Тендер - Поставка средств дезинфекционных №310824025

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_дез_средства_для_стоматологии - Посмотреть таблицу с даннымиДОКУМЕНТАЦИЯ_ЭМ_(СМП)_Поставка_-ЭМ_617_дез_средства_для_стоматологии

Утверждаю: и.о. главного врача

ГАУЗ ПГБ

_______________ Е.Н.Лахтачева

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ДЛЯ НУЖД СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

(Закупка у СМСП посредством электронного магазина)

- Посмотреть таблицу с данными

№ ЭМ 617

29.09.2025

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик:

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Прокопьевская городская больница"

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Прокопьевская городская больница» (далее – Заказчик) извещает о неконкурентной закупке в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов МСП (далее – электронная закупка среди субъектов МСП) – это неконкурентный способ закупки, участниками которого могут быть только субъекты МСП, проводимый на условиях пункта 36.2 раздел 3 глава 3 Положения о закупке, а также регламента электронной площадки РТС тендер https://223.rts-tender.ru Победителем такой закупки признается участник, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком, и предложение которого по результатам сопоставления предложений согласно установленным критериям оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Предварительное предложение – это адресованный Заказчику и не являющийся офертой ответ на извещение, содержащий информацию поставщика (подрядчика, исполнителя) об условиях поставки (выполнения, оказания) товаров (работ, услуг), соответствующих характеристикам, установленным в извещении и документации.

Настоящая документация о проведении электронной закупки среди субъектов МСП (далее документация о закупке, документация) подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2323 "О внесении изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352" и Положением о закупке, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок.

Электронная закупка среди субъектов МСП проводится по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Прокопьевская городская больница» (далее по тексту – Положение о закупке).

В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке Заказчика, правила проведения такой закупки процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц.

Раздел 1. Общие положения

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к документации о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Техническое задание

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, информация о количестве

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к документации о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проект договора

ПОСТАВКА СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ

ДЛЯ НУЖД СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

г. Прокопьевск « ___ » _______ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Прокопьевская городская больница» (ГАУЗ ПГБ), в лице исполняющего обязанности главного врача Лахтачевой Евгении Николаевны, действующего на основе приказа Министерства здравоохранения Кузбасса № 618-л от 13.08.2025 г., с одной стороны,

и_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ ПГБ на основании результатов определения поставщика путем проведения неконкурентной закупки в электронной форме №____ , результаты которой оформлены протоколом (№ извещения ____) от ______________ 2025г, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка средств дезинфекционных для нужд стоматологической поликлиники в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (приложение к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с условиями договора и Спецификацией к нему и оплатить его.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему договору, принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

(В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, и составляет _________________ рублей ____ копеек).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. Источник финансирования на 2025 год: Средства ОМС, средства от приносящей доход деятельности ККР 0902 КОСГУ 341.

2.4. Цена Договора включает общую стоимость товара, оформление необходимых документов все расходы, связанные с поставкой товара, расходы оформлению всех необходимых документов, затраты на уплату налогов, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора. Неучтенные затраты Поставщика по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

2.5. Заказчик оплачивает фактически поставленный товар путем безналичного перечисления соответствующей суммы, определенной в товарной накладной на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 12 Договора.

Оплата производится в течение 7 рабочих дней, с даты получения надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами отчетных документов, определенных в п. 7.1.6 договора. Заказчик оплачивает фактически поставленные товары, незаказанные и непоставленные товары не оплачиваются.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, Заказчик не несет.

2.8. После завершения расчетов между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки расчетов по настоящему Договору.

3. Место, срок и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу Российская Федерация, Кемеровская область- Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 12, медицинский склад.

3.2. Период поставки: с даты заключения договора по 25.12.2025г., по заявке Заказчика. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления заявки Заказчиком (вид направления заявки: телефон/ телефакс/ электронный файл документа, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел.: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.3. Поставщик обязан информировать Заказчика о приеме заявки в течение 2 (двух) часов с момента ее получения следующими способами: факс, электронная почта. Письменным подтверждением о приеме заявки также может являться заявка Заказчика, подписанная Поставщиком (с указанием Ф.И.О. представителя Поставщика, даты), заверенная печатью Поставщика и переданная Заказчику одним из вышеуказанных способов.

