2025г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) – до полного их исполнения Сторонами.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. После заключения Контракта по обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10.4. К Контракту прилагаются:

- Спецификация на поставку Товара и его характеристики (Приложение № 1 к Контракту).

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №_____

от «__»_______2025г

.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку средств дезинфицирующих и чистящих, перчаток для нужд КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

пункт временного размещения

- Посмотреть таблицу с данными

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); ↑

В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); ↑