3.4. Поставщик должен осуществить поставку товара только в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Поставщик должен уведомить Заказчика не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты поставки товара по телефону, эл. почте.

3.5. Условия транспортировки должны обеспечивать соблюдение правил в соответствии с требованиями, указанными производителем.

3.6. Поставщик должен поставить товар путём отгрузки (передачи) товара автотранспортом Поставщика. Доставка товара до места складирования товара, в том числе погрузо-разгрузочные работы, осуществляются силами и за счет Поставщика, без дополнительной оплаты.

3.7. В момент доставки, при передаче товара Заказчику, Поставщик должен передать оформленные сопроводительные документы на каждую поставленную партию товара, подтверждающие его качество, безопасность и происхождение в соответствии с п. 7.1.6 настоящего Договора.

3.8. Поставщик должен обеспечить строгое соблюдение правил транспортировки Товаров, а также условий и сроков их хранения и реализации.

4. Тара и упаковка Товара

4.1. Товар отгружается Поставщиком в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, и другим документам, регламентирующим сохранность Товара от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

4.2. Маркировка индивидуальной упаковки должна отвечать требованиям законодательства РФ и позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с наименованием Товара, указанном в приложении к Договору. Маркировка Товара и инструкции по применению должны быть на русском языке.

5. Гарантии качества Товара

5.1. Под требованиями к качеству поставляемого Товара понимается:

5.1.1. соответствие характеристик поставляемого Товара характеристикам, установленным в Спецификации к настоящему Договору;

5.1.2. соответствие Товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида Товара;

5.1.3. соответствие упаковки и маркировки Товара требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

5.2. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 1 года от даты изготовления.

5.3.Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

6. Порядок приемки Товара

6.1. Срок приемки товара Заказчиком составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты фактической поставки товара Поставщиком. Порядок приемки по количеству и качеству при передаче Товара Заказчику:

6.1.1. Приемка Товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится представителем Заказчика по адресу, определенным п. 3.1 настоящего Договора.

6.1.2. Если в процессе передачи Товара будут обнаружены недостача Товара по количеству мест в товарной накладной, либо расхождение количества фактически поставленного Товара с количеством, указанным Заказчиком в Заявке на поставку Товара, Заказчик оформляет Акт об установленном расхождении, вносит соответствующую запись в Товарно-транспортную накладную и передает 2(е) экземпляры Акта и Товарно-транспортной накладной представителю (водителю/ экспедитору) Поставщика. В случае отказа представителя Поставщика от получения Акта Заказчик в течении 3 рабочих дней направляет копию Акта об установленном расхождении в адрес Поставщика письмом по электронной почте.

6.1.3. В случаях, предусмотренных п. 6.1.2. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, поставить недостающий Товар в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оформления данного Акта. В случае нарушения Поставщиком срока допоставки недостающего Товара либо отказа от допоставки, действия Поставщика считаются ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Дальнейшие действия Заказчика при этом оформляются в порядке, установленном п. 6.4. Договора.

6.1.4. Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:

- нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 48 часов;

- отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пункте 7.1.6. настоящего Договора;

- несоответствия по стоимости;

- несоответствия по количеству, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;

- несоответствия упаковки Товара требованиям раздела 4 настоящего Договора;

- несоответствия по качеству, в том числе наличие видимых повреждений тары (упаковки).

6.1.5. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, установленным в п. 6.1.4., сроки повторной поставки Товара Поставщиком должны быть отдельно согласованы сторонами.

6.1.6. С даты подписания уполномоченным представителем Заказчика Товарно-транспортной накладной Товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки).

6.2. В случае необходимости проведения анализа Товара компетентным органом срок приемки Товара по качеству (кроме несоответствия качества Товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.

6.2.1. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае забраковки Товара компетентным органом Заказчик обязан известить об этом Поставщика с приложением копий документов, подтверждающих результаты проведенной проверки. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6.3. При выявлении недостатков Товара по качеству Заказчик признает поставленный Товар Товаром ненадлежащего качества, составляет и направляет Акт о ненадлежащем исполнения договора (вид направления: факс, электронная почта Поставщика, заявленная при подаче заявки, с последующим предоставлением оригиналов). Составленный Заказчиком Акт о ненадлежащем исполнения договора является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

6.4. В случаях, предусмотренных п. 6.1.3. и п. 6.3. Договора Заказчик оформляет и направляет Поставщику претензию лично/факсом/письмом/по электронной почте (с последующим предоставлением оригиналов). В претензии в том числе должны быть указаны:

- дата поставки,

- реквизиты Товарно-транспортной накладной,

- суть претензии,

- количество недопоставленного Товара либо Товара ненадлежащего качества,

- сумма пени, штрафа;

- уведомление о том, что Товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение (указывается в определенных случаях),

- срок, в течение которого Поставщик обязан: устранить недостатки, в том числе допоставить Товар либо поставить Товар надлежащего качества, вывезти Товар ненадлежащего качества, оплатить в добровольном порядке штрафные санкции,

- реквизиты Заказчика, для перечисления суммы штрафа;

-другая необходимая информация.

6.5. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества, а так, же поставить Товар надлежащего качества. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий Товар по адресу местонахождения Поставщика, указанного в договоре в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Осуществлять поставку и отгрузку Товара на место и в срок, установленные в пунктах 3.1. и 3.2 настоящего Договора по наименованиям, ценам и количеству, указанным в приложении к Договору.

7.1.2. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил упаковки Товара, а также действующих правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления.

7.1.3. Уведомлять Заказчика обо всех возможных проблемах, связанных с обязательствами по настоящему Договору и способных повлиять на своевременную и полную поставку.

7.1.4. Поставлять Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7.1.5. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком относительно количества и качества поставляемого Товара в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

7.1.6. Одновременно с поставкой Товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (дата документов должна соответствовать дате поставе товара), в том числе:

- товарная накладная, с обязательной ссылкой на номер Договора (или УПД),

- счет (счет-фактура/упд), с обязательной ссылкой на номер Договора (или УПД),

- копии действующих сертификатов соответствия /декларации о соответствии (основание: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

- предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

- копия регистрационного удостоверения установленного образца;

7.1.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика, в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, Заказчик не несет.

7.1.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

7.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оснащения Товаром в рамках настоящего Договора.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, подписать товарно-транспортную накладную и передать один экземпляр товарно-транспортной накладной Поставщику.

7.3.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых Товаров.

7.4.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке Товара.

7.4.3.Предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.

8. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1. Ответственность Заказчика:

8.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.1.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.1.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2.В случае нарушения сроков поставки или замены товара (партии товара) и (или) нарушения сроков представления документации, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.2.3. В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа составляет 10 процентов цены от цены обязательства, исполненного ненадлежащим образом.

8.2.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа составляет 10 процентов цены товара (партии товара) ненадлежащего качества.

8.2.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

8.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

8.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.3.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

6.3.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.3.6. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через три (3) дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.3.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон с соблюдением положений ГК РФ и Положения о закупках Заказчика. Изменение условий договора допускается при наличии обоснования, подтверждающего необходимость внесения изменений (в том числе обоснования, подтверждающего возникновение обстоятельств, не зависящих от воли сторон), с учетом следующих принципов:

- информационная открытость закупки;

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

- организация эффективной закупочной деятельности, оптимальное использование имеющихся финансовых и трудовых ресурсов заказчика;

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

9.2. При заключении договора заказчик вправе провести преддоговорные переговоры с участником, с которым заключается договор. Переговоры должны быть направлены исключительно на улучшение условий исполнения договора.

9.2.1. Заказчик в ходе преддоговорных переговоров по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе изменить следующие условия договора:

9.2.2. Снизить цену договора без изменения количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

9.2.3. Увеличить количество товаров, объем работ, услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор и НМЦД.

9.2.4. Улучшить условия исполнения договора для заказчика, в том числе: сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, увеличить сроки и объем гарантии.

9.2.5. Уточнить сроки исполнения обязательств по договору, если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством.

9.2.6. Включить условия, обусловленные изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

9.3. Условия договора, по которым стороны пришли к соглашению об их изменении согласно пункту 7.2 настоящего Договора, включаются в договор при его заключении.

9.4. Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

9.4.1. Увеличение или уменьшение количества поставляемого по договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги.

9.4.2. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

9.4.3. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора.

9.4.4. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре

9.4.5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пунктом 9 раздела 7 главы 1 Положения Заказчика не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.4.6. При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.

9.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.5.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и/или документацией о закупке и/или договором.

9.5.2. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), при нарушении исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

9.6. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

9.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

9.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем по результатам конкурентной закупки (путем проведения торгов), за исключением случая, если закупка признана несостоявшейся по причине подачи по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (путем проведения торгов) только одной заявки на участие в закупке, либо признания по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке (путем проведения торгов) только одной заявки на участие в такой закупке соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и/или документации о конкурентной закупке, заказчик не вправе отказаться от заключения договора в следующих случаях:

- Если победитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки и/или документации о конкурентной закупке.

- Если победитель представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, а также недостоверные сведения в заявке на участие в закупке.

- Если договор, заключаемый по итогам закупки, является для какой-либо из сторон крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством РФ.

9.9. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме на электронную почту Стороны, указанную в Договоре с последующим направлением оригинала по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в Договоре. Сторона Договора считается надлежащим образом уведомленной о волеизъявлении отправителя, если уведомление поступило в отделение почтовой связи по адресу контрагента, указанное в Договоре. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 11.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

10.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

10.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

10.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 7 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10.7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:

10.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.

10.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

10.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Договор заключен в электронной форме.

11.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует в части поставки до 25.12.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения. Прекращение (окончание) срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме обязательств, неисполненных до дня истечения срока действия договора.

11.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. 4. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. Неотъемлемыми частями Договора является приложение – спецификация.

11.5. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с формированием совместного протокола урегулирования споров.

11.6. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.7. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.8. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения, если иной срок не установлен с претензии.

11.9. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.10. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области- Кузбассе.

12. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Прокопьевская городская больница»,

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Подольская,12.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: МИНФИН КУЗБАССА (ГАУЗ ПГБ л/с 30396Ё29160)

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КОД ДОХОДА▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0024; ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01;

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

И.о. главного врача ГАУЗ ПГБ

Е.Н. Лахтачева

Подписано ЭЦП

Поставщик:

1.Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица или индивидуального предпринимателя.

2. Место нахождения (место жительства):

- наименование страны

- почтовый индекс

- наименование субъекта РФ

- город (населенный пункт), улица, номер дома, офиса (при наличии) телефон (факс), адрес электронной почты

3. ИНН

4. КПП

5. ОКТМО – код, присвоенный территории муниципального образования или населенного пункта (межселенной территории), входящего в состав муниципального образования

6. ОКПО - код исполнителя по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

9. Расчетный счёт.

10. Кор. счёт.

11. БИК

12. ОГРН

13. Дата постановки на учет в налоговом органе

Подписано ЭЦП

Приложение

к Договору № _____

от « _» _________ 2025 года

Спецификация

на поставляемый товар

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

И.о. главного врача ГАУЗ ПГБ

Е.Н. Лахтачева

Подписано ЭЦП

Поставщик:

Подписано ЭЦП

Приложение № 3

к документации о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (цены лота)

(Прикреплено отдельным файлом)

Приложение № 4

к документации о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 1.

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая ЦЕНА ДОГОВОРА составляет – __________ (___________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек/без НДС.

Заявленная нами цена включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (если поставщик является плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, то есть является конечной.

–Для юридических лиц:

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о персональных данных) согласий всех упомянутых в «Анкете участника закупки» собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком сведений полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

–Для физических лиц:

Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. В случае признания нас победителем в закупке, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения закупки в электронном магазине и условиями нашей заявки на участие в закупке, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в закупке в электронном магазине и до подписания договора.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в закупке до заключения договора.

_______________________ _______________________/___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

___________________________________________________________________________________________

ФОРМА № 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Анкета участника закупки в электронном магазине

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

____________ _______________________

(должность) МП (подпись)

_______________________________________________________________________________________